隧道工程施工合同标准范本

隧道工程施工合同标准范本一、前言隧道工程作为交通、市政等基础设施建设的核心环节，因地质条件复杂、施工风险高、技术要求严苛，其施工合同的规范性与严谨性直接关乎项目成败。一份科学完善的施工合同，既能明确发承包双方权利义务，又能有效规避工期延误、质量纠纷、安全事故等风险，为工程顺利推进筑牢法律与管理基础。本范本结合《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及隧道工程行业规范，提炼实践中成熟的条款设计，供相关主体参考使用（注：实际签约需结合项目具体情况、地方政策及专项评审意见调整）。二、合同核心条款解析（一）工程概况条款1.基本信息明确工程名称（如“XX高速公路XX隧道工程”）、地点（含行政区划、具体桩号或地理坐标）、工程内容（含隧道开挖、支护、衬砌、防排水、机电预埋、洞口工程等分项）、建设规模（隧道长度、净空尺寸、设计时速对应的结构标准等）。2.地质与设计依据简要描述工程地质条件（如岩性、埋深、断层带、地下水情况等），列明设计文件（含施工图、地勘报告、专项方案等）的名称、版本及编制单位，为施工与质量验收提供依据。（二）双方权利义务1.发包人权利义务权利：对工程进度、质量、安全进行监督，按约定支付价款，对设计变更、工程签证的最终确认权等。义务：提供施工所需的地勘资料、施工图纸（含审查合格文件）、临时用地/道路许可；协调周边关系，保证施工用水、电、通信接入；按进度支付工程款，参与关键工序验收（如初支闭合、二次衬砌浇筑前检查）。2.承包人权利义务权利：按约获取工程款，对非自身原因的工期延误、费用增加提出索赔，使用发包人提供的施工条件等。义务：具备相应施工资质（如隧道工程专业承包资质），组建项目经理部（项目经理需持建造师证且常驻现场）；编制专项施工方案（如超前地质预报、塌方应急预案、爆破安全方案）并经专家论证；严格按设计、规范施工，做好施工日志、隐蔽工程记录；承担施工期间的安全管理责任（含人员、设备、周边环境防护）。（三）工期管理条款1.工期约定明确总工期（日历天，含节假日），分阶段工期（如洞口开挖、洞身掘进、衬砌完成等节点工期），开工日期以“发包人发出的开工令/监理工程师指令”为准，竣工日期为工程通过竣工验收的日期。2.工期顺延情形因发包人原因（如图纸延误、地勘资料错误、甲供材料未按时进场）、不可抗力（地震、暴雨、战争等）、重大设计变更（需经发包人、设计、监理共同确认）、政府行政指令（如环保停工）导致工期延误的，承包人应在事件发生后[X]日内提交工期顺延申请，经发包人或监理确认后工期相应顺延。3.逾期责任承包人无正当理由逾期竣工的，每逾期一日按合同总价的[X‰]支付违约金；发包人无正当理由逾期付款的，每逾期一日按未付金额的[X‰]支付违约金（注：违约金比例需结合项目规模、资金成本合理约定，避免过高或过低）。（四）质量标准与验收1.质量要求工程质量需符合《公路隧道施工技术规范》《铁路隧道设计规范》等国家/行业标准，满足设计文件要求（如衬砌厚度、混凝土强度、防水等级等），工程整体质量等级为“合格”（或“优良”，依项目要求）。2.验收流程隐蔽工程验收：承包人自检合格后，提前[X]小时通知发包人、监理验收，验收合格方可隐蔽；未经验收擅自隐蔽的，发包人有权要求返工，费用及工期由承包人承担。分部分项验收：按《建设工程施工质量验收统一标准》划分检验批、分项、分部工程，经监理验收合格后进入下一道工序。竣工验收：工程完工后，承包人自检合格并提交竣工资料（含施工日志、检测报告、隐蔽验收记录等），发包人组织设计、监理、勘察等单位进行竣工验收，验收合格后签署竣工验收报告。（五）工程价款与支付1.计价方式固定总价：适用于地质条件简单、设计明确的短隧道工程，总价包含全部施工内容（注：需明确风险范围，如地质条件变化、材料价格波动是否调整）。固定单价：按工程量清单计价，综合单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险费等，工程量按实际完成并经监理、发包人确认的数量计算（隧道工程需明确计量规则，如开挖方量按设计净空加超挖允许值，衬砌按设计断面等）。成本加酬金：多用于科研性、抢险救灾类隧道工程，需明确成本范围（直接费、间接费）及酬金计算方式（如按成本的固定比例、约定金额）。2.支付节点预付款：合同生效后[X]日内，发包人支付合同总价的[X%]作为预付款（承包人需提供等额预付款保函），预付款按工程进度分阶段抵扣。进度款：按月/季度支付，承包人提交进度报告及工程量清单，经监理、发包人审核后[X]日内支付已完工程量价款的[X%]。竣工结算：工程竣工验收合格后[X]日内，承包人提交竣工结算文件，发包人在[X]日内审核完毕，双方确认后[X]日内支付至结算总价的[X%]，剩余[X%]作为质量保证金（缺陷责任期届满后无质量问题一次性付清）。（六）安全与文明施工1.安全责任承包人对施工现场安全负总责，需制定安全生产制度（如隧道开挖安全步距控制、有毒有害气体监测、爆破作业审批），配备安全防护设施（如逃生通道、应急照明、通风设备），对作业人员进行安全培训（特种作业人员持证上岗）。发包人应提供安全的施工条件（如无地下管线冲突的施工场地），对承包人安全措施进行监督，承担因自身原因导致的安全事故责任。2.文明施工承包人需做好施工现场扬尘、噪声控制，渣土运输合规处置，施工区域与社会道路隔离防护，避免对周边环境、居民生活造成影响。（七）违约责任1.发包人违约未按约定支付工程款，承包人可暂停施工（暂停前需书面通知），发包人承担停工损失及工期顺延责任。提供的资料、场地不符合要求，导致工程返工、延误的，承担承包人的直接损失及工期顺延责任。2.承包人违约工程质量不合格，承包人无偿返修至合格，工期不予顺延；情节严重（如偷工减料、伪造检测报告）的，发包人有权解除合同，承包人支付合同总价[X%]的违约金。擅自转包、违法分包的，发包人解除合同，承包人支付违约金并赔偿损失。（八）争议解决与其他条款1.争议解决双方因合同履行发生争议，应先协商解决；协商不成的，可选择：向[工程所在地]仲裁委员会申请仲裁（需明确仲裁机构）；向[工程所在地]人民法院提起诉讼。2.其他条款保密条款：双方对项目技术资料、商业秘密（如投标报价、客户信息）承担保密责任，期限至合同终止后[X]年。不可抗力：发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，采取措施减少损失；因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，已完成工程按实结算。合同解除：明确发包人（如承包人严重违约、破产）或承包人（如发包人逾期付款超过[X]日、提供虚假资料）的解除权及解除后的结算方式。三、范本使用建议1.个性化调整：根据项目地质条件（如岩溶、瓦斯隧道需增加专项条款）、承包范围（含机电安装、景观绿化需补充分项条款）、地方政策（如农民工工资支付专用账户要求），对范本条款进行细化或补充。2.风险防控：签订前需对承包人资质、业绩进行核查，对地质风险、工期风险进行评估，在合同中明确风险分担机制（如地质超前预报费用承担、超挖超填责任划分）。3.法律合规：合同条款需符合《民法典》《建筑法