2026年道路施工施工工程进度担保协议

2026年道路施工施工工程进度担保协议鉴于：（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”），就发包人委托承包人承建位于的“年道路施工工程施工项目”（项目合同编号：）事宜，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规，经友好协商，就承包人为该工程项目进度款支付向发包人提供担保事宜，达成如下协议：第一条担保依据本协议是依据主合同编号为的《年道路施工工程施工承包合同》（以下简称“主合同”）订立的，旨在为承包人按照主合同约定履行义务、保障发包人按时收回工程进度款提供担保。第二条担保范围1.本协议项下担保的主债权为承包人根据主合同约定，在施工期内应获得的、经监理人（或发包人授权机构）审核确认并由发包人应支付的工程进度款。2.担保范围包括上述进度款本金及发包人因此产生的利息、违约金、损害赔偿金等。3.担保金额为人民币（大写）元整（¥：），或约定为主合同总价款的%，或为承包人每个支付周期内应获得进度款金额的%，具体计算方式为：。4.担保期限自本协议生效之日起至主合同约定的工程竣工验收合格且承包人根据主合同约定获得最终结算支付完毕之日止。第三条担保方式1.承包人同意，并指定（以下简称“担保人”）作为本协议的担保人。2.担保人同意按照本协议约定，以（选择一项：银行保函/保证合同/其他）方式为承包人提供担保。3.如采用银行保函，担保人应向发包人出具金额为人民币（大写）元整（¥：）的无条件、不可撤销的（选择：履约保函/预付款保函/进度款保函），该保函格式应符合发包人要求，并包含本协议约定的担保责任条款。保函有效期应不短于主合同履行期限及发包人支付最终工程款之日起两年。4.如采用保证，担保人应向发包人出具保证合同，明确保证方式（为一般保证或连带责任保证）、保证范围、保证期限等，并包含本协议约定的相关条款。5.担保人应根据发包人要求提供其资质证明文件及相关资料。第四条各方权利与义务1.发包人权利与义务：a.有权要求担保人按照本协议约定履行担保责任。b.有权监督承包人按照主合同约定履行工程款支付义务。c.在承包人发生主合同约定的根本违约（如严重拖延工期、工程质量不符合标准经整改后仍不合格、恶意拖欠分包商款项等）且已按照主合同程序采取必要措施（包括但不限于发出书面通知、暂停支付相应款项）后，有权向担保人发出履行担保义务的书面通知，并提供相关证明材料。d.应按照主合同约定及时向承包人支付工程进度款，并保证资金到位。e.应及时向担保人提供与主合同履行相关的资料，包括但不限于工程进度报告、付款申请、监理签认的付款证书、主合同项下发生的索赔与反索赔文件等。f.在主合同项下发生争议或诉讼时，应将担保人列为第三人（如适用）。2.承包人权利与义务：a.有权在满足主合同约定的付款条件时申请发包人支付进度款。b.有权要求发包人依据主合同约定履行付款义务。c.应按照主合同约定全面履行工程义务，确保工程质量和工期。d.应按时提交符合要求的付款申请、发票及其他相关资料给发包人。e.应保证向发包人提供的所有资料真实、准确、完整。f.因自身原因导致主合同无法履行或触发担保责任，应在收到发包人通知后积极配合处理，并承担由此产生的一切费用和责任。g.在担保人代为支付款项后，承包人有义务立即向担保人支付该等款项及相应利息。3.担保人权利与义务：a.有权要求发包人提供与承包人履约情况、主合同执行情况相关的真实信息。b.有权审查承包人的履约情况（在法律法规及本协议约定的范围内）。c.在发包人按照本协议第三条、第四条第1款c项约定履行通知义务，且担保人审核认为符合担保条件时，应在收到发包人符合要求的付款请求及有关资料后，按照约定方式代为向承包人支付相应的进度款。d.根据本协议约定承担担保责任。如为连带责任保证，担保人承担担保责任后，有权向承包人追偿。e.对因履行本协议而获悉的发包人、承包人的商业秘密承担保密义务，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。第五条担保的履行与解除1.触发担保责任的条件：发生以下一种或多种情形时，发包人有权要求担保人履行担保责任：a.承包人明确违反主合同约定，出现本协议第四条第1款c项所述的根本违约行为。b.承包人明确表示或以行为表明不履行主合同约定的工程款支付义务。c.发包人根据主合同约定暂停支付对承包人的应付款项，且该款项属于本协议第二条担保范围。d.发包人依据主合同约定行使解除权，导致承包人无法继续履行合同。e.法律法规规定的其他导致发包人无法从承包人处获得应得款项的情形。2.发包人请求付款程序：发包人认为满足担保履行条件时，应向担保人发出书面付款请求，说明理由并提供相关证据。担保人在收到请求后合理期限内（不超过：天）进行审核，审核通过后，按照约定方式（如银行转账）向承包人支付。3.担保人付款后的追偿权：担保人根据本协议约定代为支付款项后，承包人应立即向担保人清偿该笔款项本金及按照年利率%计算的利息。担保人有权要求承包人提供必要的协助以实现其追偿权。4.担保的解除：a.主合同履行完毕，承包人已按照主合同约定获得最终结算支付。b.本协议约定的担保期限届满。c.担保人根据本协议约定履行了全部担保责任，且已从承包人处获得足额赔偿或追偿。d.发包人书面同意解除担保，且承包人已按约定支付了因解除担保而应由其承担的费用。e.因不可抗力导致主合同无法继续履行，且各方均无过错。第六条违约责任1.若承包人违反主合同约定，给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。担保人应在承担担保责任后，有权向承包人追偿。2.若发包人未按照主合同约定支付工程进度款，导致触发担保责任，发包人应承担由此给担保人带来的不利后果，并赔偿担保人因此遭受的损失。3.若担保人未能按照本协议约定及时、足额履行担保义务，应向发包人支付违约金，违约金金额为人民币（大写）元整（¥：），或约定为担保金额的%。同时，发包人有权解除本协议，并要求担保人赔偿由此造成的全部损失。4.因任何一方提供虚假信息、隐瞒重要事实，导致本协议无法履行或给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。第七条通知与本协议有关的一切通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首部列明的地址或邮箱。任何一方变更联系方式，应提前书面通知另一方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或邮戳日视为送达。第八条保密各方对于因签署和履行本协议而获悉的对方的商业秘密、技术信息等不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。此保密义务不因本协议的终止而失效。第九条法律适用与争议解决1.本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向选择以下第种方式解决：a.向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。b.提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。第十条其他1.本协议构成各方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前任何口头或书面的约定。2.对本协议的任何修改或补充，均须经各方书面同意。3.本协议任何条款的无效或不可执行