建筑施工fidic合同执行要求

建筑施工fidic合同执行要求此合同由以下双方于______年______月______日在______签订：雇主（以下简称“雇主”）：名称：注册地址：法定代表人或授权代表：承包商（以下简称“承包商”）：名称：注册地址：法定代表人或授权代表：工程师（以下简称“工程师”）：姓名：职务：地址：联系方式：合同文件构成：除合同协议书外，构成合同的组成部分包括：1.通用条件（FIDIC1999年《施工合同条件》）2.专用条件3.合同协议书4.技术规范5.图纸6.工程量清单（如适用）7.其他构成合同组成部分的文件、信函、指令等定义与解释：除非上下文另有要求，下列词语具有本合同规定的含义：1.“日”是指连续的24小时。2.“周”是指连续的7天。3.“月”是指按照日历月份连续的30天。4.“工程”是指为本合同之目的正在或将要进行的建筑物、构筑物或工程设施，以及任何相关的工作或服务。5.“暂列金额”是指雇主在招标文件中列出的、用于尚未确定承包商应完成的具体工作的预备款，承包商无权要求这部分款项，除非其被指示用于合同中规定的特定目的。6.“暂估价”是指合同中列出的、用于支付由雇主或第三方指定供应商或承包商完成的工作或供应的材料/设备的款项，其最终支付金额将根据合同相关条款进行调整。7.“费用”是指因履行合同而发生的直接成本、间接成本、管理费、利润和类似支出，但不包括根据合同支付的任何款额。8.“工期”是指根据专用条件规定的完成工程所需要的时间，或在发出开工通知后，在无延误和干扰的情况下完成工程所需的合理时间，具体以符合合同要求的最早时间为准。9.“合同价格”是指根据合同约定，雇主应向承包商支付的总金额，包括所有适用的价格调整。10.“通知”是指按照本合同规定的书面通知、函件、电传、电子邮件或其他书面形式的信息。合同生效与开始履行：1.本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效。2.承包商的开工日期应以雇主发出的开工通知中载明的日期为准，或以合同中另有约定的日期为准。3.雇主应在本合同生效后______日内向承包商支付合同价格的______%作为预付款。履约保证金：1.承包商应在本合同生效后______日内向雇主提交金额为合同价格______%的履约保证金，形式为银行保函、不可撤销信用证或雇主接受的现金。2.履约保证金应在承包商履行完本合同规定的全部义务，并经雇主确认后______日内无息返还。雇主义务：1.雇主应确保按照合同约定向承包商及时支付款项。2.雇主应提供必要的施工条件，包括获取土地、道路、水源、电源等，并确保承包商能够顺利开始和继续施工。3.雇主应负责提供合同约定的设计文件，并确保其准确性。4.雇主应负责组织和主持工程竣工验收。5.雇主应按照合同约定，及时批准承包商提交的支付申请、变更估价报告和索赔报告。承包商义务：1.承包商应按照合同约定的工期、质量标准和技术规范完成工程。2.承包商应负责工程的设计（如适用）、施工、设备采购、材料供应、施工设备租赁、劳动力组织、安全文明施工、成品保护以及履行合同中规定的其他义务。3.承包商应负责建立和维持有效的质量管理体系和安全生产管理体系。4.承包商应按照合同约定，向工程师提交工程进度报告、月报表、财务报表以及其他可能需要的报告。5.承包商应负责照管和维护在施工期间使用的雇主提供的承包商设备，并承担相关费用。6.承包商应遵守所有适用的法律法规，并承担因违反法律法规而产生的所有责任和费用。工程师的权力与职责：1.工程师依据本合同及专用条件的规定，行使合同赋予的权力，并履行相应的职责。2.工程师应审查承包商提交的工程量计量、支付申请、变更估价报告、索赔报告等文件，并在其权限内作出决定或答复。3.工程师有权对工程进行检验、测量和试验，并有权发出有关工程进度、质量、安全等方面的指令。4.工程师应按时参加合同约定的会议，并就合同执行情况发表意见。5.工程师的决定应被视为对双方的具有约束力的决定，除非被合同另有规定或通过争端解决程序予以撤销。