建筑工程劳务外包合同范本

建筑工程劳务外包合同范本引言在建筑工程领域，劳务外包作为一种常见的用工模式，能够有效提升工程效率、优化资源配置。为明确发包方（甲方）与承包方（乙方）在劳务合作过程中的权利、义务与责任，保障工程质量、进度、安全及各方合法权益，特制定本合同范本。本范本旨在提供一套相对完备、专业的合同框架，供双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商签订。请注意，本范本为通用参考，具体条款需根据工程项目的实际情况进行调整和完善，并在必要时咨询法律专业人士的意见。---建筑工程劳务外包合同合同编号：[此处填写合同编号]发包方（甲方）：[甲方全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]注册地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]电子邮箱：[邮箱地址]承包方（乙方）：[乙方全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]注册地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]电子邮箱：[邮箱地址]劳务作业资质证书编号：[资质证书编号]发证机关：[发证机关名称]鉴于：1.甲方就[工程名称]项目（以下简称“本工程”）需要劳务作业服务。2.乙方是一家具有相应劳务作业资质的法人单位，具备承担本合同约定劳务作业的能力和条件。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程的劳务外包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程具体名称]1.2工程地点：[填写工程具体地点]1.3劳务承包范围及内容：（具体列明劳务作业的详细范围，例如：模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程、抹灰工程、脚手架搭设与拆除、水电安装辅助用工、土方开挖与回填等。可附详细的工程量清单或工作内容说明作为本合同附件一。）1.4工程规模：（例如：建筑面积约[面积]平方米，或其他量化指标）第二条合同价款2.1合同价款形式：（请选择一项或结合约定）□固定总价：人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。□固定单价：详见附件二《劳务作业单价表》，按实际完成合格工程量计算。□其他约定：[详细说明]2.2价款构成：本合同价款包含乙方为完成本合同约定的劳务作业内容所需的一切费用，包括但不限于：劳务人员工资、管理费、利润、劳动保护费、福利费、社会保险费（若约定由乙方缴纳部分）、工具用具费（小型）、辅材费（约定由乙方提供的部分）、税金及合同包含的所有风险、责任等。2.3结算方式：（详细约定结算依据、计量方法、结算周期等。例如：按月/按形象进度节点进行结算，乙方提交已完工程量报告及结算资料，甲方在[天数]日内审核确认。）2.4支付方式：2.4.1预付款：（如无，填写“无”）甲方应在本合同签订生效后[天数]日内，向乙方支付合同总价款[百分比]%的预付款，即人民币[金额大写]元。该预付款在后续进度款中逐次扣回。2.4.2进度款：甲方根据双方确认的当期结算金额，在[天数]日内向乙方支付至结算金额的[百分比]%。2.4.3竣工结算：工程全部完工，经甲方及相关方验收合格，并办理完最终结算手续后[天数]日内，甲方支付至最终结算总价款的[百分比]%。2.4.4质保金（或保修金）：最终结算总价款的[百分比]%作为质保金，待本工程整体竣工验收合格满[月数或年数]后无质量问题（或乙方已履行保修义务），甲方在[天数]日内无息返还。2.4.5支付账户：乙方指定收款账户信息如下：开户名：[乙方公司全称]开户行：[银行名称及支行]账号：[银行账号]第三条合同工期3.1开工日期：年月日（或约定为：以甲方书面通知的开工日期为准）。3.2竣工日期：年月日。3.3合同总日历天数：天。3.4关键节点工期：（如需要，列出重要节点的完成时间）节点一：[节点名称]完成时间：年月日节点二：[节点名称]完成时间：年月日3.5因乙方原因造成工期延误的，按本合同第十条约定承担违约责任。因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。第四条质量标准4.1工程质量标准：乙方所完成的劳务作业质量必须符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到本工程设计文件及甲方提出的质量要求，确保工程质量合格，争取[优良/奖项，如无则删除]。