管网施工顶管机设备租赁协议

管网施工顶管机设备租赁协议甲方（出租方）：____________________统一社会信用代码：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（承租方）：____________________统一社会信用代码：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第一条租赁设备基本情况1.1甲方将符合管网施工要求的顶管机设备（以下简称“租赁设备”）出租给乙方，具体明细如下：（1）设备型号：____________________（2）核心参数：最大顶进力____吨、适配管径____mm-____mm、动力配置____kW等（3）设备数量：____台（4）出厂编号：____________________（5）随机配件：钻头____个（含不同规格）、钻杆____根（单根长度____m）、操作台____套、液压泵站____台、安全防护装置____套、操作维修手册____份、随机工具____套1.2甲方承诺租赁设备为合法所有，且具备特种设备检验合格证明（有效期内）、出厂合格证，并在交付时提供上述文件复印件（加盖甲方公章）。第二条租赁期限2.1约定租期：自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2实际租期：租赁设备起租日为乙方签署《设备验收确认单》次日；停租日为双方签署《设备退场确认单》当日。2.3续租约定：乙方需续租的，应在租期届满前____日提交书面申请，双方重新签订协议；未提前申请的，租赁期限自动延续，但延续期间租金按原标准上浮____%执行。第三条租金及支付3.1租金标准：□固定周期：月租____元/台（不足整月按实际天数×____元/天计算）□工程量计价：____元/米（按合格顶进米数计算，不含试顶、废管等无效长度）3.2支付周期：□固定周期：每月____日前支付上月租金□工程量计价：每完成____米顶进后____日内支付已完部分租金，工程结束后____日内付清全款3.3支付方式：银行转账至甲方指定账户（开户行____，账号____）3.4押金：乙方于协议签订后____日内支付押金____元（不超过3个月租金总额），租赁结束后扣除应付费用（租金、违约金、赔偿等），剩余押金____日内无息退还。3.5逾期支付：每逾期一日按应付未付金额的____‰支付违约金；逾期超____日，甲方有权停机（停机期间租金照付）；逾期超____日，甲方有权解除协议、没收押金，并追偿全部损失。第四条设备交付与验收4.1交付地点：乙方指定施工工地（地址：____________________）4.2交付责任：甲方负责运输（费用自担），乙方负责卸货及场地准备（平整、电源接口、安全防护等，费用自担）4.3验收要求：（1）乙方在设备到场后____小时内验收，内容包括：外观完整性、性能达标、配件齐全、资质文件有效（2）验收合格签署《设备验收确认单》；不合格的，甲方____小时内更换/修复，逾期未处理的，乙方有权解除协议，甲方退还已收款项并支付违约金____元第五条双方权利义务甲方权利义务（1）权利：收取租金、检查设备使用、要求乙方整改违规操作、追偿设备损失（2）义务：提供合格设备及资质文件；承担设备大修（液压泵、发动机等主要部件更换，非乙方损坏）；接到维修通知后____小时内到场（远程无法解决时），逾期停工则减免对应租金；提供技术指导乙方权利义务（1）权利：按约使用设备、要求甲方维修、追偿质量损失（2）义务：提供符合施工条件的场地；安排持证操作人员（特种设备操作证），承担其工资、安全责任；负责日常保养（清洁、润滑）及小修（易损件更换：密封圈、钻头刃口等，费用自担）；承担燃油、电费、液压油等耗材；不得转租、抵押、拆解设备；退场时设备保持正常使用状态（正常磨损除外）第六条风险承担6.1不可抗力（地震、洪水、政府征收等）导致设备毁损/灭失的，双方互不担责，租期顺延或协商减免租金6.2乙方操作不当/管理不善导致损失的，按设备折旧后价值赔偿（折旧率：____年/台）6.3甲方设备质量问题导致损失的，甲方承担窝工费、维修费用等全部损失第七条违约责任甲方违约（1）逾期交付设备：每逾期一日付租金____%违约金；超____日乙方有权解除协议，甲方退押金并付违约金____元（2）无有效资质/性能不合格：乙方有权解除协议，甲方赔偿窝工费、另行租赁差价等损失（3）维修不及时导致停工超____日：减免停工租金，另付____元/日违约金乙方违约（1）无证操作导致事故：承担全部责任（甲方设备损失、第三方人身财产损失等）（2）擅自转租/抵押：甲方有权解除协议、没收押金并追偿损失（3）逾期退场：每逾期一日付____元滞留费（4）损坏设备未赔偿：甲方从押金扣除，不足部分追偿第八条不可抗力受影响方应在不可抗力发生后____小时内通知对方，____日内提供有效证明；双方协商调整租期、租金，互不担责。第九条争议解决协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁（或向____人民法院起诉），裁决/判决对双方有约束力。第十条其他10.1附件（《租赁设备清单》《验收确认单》《退场确认单》、甲方资质复印件、双方营业执照）为本协议组成部分10.2本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效10.3未尽事宜签订书面补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准甲方（盖章）