总包与分包单位安全生产合作协议模板

总包与分包单位安全生产合作协议模板一、协议背景与基本原则为规范[项目名称]（以下简称“本项目”）施工过程中的安全生产管理，明确总包单位与分包单位的安全责任与义务，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合项目实际情况，[总包单位名称]（以下简称“甲方”）与[分包单位名称]（以下简称“乙方”）遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，本着平等自愿、权责清晰的原则，就本项目安全生产合作事宜达成如下协议。二、双方安全生产责任划分（一）甲方责任1.施工条件保障：向乙方提供符合国家安全标准的施工场地、临时设施（如宿舍、办公区）及必要的安全防护设施（如临边防护、消防器材），确保施工环境满足安全生产基本要求。2.安全交底与培训：在乙方进场前，以书面形式向乙方进行项目安全总体要求、专项施工方案安全要点、现场危险源分布等内容的交底；根据项目需要，组织乙方人员参与甲方统一开展的安全生产培训（如应急救援培训、新法规宣贯等）。3.监督与检查：定期（至少每月1次）或不定期对乙方施工区域的安全管理情况进行检查，发现安全隐患时，以《安全隐患整改通知书》形式责令乙方限期整改，并跟踪整改结果。对乙方严重违反安全规定的行为，有权责令停工整改。4.资料支持：向乙方提供项目相关的地质勘察报告、地下管线图纸等资料，协助乙方识别施工风险；督促乙方完善自身安全管理资料（如安全日志、隐患整改记录），并纳入项目安全管理档案。（二）乙方责任1.安全管理体系建设：成立以乙方项目经理为第一责任人的安全管理小组，配备专职安全员（人数符合工程规模要求），建立安全生产责任制、安全检查制度、隐患排查治理制度等内部管理制度，确保安全管理工作有章可循。2.人员管理与培训：对进场人员进行三级安全教育（公司、项目、班组级），特种作业人员（如电工、焊工、起重工）必须持有效证件上岗；为作业人员配备合格的劳动防护用品（如安全帽、安全带、防尘口罩），并监督其正确使用。3.隐患整改与风险防控：对甲方或自身检查发现的安全隐患，须在规定期限内完成整改并回复；针对深基坑、高支模、起重吊装等危大工程，严格执行“专项方案编制→专家论证→审批→实施→验收”流程，确保施工安全。4.现场安全防护：负责施工区域内的临时用电、动火作业、脚手架搭设、临边洞口防护等安全措施的实施与维护，确保符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）要求；严禁擅自拆除、挪用甲方或自身设置的安全防护设施。5.应急管理：制定乙方施工范围内的专项应急预案（如坍塌、触电、火灾等），每季度至少组织1次应急演练；发生安全事故时，立即启动预案并向甲方及相关部门报告，配合救援与事故调查。三、安全管理协同机制（一）联合管理小组甲乙双方共同成立“项目安全生产联合管理小组”，甲方项目经理任组长，乙方项目经理任副组长，成员包括双方安全员、技术负责人等。小组职责：统筹项目安全管理规划、协调跨单位安全问题、监督重大隐患整改，每月召开1次联合安全例会，通报安全管理情况。（二）检查与整改闭环1.甲方检查发现的隐患，以书面形式通知乙方，乙方须在[X]个工作日内完成整改并提交《整改回复单》，甲方复查合格后闭环；乙方自身检查发现的隐患，须建立“排查-整改-验证”台账，定期（每月）向甲方报备。2.对逾期未整改或整改不到位的隐患，甲方有权对乙方处以[X]元至[X]元的罚款（具体金额根据隐患严重程度确定），并可暂停乙方部分施工权限，直至隐患消除。（三）安全技术交底与风险管控乙方编制的专项施工方案（含安全技术措施）须经甲方技术负责人审批后方可实施；施工过程中，乙方技术人员须向班组进行“每日安全技术交底”，明确当日作业风险与防控措施，交底记录须双方签字确认。四、事故处理与责任承担（一）事故报告与救援发生安全事故（含轻伤、重伤、死亡或财产损失事故）时，乙方须立即停止作业，1小时内向甲方及属地应急管理部门、住建部门报告；甲乙双方应立即启动应急预案，组织抢救伤员、保护现场，防止事故扩大。（二）调查与责任划分事故调查由属地政府或相关部门牵头，甲乙双方须配合提供真实的施工资料、人员操作记录等。责任划分原则：若事故因乙方违规操作、未落实安全措施、培训不到位等自身原因导致，乙方承担全部责任（含经济赔偿、行政处罚等），并承担甲方因此遭受的损失；若事故因甲方提供的施工条件不符合安全要求、交底失误、强令冒险作业等原因导致，甲方承担主要责任；若双方均存在过错，根据过错程度按比例承担责任。五、违约责任与合同解除（一）违约责任1.乙方未履行安全责任导致：发生一般隐患（如未戴安全帽、临时用电混乱），甲方可责令整改，并处以[X]元罚款；发生较大隐患（如脚手架未验收使用、起重机械违规作业），甲方可责令停工整改，并处以[X]元罚款，同时扣除乙方相应工程款；发生安全事故，乙方除承担事故全部责任外，甲方有权解除分包合同，且乙方须赔偿甲方因此产生的全部损失（含工期延误、声誉损失等）。2.甲方未履行安全责任（如未提供安全场地、未及时交底）导致乙方损失的，乙方可要求甲方整改，整改不力的，乙方有权暂停施工，且甲方须赔偿乙方直接经济损失。（二）合同解除若乙方累计3次收到甲方《安全隐患整改通知书》未整改，或发生死亡事故（含1人及以上），甲方有权单方面解除分包合同，乙方须在[X]日内撤离现场，且无权要求甲方支付未结算工程款（已完成合格工程量除外）。六、争议解决与其他条款（一）争议解决本协议履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼（或约定仲裁机构，如“向[XX仲裁委员会]申请仲裁”）。（二）协议生效与期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目竣工验收合格之日终止。协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。（三）补充与变更本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；若因法律法规修订或项目实际情况变化需变更协议，双方应书面协商一致后调整。甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：_