建设工程施工合同纠纷要素式民事诉状正式模板

建设工程施工合同纠纷要素式民事诉状正式模板案号（由受理人民法院填写）：（）______民初______号一、民事当事人要素（正式必填，主体信息真实、完整、合法，符合民事立案规范）（一）原告（民事权利主张方）□自然人姓名：__________性别：____民族：____出生日期：______年____月____日身份证号码：____________________户籍所在地：____________________经常居住地：____________________（连续居住满1年以上的，需附社区出具的居住证明，用于民事管辖认定）联系电话：____________________电子邮箱（可选）：____________________□法人/非法人组织单位全称：____________________（与营业执照登记名称完全一致，不得缩写、错写，确保民事主体适格）统一社会信用代码：____________________住所地：____________________（精确到门牌号，与营业执照登记地址一致）联系电话：____________________邮政编码：____________________法定代表人/负责人：__________职务：__________联系电话：____________________（民事法律文书送达必备）民事涉案关联信息：工程名称：__________工程具体地址：____________________（精确到施工点位，适配不动产专属管辖）原告身份：__________（可填写：总承包人、实际施工人、专业分包人、劳务分包人，明确民事权利主体）施工资质：__________（自然人无资质填“无”；法人需填写资质等级及证书编号，无资质注明“无”，关联民事合同效力认定）（二）委托诉讼代理人（如有，符合民事代理规范）姓名：__________性别：____身份证号码：____________________联系电话：____________________联系地址：____________________（民事法律文书送达地址）执业机构/与原告关系：__________（如：XX律师事务所律师、原告近亲属、原告单位员工，明确民事代理身份）执业证号（律师必填）：____________________（非律师无需填写，确保民事代理资质合法）代理权限：代为提起民事诉讼、参与庭审举证质证、承认/放弃/变更诉讼请求、进行和解与调解、代收本案全部民事法律文书（禁止填写“全权代理”，明确具体民事代理权限）。（三）被告（按民事责任主次排序，明确民事责任主体）1.第一被告（核心民事责任方）□自然人：姓名__________身份证号码：____________________住址：____________________联系电话：____________________经常居住地（如有）：____________________（民事管辖及送达备用）□法人/非法人组织：单位全称：____________________统一社会信用代码：____________________住所地：____________________联系电话：____________________法定代表人/负责人：__________职务：__________联系电话：____________________2.第二被告（如有，连带/补充民事责任方）姓名/单位全称：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________住址/住所地：____________________联系电话：____________________法定代表人/负责人（如有）：__________职务：__________被告民事关联信息：第一被告身份：__________（可填写：发包人、转包人、违法分包人，明确民事合同关系）第二被告责任依据：__________（简要说明承担民事责任的事实，如“违法分包涉案工程，应对第一被告所负民事债务承担连带清偿责任”）（四）第三人（如有，民事利害关系方）姓名/单位全称：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________住址/住所地：____________________联系电话：____________________与本案民事利害关系：__________（明确与工程、工程款等核心民事争议的关联，如“涉案工程材料供应商，与本案工程款支付存在直接民事利害关系，其权利义务需在本案中一并确认”）二、民事案由要素（正式规范，唯一确定）建设工程施工合同纠纷（不动产专属民事纠纷，最高人民法院标准民事案由）细化民事案由（可勾选）：□工程款支付纠纷□工程质量赔偿纠纷□工期延误纠纷□合同无效纠纷□合同解除纠纷□质保金返还纠纷□建设工程价款优先受偿权纠纷□其他：__________（需注明具体民事纠纷类型）三、民事诉讼请求（正式、明确、具体可执行，无歧义，符合民事裁判要求）1.判令第一被告向原告支付涉案工程工程款人民币__________元（大写：____________________元整）；2.判令第一被告向原告支付拖欠工程款利息（或违约金）人民币__________元（大写：____________________元整），自______年____月____日起，按____________________标准（如：全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率、合同约定合法利率）计算至全部款项清偿之日止，利随本清；3.（如有）判令第二被告对上述第一、二项民事债务承担____________________责任（连带清偿责任/补充赔偿责任，明确民事责任承担方式）；4.（如有）判令原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款，在欠付工程款__________元范围内享有建设工程价款优先受偿权（行使期限符合《中华人民共和国民法典》相关民事规定）；5.判令本案案件受理费、保全费、公告费等全部民事诉讼费用，由各被告共同承担（符合民事诉讼费用承担原则）。四、民事管辖法院（专属管辖，明确民事法律依据）向____________________省____________________市____________________区（县）人民法院提起民事诉讼。管辖依据：本案系建设工程施工合同纠纷，属不动产纠纷范畴，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条“因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”及相关司法解释规定，本案由建设工程所在地人民法院专属管辖，符合民事管辖法律规定。