三级安徽省建造师法规重点资料测试题测试试题

三级安徽省建造师法规重点资料测试题测试试题一、单项选择题1.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）A.延期每次不超过3个月B.应当由施工企业提出申请C.延期没有次数限制D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效答案：A解析：《建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。2.关于建设工程联合体承包模式的说法，正确的是（）A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应责任B.联合体各方对承包合同履行承担连带责任C.联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方在中标后承担的工作内容D.联合体中标后，可由联合体一方与招标人签订合同答案：B解析：《招标投标法》第三十一条规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。3.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.勘察设计单位C.施工承包单位D.建筑材料、构配件供应单位答案：D解析：《建设工程质量管理条例》第三十五条规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。4.下列不属于行政处罚的是（）A.警告B.罚款C.没收违法所得D.支付违约金答案：D解析：行政处罚的种类包括：警告；罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。支付违约金属于民事责任承担方式。5.根据《民法典》，当事人订立合同，可以采取的形式不包括（）A.口头形式B.书面形式C.默示形式D.推定形式答案：C解析：《民法典》第四百六十九条规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。其他形式包括推定形式（如行为默示），但不包括单纯的“默示形式”。6.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.15C.20D.30答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第四十九条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。7.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责不包括（）A.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划B.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.负责施工组织设计的编制答案：D解析：《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。施工组织设计编制是施工单位技术负责人或项目负责人的职责。8.关于建设工程招标方式的说法，正确的是（）A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标D.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日答案：C解析：公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标（A错误）；邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标（B错误）。《招标投标法实施条例》第八条规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标（C正确）。第二十六条规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日（D错误）。9.根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月答案：B解析：《劳动合同法》第十九条规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。10.下列关于物权的说法，正确的是（）A.物权包括所有权、用益物权和担保物权B.用益物权包括抵押权、质权和留置权C.所有权是最完整的物权，包括占有、使用、收益、处分权能D.地役权属于担保物权答案：A解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权（A正确）。担保物权包括抵押权、质权和留置权（B错误）。所有权是最完整的物权，包括占有、使用、收益、处分四项权能（C正确，但选项中C表述正确，A也正确，需核对题目。原选项A正确，C选项表述正确，但题目为单选题，可能存在设置问题，根据教材，A选项“包括”正确，C选项“包括占有、使用、收益、处分权能”也正确，但严格来说，A选项更全面概括物权分类，C是所有权的权能，题目问“关于物权的说法正确的是”，A和C均正确，但根据常见考题设置，A为正确答案，C选项表述无误，但可能题目设置A为唯一正确选项）。地役权属于用益物权（D错误）。11.建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，发包人应当参照合同关于工程价款的约定（）承包人。A.折价补偿B.全额支付C.不予支付D.按过错比例支付答案：A解析：《民法典》第七百九十三条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。12.根据《招标投标法》，投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5答案：B解析：《招标投标法》第二十八条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。13.安全生产许可证的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.5答案：B解析：《安全生产许可证条例》第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。14.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。15.下列关于仲裁的说法，正确的是（）A.仲裁实行级别管辖和地域管辖B.仲裁裁决作出后，当事人可以就同一纠纷再申请仲裁C.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力D.仲裁协议可以采用口头形式答案：C解析：仲裁不实行级别管辖和地域管辖（A错误）。仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理（B错误）。仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力（C正确）。仲裁协议应当采用书面形式（D错误）。16.根据《环境保护法》，建设项目的环境影响评价文件未经批准，建设单位擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令（）A.恢复原状B.限期整改C.关闭D.停产整顿答案：A解析：《环境保护法》第六十一条规定，建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。17.下列不属于知识产权的是（）A.著作权B.专利权C.商标权D.肖像权答案：D解析：知识产权包括著作权、专利权、商标权、商业秘密、集成电路布图设计等。肖像权属于人格权，不属于知识产权。18.根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）年。法律另有规定的，依照其规定。A.1B.2C.3D.4答案：C解析：《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。19.施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.1%以上3%以下B.2%以上4%以下C.3%以上5%以下D.5%以上10%以下答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第六十四条规定，违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。20.根据《建筑工程施工许可管理办法》，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）A.30%B.50%C.60%D.80%答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。二、多项选择题1.根据《民法典》，下列属于无效合同的有（）A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定答案：ABCDE解析：《民法典》第一百五十三条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。第一百五十四条规定，行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。（原《合同法》规定的无效情形在《民法典》中整合为：（一）无民事行为能力人实施的民事法律行为；（二）行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为；（三）违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为；（四）违背公序良俗的民事法律行为；（五）行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为。题目中ABCDE均属于原《合同法》无效情形，在《民法典》中，A选项“损害国家利益”的欺诈胁迫仍可能导致无效，BCDE均属于无效情形，故全选。）2.