建筑施工安全监理合同范本

建筑施工安全监理合同范本建筑施工安全监理是工程建设全周期风险防控的核心环节，关乎施工人员生命安全、工程财产安全及项目建设合规性。为明确委托方（以下简称“甲方”）与监理方（以下简称“乙方”）在施工安全监理活动中的权利义务、责任边界，依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》等法律法规及工程建设标准，结合[工程名称]实际情况，经双方平等协商，订立本合同。一、合同双方主体信息（一）甲方（委托方）全称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系人：______________________联系电话：____________________（注：联系电话为固定电话或经甲方确认的工作号码，无手机号。）（二）乙方（监理方）全称：________________________（需具备建筑施工安全监理相应资质）地址：________________________法定代表人：__________________联系人：______________________联系电话：____________________资质等级：____________________资质证书编号：________________（数字≤4位或用占位符）二、监理工程基本概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：建筑面积约______平方米（≤4位数字，如“3000”），层数______层，结构类型_________4.工程内容：________________________（如房屋建筑、市政道路、桥梁等）5.计划开工日期：______年____月____日计划竣工日期：______年____月____日三、监理服务范围及内容（一）监理服务范围本工程施工阶段全周期安全监理，涵盖从工程开工准备至竣工验收合格期间的所有施工活动，包括但不限于土方开挖、模板支架、起重机械、高处作业、临时用电、消防安全等环节的安全监督管理。（二）监理服务内容1.施工安全技术文件审查审核施工单位编制的《施工组织设计》中安全技术措施，重点审查深基坑、高支模、起重吊装等危险性较大分部分项工程专项施工方案及专家论证意见，提出监理审核意见。核查施工单位安全生产规章制度、操作规程的建立情况，核验特种作业人员持证上岗、施工机械及安全防护用具的验收备案资料。2.施工现场安全巡查与检查定期（每周/每月，根据工程阶段约定）对施工现场开展安全巡查，重点检查施工用电、临边/洞口防护、脚手架搭设、起重机械运行、消防安全设施等是否符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）要求。针对雨季、冬季、台风季等季节性施工及节假日前后，开展专项安全检查，督促施工单位落实防滑、防冻、防风、防火等防范措施。3.安全隐患排查与整改监督发现安全隐患时，及时签发《安全隐患整改通知书》，明确整改要求及期限；对重大安全隐患（如深基坑坍塌风险、起重机械倾覆风险等），立即要求施工单位暂停施工，并同步报告甲方。跟踪整改闭环管理，复查整改结果，留存影像及书面记录。4.安全事故应急管理协助甲方、施工单位制定《安全生产事故应急预案》，参与应急演练的监督指导。若发生安全事故，24小时内赶赴现场，协助组织抢险救援，督促施工单位保护现场、上报事故，并参与事故调查分析，提出监理意见。5.安全监理资料管理建立安全监理台账（含安全检查记录、隐患整改单、事故处理报告等），每月向甲方提交《安全监理月报》，重大安全问题及时提交专题报告。四、监理服务期限监理服务期限自______年____月____日（工程开工令签发日）起，至______年____月____日（工程竣工验收合格并移交）止。如因非乙方原因导致工期延误，监理服务期限相应顺延，双方另行协商费用调整事宜。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利监督、检查乙方监理工作，提出改进意见；要求乙方及时报告工程安全状况及重大安全问题。有权更换不称职的监理人员（需提前7日书面通知乙方并说明理由）。2.义务向乙方提供施工图纸、地质勘察报告、施工许可证等工程安全监理相关资料（复印件加盖公章）。协调施工单位配合乙方监理工作，确保乙方人员正常开展现场检查、资料查阅等工作。按合同约定支付监理服务费用，逾期支付的，按同期银行贷款利率支付利息。（二）乙方权利与义务1.权利依据法律法规、工程规范及本合同，独立开展安全监理工作，不受甲方或施工单位的不合理干预。要求甲方提供必要的工作条件（如办公场地、通讯设施等），协调施工单位配合监理工作。按合同约定收取监理服务费用。2.义务组建监理项目部，配备具备相应资格的总监理工程师及监理人员（名单附后），总监理工程师每月驻场时间不少于22天，特殊情况需离岗的，应提前3日征得甲方同意并安排替代人员。严格按照《建设工程监理规范》（GB/T____）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等规范标准开展监理工作，确保监理程序合法、措施有效。及时向甲方报告工程安全隐患及事故情况，重大问题24小时内以书面形式上报。对监理人员的工作进行管理，若因监理人员失职导致安全事故或损失，乙方应承担相应责任。六、监理服务费用及支付方式1.监理服务费用总额：人民币______元（大写：________________________）。费用包含监理人员薪酬、办公费、差旅费、税费等所有与监理服务相关的支出。2.支付方式：预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付总费用的30%，即人民币______元。进度款：工程施工至主体结构封顶时，支付总费用的40%；工程竣工验收合格后15日内，支付剩余30%款项。若监理服务期限顺延，双方按“原合同单价×顺延天数”计算追加费用，于顺延期满后10日内支付。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按合同约定支付监理费用，每逾期一日，应按未支付金额的1‰向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停监理工作，工期相应顺延，甲方还应承担乙方因此遭受的损失（如人员窝工费、差旅费等）。2.若甲方擅自干预乙方正常监理工作，导致监理服务无法正常开展或出现安全事故的，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此产生的费用及损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按合同约定配备监理人员或监理人员不称职，经甲方提出后7日内仍未整改的，甲方有权扣除当期监理费用的10%，并要求乙方更换人员；因监理人员失职导致安全事故的，乙方应承担赔偿责任（赔偿金额根据事故损失及监理责任程度确定）。2.若乙方未履行监理职责，导致施工现场存在重大安全隐患未被及时发现或整改不力，被建设行政主管部门通报批评或处罚的，乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元，并承担由此给甲方造成的损失。八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、工程技术资料等信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露（法律法规另有规定的除外）。2.合同生效与终止：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至监理服务期限届满、费用结清且无争议时终止。3.补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）