2025年大学大二（工程管理）工程造价管理阶段测试题及答案

2025年大学大二（工程管理）工程造价管理阶段测试题及答案

（考试时间：90分钟满分100分）班级______姓名______第I卷（选择题共40分）答题要求：本卷共20小题，每小题2分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确答案的序号填在括号内。1.工程造价管理的核心是（）A.价格管理B.成本管理C.工程价值管理D.全过程造价管理2.建设项目的工程造价在量上与（）相等。A.固定资产投资与流动资产投资之和B.工程费用与工程建设其他费用之和C.固定资产投资D.建设投资3.某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（）万元。A.1023B.1125C.1180D.12394.下列费用中，不属于工程造价构成的是（）A.用于购买项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用5.按照我国现行规定，建设单位所需的临时设施搭建费属于（）A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.工程建设其他费6.已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是（）万元人民币。A.72.83B.85.68C.98.53D.l18.717.下列费用中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）A.职工教育经费B.工会经费C.养老保险费D.职工福利费8.某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为（）元。A.6.75B.4.50C.0.84D.0.569.下列费用中，属于措施项目费的是（）A.混凝土模板及支架费B.联合试运转费C.设备运杂费D.工程排污费10.已知某建筑工程定额工期为25个月，合同工期为20个月，直接工程费中人工费合计为150万元，平均日工资单价为30元，每工日夜间施工费开支为50元，则该项目夜间施工增加费为（）万元。A.250B.150C.50D.011.某工程合同价为500万元，合同约定采用价格指数调整价格差额，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该工程实际结算款差额为（）万元。A.62.5B.75C.100D.142.512.工程量清单计价模式下，分部分项工程费的综合单价不包括（）A.人工费B.材料费C.规费D.管理费13.下列关于招标控制价的说法中，正确的是（）A.招标控制价应在招标文件中公布，可根据情况上浮或下调B.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核C.投标人的投标报价高于招标控制价时，其投标应予以拒绝D.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制14.关于投标报价的说法，正确的是（）A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理15.下列关于工程变更价款的调整方法，说法正确的是（）A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用，但有类似于变更工程项目的，由承包人提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由发包人提出变更工程项目的单价，报承包人确认后调整D.因非承包人原因引起的工程量增减，当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调高16.某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：在建工程损失26万元；承包人受伤人员医药费、补偿金4.5万元；施工机具损坏损失12万元；施工机具闲置、施工人员窝工损失5.6万元；工程清理、修复费用3.5万元。项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.29.5B.34C.39.6D.51.617.关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是（）A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括工程合同、投标文件等D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人18.下列关于工程造价咨询企业资质等级的说法，正确的是（）A.工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级和丙级B.甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务C.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元以下的各类建设项目的工程造价咨询业务D.丙级工程造价咨询企业可以从事工程造价3000万元以下的各类建设项目的工程造价咨询业务19.工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，持下列（）材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。A.分支机构营业执照B.工程造价咨询企业资质证书复印件C.机构3年的工作规划D.固定办公场所的租赁合同或产权证明20.工程造价咨询企业的业务范围不包括（）A.建设项目可行性研究报告的编制和审核B.建设项目概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核C.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询D.工程保险理赔的核查第II卷（非选择题共60分）（一）简答题（共2题，每题10分答题要求：简要回答问题，观点明确，条理清晰。）1.简述工程造价管理的目标和任务。2.简述工程量清单计价的基本原理和方法。（二）计算题（共1题，每题20分）答题要求：根据题目所给条件，列出计算式，计算过程要清晰，结果要准确。某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为l0000万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的价差预备费为多少万元？（三）案例分析题（共1题，每题20分）答题要求：结合案例所给材料，分析问题，提出解决方案，并阐述理由及计算过程。某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互协调，编制了如图所示的网络进度计划。该工程施工过程中发生了以下事件：事件1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。事件2：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。事件3：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。事件4：乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。问题：1.施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。2.该工程的实际工期为多少天？（四）论述题（共1题，每题20分）答题要求：根据材料，结合所学知识，对所论述的问题进行深入分析，观点明确，论证充分。材料：随着我国经济的快速发展，基础设施建设不断推进，工程造价管理在工程建设中的作用日益凸显。然而，目前我国工程造价管理还存在一些问题，如工程造价咨询市场不规范、工程造价计价依据不完善等。请论述如何加强我国工程造价管理。（五）方案设计题（共1题，每题20分）答题要求：根据题目要求，设计出合理的方案，方案要具有可行性和合理性。某建设单位拟新建一工业项目，预计建设期为3年，项目总投资为5000万元，其中固定资产投资4000万元，流动资金投资1000万元。项目建成后，预计每年可实现销售收入3000万元，年经营成本1500万元，年销售税金及附加150万元。项目固定资产折旧采用直线法，折旧年限为10年，预计净残值率为4%。项目适用的所得税税率为25%。要求：设计该项目的财务评价方案，包括计算项目的投资利润率、投资利税率、资本金利润率、静态投资回收期、动态投资回收期，并对项目的可行性进行评价。答案：1.C2.C3.B4.C5.D6.C7.D8.A9.A10.C11.D12.C13.BCD14.B15.A16.A17.D18.B19.BD20.A简答题答案：1.工程造价管理的目标是按照经济规律的要求，根据社会主义市场经济的发展形势，利用科学管理方法和先进管理手段，合理地确定造价和有效地控制造价，以提高投资效益和建筑安装企业经营效果。任务包括：编制和审核投资估算、设计概算、施工图预算；全过程造价控制；工程造价动态监控；工程结算和竣工决算的审核等。2.工程量清单计价的基本原理：是一种区别于定额计价模式的新计价模式，是一种主要由市场定价的计价模式。其方法是：招标人按照国家统一的工程量计算规则计算工程量，提供工程量清单；投标人根据企业自身的定额水平和市场价格信息，自主报价；经评审合理低价中标的工程造价计价方式。计算题答案：基本预备费=10000×5%=500万元静态投资=10000+500=10500万元第一年价差预备费：PF1=10500×50%×[(1+10%)-1]=525万元第二年价差预备费：PF2=10500×50%×[(1+10%)²-1]=1102.5万元建设期价差预备费=PF1+PF2=525+1102.5=1627.5万元案例分析题答案：1.事件1：业主应给予甲建筑公司工期补偿7天，费用补偿0万元；事件2：业主应给予甲建筑公司工期补偿15天，费用补偿5万元；事件3：业主不应给予甲建筑公司工期和费用补偿；事件4：业主应给予乙安装公司工期补偿5天，费用补偿0万元。2.该工程的实际工期=360+7+15+5=387天论述题答案：加强我国工程造价管理可从以下方面着手：完善工程造价计价依据，使其更科学合理；规范工程造价咨询市场，加强对咨询企业的监管；提高造价从业人员素质，加强培训与考核；推进工程造价信息化建设，提高管理效率；加强法律法规建设，保障工程造价管理的规范有序。方案设计题答案：固定资产年折旧额=4000×(1-4%)÷10=384万元；年利润总额=3000-15