建筑结构支撑拆除合同示范文本

建筑结构支撑拆除合同示范文本合同编号：_________甲方（委托方）：________________________法定代表人：__________________________地址：__________________________________联系方式：____________________________乙方（受托方）：________________________法定代表人：__________________________地址：__________________________________联系方式：____________________________一、工程概况1.工程名称：________________________（以下简称“本工程”）2.工程地点：________________________3.拆除范围：本工程范围内的建筑结构支撑体系（包括但不限于钢支撑、混凝土支撑、围檩及相关连接构件等），具体以甲方确认的施工图纸、技术交底及现场实际情况为准。二、拆除内容及技术要求（一）拆除内容乙方负责按甲方要求及相关规范，完成本工程建筑结构支撑体系的拆除作业，包括但不限于：支撑构件的切割、吊装、运输（运输至甲方指定的现场堆放点或场外指定地点，场外运输范围以双方书面确认为准）；拆除区域的临时防护、扬尘控制、噪声控制；拆除后场地的清理、余料的归整（或按甲方要求处置）。（二）技术要求1.拆除作业应严格遵循《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB____）等国家及地方相关标准、规范；2.拆除顺序应符合结构安全要求，严禁盲目施工（需提前编制专项拆除方案，经甲方及监理单位审核通过后方可实施）；3.拆除过程中应采取有效措施保护周边既有结构、管线及设施，若造成损坏，乙方应承担修复或赔偿责任。三、工期要求1.开工日期：______年____月____日（以甲方发出的书面开工通知为准）；2.竣工日期：______年____月____日，总工期______日历天；3.工期顺延：因甲方原因（如设计变更、场地移交延误、款项支付逾期等）或不可抗力（地震、台风、政府禁令等）导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延，乙方不承担逾期责任。四、双方责任与义务（一）甲方责任1.向乙方提供本工程的相关图纸、技术资料（如结构设计说明、支撑体系布置图等），并进行技术交底；2.协调乙方与现场其他施工单位的工作衔接，提供必要的施工场地、水电接驳点（水电费按实际发生由乙方承担或双方另行约定）；3.按合同约定及时支付款项，若因甲方原因逾期付款，应承担乙方相应的窝工损失（双方可约定损失计算方式，如按每日______元计）；4.及时对乙方完成的拆除工作进行验收，验收合格后出具书面确认文件。（二）乙方责任1.具备合法有效的建筑工程施工资质（如建筑工程施工总承包资质或专业承包资质），并向甲方提供资质证书复印件（加盖公章）；2.编制专项拆除施工方案（含安全、环保措施），经甲方、监理单位审核通过后严格执行；3.配备足够的技术人员、施工人员及机械设备，确保施工安全、质量和工期；4.承担拆除作业过程中的全部安全责任，包括但不限于：为施工人员购买工伤保险及必要的商业保险；采取安全防护措施（如设置警示标志、防护栏、安全帽佩戴等），杜绝安全事故；若发生安全事故，乙方应立即停工整改，承担全部损失（包括但不限于医疗费、赔偿费、罚款等），并及时向甲方及相关部门报告；5.遵守施工现场的文明施工要求，控制扬尘、噪声污染，做到工完场清，符合当地建设行政主管部门的管理规定。五、质量标准与验收1.质量标准：拆除作业符合国家及地方相关规范、标准，且满足甲方的技术要求，拆除后结构安全、稳定，无残留隐患；2.验收程序：乙方完成某一阶段（或全部）拆除工作后，应自检合格，向甲方提交验收申请；甲方应在收到申请后______日内组织监理、设计等相关方进行验收，验收合格的，出具验收报告；若验收不合格，乙方应在______日内整改完毕，重新申请验收，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。六、合同价款及支付方式（一）合同总价款本工程合同总价款为人民币______元（大写：____________________），该价款包含拆除作业的人工费、机械费、材料费、运输费、安全措施费、管理费、利润、税费等一切费用（双方可约定是否为包干价，或按实际工程量结算，若按实结算需明确计量方式）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%（即人民币______元）作为预付款；2.进度款：乙方完成总工程量的______%时，甲方向乙方支付至合同总价款的______%；全部拆除工作完成并验收合格后______日内，甲方向乙方支付至合同总价款的______%；3.尾款：剩余______%作为质保金（或结算尾款），在质保期满（或结算完成后）______日内，无质量问题（或按约定结算完毕）一次性付清。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按约定支付款项，每逾期一日，应按未付款项的______‰向乙方支付违约金；逾期超过______日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方应承担乙方的窝工损失；2.若甲方未按约定提供图纸、技术资料或场地，导致工期延误的，工期相应顺延，且甲方应赔偿乙方因此产生的损失（如机械闲置费、人员窝工费等）。（二）乙方违约责任1.若乙方未按合同工期完成拆除工作，每逾期一日，应按合同总价款的______‰向甲方支付违约金；逾期超过______日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；2.若拆除质量不符合约定标准，乙方应无偿返工整改，直至验收合格，工期不予顺延；因质量问题给甲方造成损失的（如结构损坏、第三方索赔等），乙方应承担全部赔偿责任；3.若乙方违反安全管理规定，发生安全事故或被行政主管部门处罚的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于工期延误损失、名誉损失等）。八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（或约定仲裁机构，如“提交______仲裁委员会仲裁”）。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力；2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；3.本合同附件包括：施工图纸、技术交底文件、专项拆除方案、乙方资质证书复印件等，与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：___