建筑木工施工分包合同条款范本

建筑木工施工分包合同条款范本在建筑工程施工中，木工分包作业作为混凝土结构成型的关键环节，其合同条款的严谨性直接关乎工程质量、工期推进及双方权益保障。一份完善的建筑木工施工分包合同，需围绕工程实施全流程，明确权责、质量、价款等核心要素。现结合行业实践与法律规范，提供以下合同条款范本及要点解析，供参用主体参考优化。一、合同双方主体信息甲方（发包方/总承包方）：需填写全称、注册地址、法定代表人及项目联系人（含联系电话、邮箱）；若为项目部，需注明“经总承包方授权”。乙方（分包方）：需具备木工专业承包资质（注明资质等级），填写营业执照信息、项目负责人（持建造师/施工员证）及联系方式，确保主体资格合法合规。二、工程概况条款明确项目名称（如“XX住宅小区1-5号楼木工工程”）、建设地点（如“XX市XX区XX路”），并简述木工工程内容：>本工程木工施工范围为主体结构模板工程，含梁、板、柱、墙等混凝土构件的模板制作（含异形模板加工）、安装、加固、拆除；后浇带模板支设与拆除；模板周转材料的场内转运、清理归堆等（具体以施工图纸、设计变更及甲方书面指令为准）。三、承包范围与工作内容需细化作业边界，避免歧义：1.模板工程：按图纸及规范完成模板制作（含下料、拼接）、安装（含加固体系搭设）、拆除（含混凝土强度达标后作业）；拆除后模板需清理、刷脱模剂（环保型），按甲方指定地点码放整齐。2.辅材与机具：乙方负责铁钉、铁丝、脱模剂等辅材，及电锯、电刨等木工机械（含维护、保养）；甲方提供的钢管、扣件等周转材料，乙方负责保管（损耗率≤3‰）、维修，丢失或损坏需照价赔偿。3.配合工作：配合甲方及其他分包方交叉作业，参与隐蔽工程（如梁底模加固）、分项工程验收，按要求提供《模板安装检验批记录》等施工资料。四、工期约定1.总工期：自XX年XX月XX日（以甲方书面开工令为准）至XX年XX月XX日竣工，总日历天数XX天。2.工期调整：甲方原因（设计变更、材料延误、场地移交延迟）或不可抗力（地震、台风等）导致工期延误的，乙方需3日内提交顺延申请，经甲方书面确认后工期顺延。乙方原因（人员不足、组织不当）延误的，每延误1日，按合同总价的XX‰支付违约金；甲方有权另行委托第三方施工，费用从乙方工程款中扣除。五、质量标准与验收1.质量要求：符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB____-2015）及设计图纸要求。模板安装允许偏差：轴线偏差≤5mm，截面尺寸偏差±5mm，表面平整度≤8mm（2m靠尺检测）。2.验收流程：乙方自检合格后，提前24小时通知甲方、监理验收；隐蔽工程需提前48小时通知。验收不合格的，乙方无偿返工，工期不予顺延。3.质量保修：保修期自混凝土结构竣工验收合格之日起XX个月。保修期内因乙方施工质量导致的涨模、漏浆等缺陷，乙方24小时内到场维修，费用自理。六、价款结算与支付1.计价方式：采用固定综合单价（XX元/㎡，按建筑面积计算，执行《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T____-2013），单价含人工、辅材、机具、管理费、利润、安全文明施工费、税金等。2.付款节点：预付款：合同签订后7日内，支付合同总价的XX%（进度款中逐月抵扣）。进度款：每月25日报送工程量，甲方7日内审核，按已完合格工程量的XX%支付。竣工结算：工程验收合格后30日内提交结算资料，甲方60日内审核完成，支付至结算总价的XX%；剩余XX%为质量保证金，保修期届满无问题后15日内无息付清。七、双方权利与义务（一）甲方义务提供施工图纸、技术交底，按约定移交场地、接驳水电（乙方承担水电费）。协调乙方与其他分包方配合，按合同支付工程款，监督施工质量、安全。（二）乙方义务组建合格施工队伍，项目负责人及技术人员常驻工地，未经甲方同意不得更换。严格按图施工，接受监督检查，及时整改隐患；为施工人员办理工伤保险，特种作业人员持证上岗。遵守现场管理制度，工完场清；承担自身原因导致的第三方索赔，及时通报重大问题。八、安全文明施工乙方对施工安全负全责，制定安全方案，设置警示标志，落实防火、防高空坠落措施。发生安全事故，乙方立即启动预案，1小时内报告甲方及相关部门，承担全部经济损失及法律责任（甲方设施缺陷除外）。施工现场达到文明施工标准，材料堆放符合“三区分离”要求；否则甲方委托第三方清理，费用由乙方承担。九、材料与设备管理甲方供应材料：木材、模板等由甲方供应，乙方共同验收后保管，因保管不善损失的照价赔偿。乙方自备材料：辅材、机具需符合国标，进场前提供合格证、检验报告，经甲方确认后方可使用。设备维护：乙方自备机具定期维护，因故障导致工期延误、质量问题的，由乙方负责。十、合同变更与解除1.变更：设计变更或工程范围调整的，双方7日内签订补充协议，明确价款、工期调整方式。2.解除：甲方解除：乙方连续两次工期延误超10日、质量严重不合格拒不整改，或擅自转包/违法分包的，甲方书面通知解除，已完合格工程量按XX%结算，乙方赔偿损失。乙方解除：甲方逾期付款超30日（催告后仍未支付），或未提供施工条件超15日的，乙方书面通知解除，甲方按已完工程量100%结算并赔偿损失。不可抗力解除：双方互不担责，已完工程量按实结算，乙方妥善撤离现场。十一、违约责任1.甲方违约：逾期付款的，每逾期1日按应付金额XX‰支付违约金；因甲方原因窝工的，按窝工人数（XX元/人/日）及机械停滞费（台班费XX%）赔偿。2.乙方违约：质量违约：无偿返工，工期不顺延，按返工造价XX%支付违约金。工期违约：关键线路工期延误的，每延误1日按合同总价XX‰支付违约金（累计不超XX%）。安全违约：因管理不善导致事故的，承担全部损失，按事故直接损失XX%支付违约金。十二、争议解决本合同履行争议，双方先协商；协商不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、其他条款合同份数：一式X份，甲乙双方各执X份，具同等效力。生效条件：自双方签字（或盖章）之日起生效；如需公证，7日内共同办理。补