五、事实与理由（正式严谨，民事要素完整，逻辑清晰，紧扣民事诉讼请求）______年____月____日，原告与第一被告在平等自愿、协商一致的基础上，本着诚实信用原则签订《建设工程施工合同》（合同编号：__________）。该合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行各自的民事权利义务。合同约定：原告承建第一被告发包的____________________工程，工程地址位于____________________，施工范围包括____________________（如：土建工程、装饰装修工程、水电安装工程等），工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准，合同价款为人民币__________元，工期自______年____月____日至______年____月____日，付款方式为____________________（如：工程预付款______%、每月进度款按完成工程量______%支付、竣工结算后支付至总价款______%）。合同签订后，原告严格按照合同约定、设计图纸及施工规范组织施工，全面、适当地履行施工义务，无任何民事违约行为。施工期间，因____________________（如：工程变更、现场施工条件变更等合法事由），双方协商一致签订《工程变更签证》（编号：__________），确认增加/减少工程款__________元，变更后工程总价款为人民币__________元，该变更工程已施工完毕并验收合格。______年____月____日，涉案工程经原告、第一被告及监理单位（如有）共同验收合格，出具《工程竣工验收报告》；若第一被告无正当理由未组织验收，但已实际占用、使用该工程，根据民事法律规定，视为工程验收合格，原告已全面完成合同约定的施工义务，依法享有要求第一被告支付全部工程款的民事权利。截至起诉之日，第一被告仅向原告支付工程款人民币__________元，扣除已支付部分及应预留的质量保证金（如有）__________元，尚欠原告工程款人民币__________元未支付。原告多次通过催告函、微信、电话等合法方式，催告第一被告支付拖欠工程款，但第一被告以各种不正当理由拖延、拒绝支付，其行为已构成严重民事违约，违反合同约定及《中华人民共和国民法典》相关规定，给原告造成相应经济损失。（如有第二被告）第二被告在涉案工程中存在____________________（如：违法分包、转包等）过错行为，该行为与第一被告的违约行为存在直接关联，导致原告合法民事权益受损，根据相关民事法律规定，应对第一被告的上述民事债务承担相应民事责任。（如有第三人）第三人与本案存在直接民事利害关系，其相关民事权利义务需在本案中一并确认，为保障各方合法民事权益，避免重复诉讼，特申请其参与本案诉讼。为维护自身合法民事权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，特向贵院提起民事诉讼，恳请贵院依法查明案件事实，公正裁判，支持原告的全部民事诉讼请求。六、民事证据清单（正式规范，确保证据链完整、合法，适配民事举证要求）1.证据一：《建设工程施工合同》及补充协议、工程变更签证（如有），来源：双方签订，证明目的：证明双方存在合法有效的建设工程施工合同民事关系，明确双方民事权利义务及工程变更事实、金额；2.证据二：工程竣工验收报告、验收记录（或工程实际使用证明，如现场照片、水电费缴纳凭证），来源：验收各方出具、原告留存，证明目的：证明工程验收合格或被告实际使用，原告已全面履行施工民事义务；3.证据三：竣工结算资料、工程款支付凭证（银行转账记录、收款收据、发票），来源：原告提交、被告签收、银行出具，证明目的：证明工程结算金额、被告已付及欠付工程款数额，佐证原告民事主张；4.证据四：催告凭证（催告函、快递签收记录、微信聊天记录、通话录音及文字整理版），来源：原告留存、快递公司出具，证明目的：证明原告多次催告被告支付工程款，被告拖延、拒绝支付的民事违约事实；5.证据五：当事人及委托诉讼代理人身份证明材料，来源：各方自行提供，证明目的：证明原告、被告、第三人民事主体适格，委托代理关系合法有效；6.证据六：经济损失相关证据（如有），来源：相关机构出具、原告留存，证明目的：证明原告因被告民事违约产生的具体经济损失数额（如：鉴定费、律师费等）；7.其他证据：__________，来源：__________，证明目的：__________（如：施工日志、隐蔽工程验收记录、材料合格证明等，佐证案件核心民事事实）。证人（如有，符合民事证人规范）：姓名：__________性别：____身份证号码：____________________住址：____________________联系电话：____________________职业：__________证明事项：__________（与本案核心民事争议直接相关，如工程施工、验收、催告事实等）出庭意愿：□愿意□不愿意（愿意出庭需准备证人身份证明及书面证言，配合法院民事庭审质证）七、此致____________________人民法院（与管辖法院一致，全称填写，不得缩写、错漏，符合民事文书格式要求）八、附项（正式必备，明确份数及要求，确保民事立案顺利）1.本民事诉状副本______份（被告人数+第三人人数+1份，法人加盖公章、自然人签字按手印，确保民事文书效力）；2.证据目录及证据材料______套（与副本数量一致，证据复印件注明“与原件核对一致”并签字盖章，符合民事举证规范）；3.原告及委托诉讼代理人身份证明复印件各1份（法人需额外提供营业执照复印件、法定代表人身份证明，均加盖公章，证明民事主体及代理资质）；4.送达地址确认书______份（按法院民事标准格式填写，明确原告、被告、第三人的有效送达地址及联系电话，确保民事法律文书顺利送达）；5.其他相关材料：__________（如：财产保全申请书、担保材料等，按需提供，适配民事保全需求）。起诉人（签名/盖章）：__________（自然人签字+按手印，法人加盖公章，打印无效，确保民事诉状效力）法定代表人/负责人（签名）：__________（法人必填，手写签名，确认民事起诉行为）委托诉讼代理人（签名）：__________（如有，手写签名，确认民事代理行为）起诉日期：______年____月____日（填写起诉当日，精确到年、月、日，符合民事诉状格式要求）正式模板使用说明（民事立案专用）1.本模板为建设工程施工合同纠纷要素式民事诉状正式版本，严格遵循《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》及司法实践规范，全部内容全新创作，无任何原有内容关联；2.所有空白处需按实际案件