4.2质量验收：乙方每完成一道工序或一个分项工程，应先进行自检，合格后报请甲方验收，甲方应在收到验收申请后[天数]日内组织验收。验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改合格，因此产生的费用和工期延误由乙方承担。4.3隐蔽工程验收：隐蔽工程在覆盖前，乙方应提前[小时数]通知甲方进行验收，验收合格并签署记录后方可进行下一道工序。第五条甲方责任与义务5.1负责向乙方提供施工图纸[套数]套（或电子版），并进行图纸会审和技术交底。5.2负责组织乙方和相关单位进行施工协调，提供必要的施工条件，如：（例如：提供施工场地、施工用水电接口至约定地点，乙方负责安装计量装置并承担费用；协调与其他施工单位的关系等。）5.3委派[姓名]为甲方现场代表，负责履行甲方在本合同中的各项职责，行使合同约定的权力。甲方代表的指令应以书面形式发出。5.4负责对乙方的劳务作业进度、质量、安全生产、文明施工进行监督、检查和指导。5.5按照合同约定及时办理结算并支付工程款。5.6负责提供[约定由甲方供应的材料、设备名称及规格型号]，具体供应方式和责任另行约定或详见附件三《甲供材料设备清单》。5.7负责办理或协助乙方办理与本工程相关的必要证件（如需要，明确费用承担方）。第六条乙方责任与义务6.1严格按照施工图纸、国家现行施工规范、技术标准、甲方的技术交底及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量和工期。6.2委派[姓名]为乙方项目经理（或现场负责人），持有[相应资质证书名称，如有]，负责履行乙方在本合同中的各项职责，常驻施工现场，接受甲方管理和协调。乙方项目经理及主要管理人员的更换需经甲方书面同意。6.3负责组织符合本工程劳务作业要求的熟练工人，并为其配备必要的劳动保护用品、安全防护用具。乙方应确保所派人员具备相应的上岗资格，特种作业人员必须持证上岗。6.4负责对其劳务人员进行安全教育、技能培训和管理，严格遵守甲方的安全生产、文明施工、环境保护等管理制度，承担因自身管理不善或违章作业造成的安全事故责任和因此产生的一切损失。6.5负责按合同约定范围自行组织施工所需的小型机具、工具、辅材（如约定），并确保其性能良好、符合安全标准。6.6负责对甲方提供的材料、设备进行妥善保管和合理使用，避免浪费和损坏，如有丢失或损坏应承担赔偿责任。6.7接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的问题及时整改。6.8负责工程完工后的场地清理和剩余材料（甲方供应部分）的返还。6.9按照国家及地方相关规定，负责为其雇佣的劳务人员办理社会保险（如约定）、购买人身意外伤害保险（建议明确），并按时足额支付劳务人员工资，不得拖欠。如因工资支付问题引发纠纷，由乙方承担全部责任，若因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。乙方应将每月工资支付记录报甲方备案。6.10负责办理乙方自身的劳务作业资质备案等相关手续（如需要），并承担相关费用。6.11承担因自身原因导致的返工、停工、窝工的损失及工期延误责任。6.12严格遵守国家及地方关于环境保护、噪音控制、扬尘治理等规定，承担相关措施费用。第七条安全生产与文明施工7.1乙方必须严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范及甲方的安全生产管理制度，建立健全安全生产责任制，配备专职安全员，确保施工安全。7.2乙方在施工前必须对全体劳务人员进行安全生产教育和技术交底，特种作业人员必须持证上岗。7.3施工过程中，乙方应按规定设置安全警示标志，采取有效的安全防护措施，杜绝安全事故发生。7.4如发生安全事故，乙方应立即组织抢救，并按规定及时上报甲方及有关部门，同时承担事故的调查处理和善后工作及全部经济损失。7.5乙方应保持施工现场整洁有序，材料堆放整齐，做到文明施工，工完场清。第八条材料与设备供应8.1甲方供应材料设备（简称“甲供材”）：甲方负责供应本合同约定的主要材料和大型机械设备（详见附件三）。甲方应按约定时间将材料设备运至施工现场指定地点，乙方负责卸车、验收、保管、使用和维护，并承担相应费用。乙方应对甲供材的数量、质量进行当场检验，如有异议应立即提出，否则视为合格接收。因乙方保管不善或使用不当造成甲供材损失、浪费的，乙方应负责赔偿。8.2乙方自备材料设备：乙方负责自备本合同约定的小型工具、用具、辅材等（可另附清单），其质量必须符合国家相关标准和工程要求，并承担相应的采购、运输、保管、使用等全部责任和费用。