开工通知：雇主应在合同生效后______日内向承包商发出开工通知，明确开工日期。暂停工作：1.在任何情况下，雇主有权因雇主原因暂停部分或全部工程，但应提前______日以书面形式通知承包商，并说明暂停理由和持续时间。2.因暂停工作造成的承包商额外费用和工期延误，由雇主承担，除非暂停是由于承包商违约造成的。3.承包商应在收到暂停通知后，根据工程师的指示暂停或恢复工作。变更：1.雇主有权在合同履行期间发出变更指令，变更范围包括但不限于工程量增减、工程性质改变、设计修改等。2.承包商应在收到变更指令后______日内，向工程师提交书面建议，说明变更对工期和费用的影响。工程师应在收到建议后______日内予以确认或提出意见。3.变更的估价应根据合同相关条款进行。对于合同中没有规定的变更，其费用由双方协商确定；协商不成的，通过争端解决程序解决。计价与支付：1.本合同的计价方式为：□固定总价□单价合同□成本加酬金（请选择并明确）。2.支付周期为：□按月□按工程形象进度（请选择并明确）。3.承包商应在每个支付周期结束后______日内，向工程师提交支付申请和相应的支持性文件。工程师应在收到申请后______日内完成审核并签发支付证书。4.雇主应在收到支付证书后______日内，按证书金额支付款项。5.支付采用银行转账方式。价格调整：如果合同中包含价格调整机制，其具体内容如下：（在此处详细列明价格调整的触发条件、计算方法、数据来源、调整程序等）缺陷责任期：工程竣工验收合格后，缺陷责任期为______个月。在此期间，承包商应负责修复所有缺陷。工程接收：承包商应在工程达到合同约定的竣工验收标准后______日内，向雇主提交工程接收申请。雇主应在收到申请后______日内组织工程师进行验收。验收合格的，由雇主向承包商签发工程接收证书。索赔：1.承包商因非自身原因遭受损失，有权向雇主提出索赔。2.承包商应在引起索赔的事件发生后的______日内，向工程师发出索赔意向通知，并在收到工程师要求后______日内提交详细的索赔报告和证明文件。3.工程师应在收到索赔报告后______日内，就索赔的合理性、影响作出答复或决定。4.对索赔的争议，可通过协商解决；协商不成的，按合同约定的争端解决方式处理。争端的解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争端，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，提交______（仲裁委员会名称或法院名称）按照其届时有效的仲裁规则或诉讼程序进行解决。仲裁裁决/法院判决是终局的，对双方均有约束力。不可抗力：1.“不可抗力”是指合同双方不能合理控制、预见或避免的事件，其发生导致履行合同义务变得不可能或不切实际。2.任何一方因不可抗力事件而遭受的损失，不承担责任，但应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。3.遭受不可抗力的一方应根据事件影响，采取合理措施减少损失，并通知对方是否需要暂停或终止合同。合同转让与分包：1.承包商不得将合同权利或义务整体转让给第三方，但根据法律规定或合同约定可以转移的除外。2.承包商不得将合同中的任何义务部分分包给第三方，但合同中约定的可以分包的工作（如专业性较强的工程）除外。分包商的选择需事先获得工程师的批准。专利权、版权和保密：承包商应保证其提供的工程和材料不侵犯任何第三方的专利权、版权或其他知识产权。未经雇主事先书面同意，承包商不得泄露雇主的商业秘密或任何从雇主处获取的保密信息。通知与通知程序：所有根据本合同发出的通知、请求、要求、批准、证书、决定等，均应以书面形式，按照合同中规定的地址或邮箱送达。通知在送达时即被视为有效。适用法律和争议解决：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用______（国家）的法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争端