建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书答案：ABCDE解析：《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。3.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（）A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施D.组织或者参与本单位应急救援演练E.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议答案：ABCDE解析：《安全生产法》第二十五条规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。4.下列关于投标保证金的说法，正确的有（）A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金E.投标保证金可以以现金、支票、汇票等形式提交答案：ABCDE解析：《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（A正确）。投标保证金有效期应当与投标有效期一致（B正确）。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。第三十条规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出（C正确）。第三十五条规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还（D正确）。投标保证金形式包括现金、支票、汇票、银行保函等（E正确）。5.根据《劳动合同法》，劳动合同应当具备的条款包括（）A.用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人B.劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码C.劳动合同期限D.工作内容和工作地点E.劳动报酬答案：ABCDE解析：《劳动合同法》第十七条规定，劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。三、填空题1.当事人订立合同，采取______、______方式。答案：要约、承诺解析：《民法典》第四百七十一条规定，当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。2.建设单位应当自领取施工许可证之日起______个月内开工。答案：3解析：《建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。3.《建设工程质量管理条例》规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为______年。答案：2解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。4.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时______、同时投入生产和使用。答案：施工解析：《安全生产法》第三十一条规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。5.劳动者连续工作满______年的，享受带薪年休假。答案：1解析：《职工带薪年休假条例》第二条规定，机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假（以下简称年休假）。单位应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。6.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者______等违约责任。答案：赔偿损失解析：《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起______日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。答案：30解析：《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。8.建筑施工企业应当依法为职工参加______保险缴纳保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。答案：工伤解析：《建筑法》第四十八条规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。9.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法______，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。答案：登记解析：《民法典》第二百零九条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。10.建设工程质量保修书的提交时间是______。答案：提交竣工验收报告时解析：《建设工程质量管理条例》第三十九条规定，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。四、判断题1.施工许可证是由建设单位申请领取的。（）答案：√解析：《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。2.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。（）答案：√解析：《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。3.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。（）答案：√解析：《民法典》第五百八十六条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。4.建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。（）答案：√解析：《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。5.当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定。（）答案：×解析：《仲裁法》第二十条规定，当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。6.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。（）答案：√解析：《劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。7.建筑施工企业的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。（）答案：√解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。8.诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。（）答案：√解析：《民法典》第一百九十二条规定，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。9.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（）答案：√解析：《建筑法》第二十八条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。10.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。（）答案：√解析：《建设工程质量管理条例》第十条规定，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。五、解答题1.简述建设工程招标的基本程序。答案：建设工程招标的基本程序包括：（1）履行项目审批手续：招标人应当按照国家有关规定办理项目审批、核准或者备案手续。（2）委托招标代理机构（如自行招标则无需此步）：招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜；否则，应当委托具有相应资格的招标代理机构办理招标事宜。（3）编制招标文件：招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。（4）发布招标公告或发出投标邀请书：公开招标的，应当发布招标公告；邀请招标的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。（5）资格审查：分为资格预审和资格后审。资格预审是在投标前对潜在投标人进行的资格审查；资格后审是在开标后对投标人进行的资格审查。（6）发售招标文件：向符合条件的潜在投标人发售招标文件。（7）踏勘现场：招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。（8）投标预备会：对招标文件进行澄清和答疑。（9）编制和递交投标文件：投标人按照招标文件要求编制投标文件，并在投标截止时间前送达投标地点。（10）开标：招标人在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行开标。（11）评标：由评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。（12）中标：评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐确定中标人，或授权评标委员会直接确定中标人。（13）发出中标通知书：招标人向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。（14）签订书面合同：招标人和中标人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，应承担哪些法律责任？答案：根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构