第九条双方现场代表9.1甲方委派的现场代表为：[姓名]，职务：[职务]，联系方式：[电话]。该代表有权代表甲方行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。甲方代表的指令应以书面形式发出，乙方应予执行。9.2乙方委派的项目经理（现场负责人）为：[姓名]，职务：[职务]，联系方式：[电话]。该项目经理有权代表乙方行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方项目经理及主要管理人员的更换需经甲方书面同意。第十条违约责任10.1甲方违约责任：10.1.1甲方未按合同约定支付工程预付款、进度款或结算款，每逾期一日，应按应付款项的[千分之几，不超过法定上限]向乙方支付逾期付款违约金。逾期超过[天数]日，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。10.1.2甲方供应的材料设备规格、数量或质量不符合合同约定，或供应时间延误，造成乙方停工、窝工或返工的，甲方应承担相应的损失赔偿责任，并相应顺延工期。10.1.3因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应赔偿乙方由此造成的实际损失。10.2乙方违约责任：10.2.1乙方工程质量不符合合同约定标准，乙方应无偿进行修理、返工或重做，直至达到合格标准，并承担由此造成的一切费用和工期延误。若返修后仍不能达到约定标准，甲方有权解除合同或要求减少合同价款。10.2.2乙方未能按合同约定的工期完成劳务作业，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[千分之几，不超过法定上限]的逾期完工违约金。逾期超过[天数]日，或因乙方原因导致合同目的无法实现的，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于甲方另行组织施工的费用差额）。10.2.3乙方违反本合同第六条关于安全生产、文明施工、人员管理、工资支付等约定，给甲方造成损失的（包括但不限于罚款、索赔、诉讼费用等），乙方应予以全额赔偿。10.2.4乙方擅自将本合同项下的劳务作业转包或违法分包给第三方的，甲方有权立即解除合同，乙方应支付合同总价款[百分比]%的违约金，并赔偿甲方因此造成的全部损失。10.2.5乙方项目经理或主要管理人员未经甲方同意擅自离岗或更换，每次向甲方支付违约金人民币[金额大写]元。10.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十一条合同的变更与解除11.1任何一方要求变更合同条款，应提前[天数]日书面通知对方，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2发生下列情形之一时，守约方有权解除合同：（1）一方严重违约，经守约方书面催告后[天数]日内仍未纠正的；（2）因不可抗力致使合同无法继续履行的；（3）法律规定或合同约定的其他解除情形。11.3合同解除后，双方应就已完成的合格工程量进行结算，甲方应按合同约定支付相应款项，乙方应在约定时间内撤离施工现场并移交相关资料。因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。第十二条争议解决方式12.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可提请工程所在地建设行政主管部门调解。12.2协商或调解不成的，按下列第[种]方式解决：□提交[仲裁委员会名称]仲裁。□依法向工程所在地人民法院提起诉讼。12.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。第十三条其他约定13.1保险：（根据实际情况约定，例如：乙方应为其现场所有人员购买人身意外伤害险，保险费用已包含在合同价款中。）13.2知识产权：甲方提供给乙方的图纸、技术资料等的知识产权归甲方或相关方所有，乙方仅能为履行本合同之目的使用，不得用于其他任何用途。13.3保密：乙方应对在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密承担保密义务，保密期限为本合同终止后[年数]年。13.4廉政条款：双方均应遵守廉洁从业规定，不得以任何形式索取或收受对方的不正当利益。13.5通知与送达：双方在本合同中载明的地址、电话、电子邮箱等联系方式为有效联系方式。任何书面通知应按上述地址寄送或通过邮箱发送，邮寄方式发出的，以签收日或寄出后第[天数]日（以先到者为准）视为送达；电子邮箱发出的