2025云南大理州建设投资（集团）有限公司招聘专业技术人员19人笔试历年难易错考点试卷带答案解析2套试卷

2025云南大理州建设投资（集团）有限公司招聘专业技术人员19人笔试历年难易错考点试卷带答案解析（第1套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑企业资质等级分为（）个级别。A.一级B.二级C.三级D.四级2、工程变更导致分部分项工程费增加时，若合同未明确约定，应优先采用（）作为计价依据。A.市场价B.成本加酬金C.合同约定价D.工程量清单综合单价3、安全生产责任制度中，对项目安全生产负总责的是（）。A.企业法人B.项目经理C.专职安全员D.技术负责人4、项目管理中，关键路径是指（）。A.工期最长的线路B.资源消耗最多的线路C.包含最多工序的线路D.成本最高的线路5、某项目内部收益率（IRR）为12%，若基准收益率为10%，则该项目（）。A.亏损B.盈利C.盈亏平衡D.无法判断6、抗震设防烈度为8度的地区，框架结构的抗震等级一般为（）。A.一级B.二级C.三级D.四级7、根据《建设工程施工合同》，承包人提出索赔的期限为（）。A.7天B.14天C.21天D.28天8、工程审计的核心是审查项目的（）。A.技术先进性B.法规符合性C.成本最低化D.进度合理性9、根据《招标投标法》，以下情形属于废标的是（）。A.投标文件未密封B.联合体未提交共同投标协议C.报价低于成本D.投标人名称与资格预审不一致10、在项目投资估算中，准确度最高的阶段是（）。A.规划阶段B.可行性研究阶段C.初步设计阶段D.施工图设计阶段11、某工程项目的建设投资中，下列哪项属于动态投资部分？A.建筑工程费B.设备购置费C.安装工程费D.价差预备费12、根据《招标投标法》，评标委员会成员人数应为多少人以上单数？A.3B.5C.7D.913、某项目采用工程总承包模式，其核心优势是？A.降低合同风险B.缩短建设周期C.提高工程质量D.减少设计变更14、施工企业安全生产费用的计提依据是？A.工程造价B.施工产值C.合同金额D.营业收入15、下列哪项指标最能反映项目盈利能力？A.资产负债率B.财务净现值C.投资回收期D.利息备付率16、根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程最低保修年限为？A.2年B.3年C.5年D.设计使用年限17、BIM技术在施工阶段的主要应用是？A.造价控制B.进度模拟C.设计优化D.资源调度18、PPP项目的核心特征是？A.政府全资控股B.风险共担机制C.固定收益回报D.无限期运营19、施工总承包特级资质企业可承接单项合同额不超过注册资本金的？A.5倍B.10倍C.15倍D.无限制20、某国有资金投资项目，评标时发现投标报价低于成本价，应如何处理？A.直接废标B.要求澄清C.列为无效标D.启动质疑程序21、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于分部分分项工程费的是（）。A.安全文明施工费B.二次搬运费C.人工费D.规费22、某施工合同约定采用固定单价合同，当实际工程量与招标工程量偏差超过15%时调整综合单价。此约定主要体现合同的（）。A.公平性原则B.自愿原则C.诚实信用原则D.合法原则23、某项目采用BOT模式融资，社会资本方需负责项目的（）。A.投资、建设、运营及移交B.勘察、设计、施工及验收C.融资、设计、运营及维护D.投资、建设、运营及维护24、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中应否决投标的是（）。A.投标文件未密封B.投标报价低于成本价C.项目负责人与资格预审时不一致D.投标文件未加盖单位公章25、某工程因设计变更导致停工10天，施工方按规定提出索赔，其可索赔的费用是（）。A.人员窝工费B.管理费C.利润损失D.材料价格上涨费26、施工组织总设计应由（）主持编制。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业总工程师D.监理工程师27、某工程投保建筑工程一切险，保险责任范围包括（）。A.设计缺陷导致的损失B.战争造成的损害C.自然灾害造成的损失D.施工机械正常磨损28、根据《安全生产法》，建筑施工企业安全生产的第一责任人是（）。A.项目经理B.安全员C.企业法定代表人D.技术负责人29、施工过程中，因业主要求变更设计导致工程延期，承包商可提出（）。A.工期索赔和费用索赔B.仅工期索赔C.仅费用索赔D.工期索赔和利润索赔30、分部工程质量验收合格的标准中，观感质量应（）。A.无需检查B.抽样检查合格C.全面检查合格D.符合设计要求二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在工程量清单计价模式下，以下哪些费用属于措施项目费范畴？A.脚手架搭拆费B.材料二次搬运费C.工程排污费D.夜间施工增加费32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下哪些情形可导致工期顺延？A.监理人未按约定发出开工指令B.承包人擅自停工C.发生不可抗力事件D.设计变更导致返工33、混凝土结构施工中，以下哪些情况需要设置施工缝？A.梁与柱交界处B.楼梯高度方向1/3处C.墙体水平方向连续浇筑D.结构受剪力较小部位34、根据《建筑法》，以下哪些行为属于违法分包？A.将主体结构分包给劳务公司B.专业工程分包给具备资质单位C.未经建设单位同意的分包D.总承包单位将工程肢解后分包35、工程索赔成立的必要条件包括哪些？A.索赔事件造成实际损失B.索赔方无过错C.按合同约定提出程序D.索赔证据充足完整36、以下哪些是土方开挖工程中常见的质量事故？A.边坡塌方B.基底超挖C.回填土沉陷D.管涌现象37、根据《安全生产法》，施工单位应保证的安全生产投入包括哪些？A.安全防护用品采购B.安全事故赔偿金C.安全教育培训费用D.安全设施维护费用38、在项目管理中，以下哪些属于进度控制的工具或方法？A.关键路径法（CPM）B.因果分析图C.挣值管理法D.甘特图39、以下哪些材料进场时需进行化学成分检测？A.热轧钢筋B.预应力钢绞线C.防水卷材D.水泥40、根据《招标投标法》，以下哪些情形可不进行公开招标？A.涉及国家安全的项目B.技术复杂且潜在投标人有限C.抢险救灾项目D.总投资1000万元以下项目41、下列关于工程经济评价指标的表述，正确的有（）A.净现值（NPV）反映项目整个寿命周期的总收益B.内部收益率（IRR）是使净现值为零的折现率C.静态投资回收期不考虑资金时间价值D.效益成本比（BCR）大于1表示项目可行42、施工项目管理中，属于项目管理核心任务的有（）A.成本控制B.进度管理C.合同变更审批D.质量管理43、根据《招标投标法实施条例》，可认定为串标行为的有（）A.不同投标人的投标保证金来自同一账户B.投标文件异常一致且报价规律性差异C.投标人主动补正投标文件D.中标候选人公示期间提出异议44、工程测量中，导致角度测量误差的主要原因有（）A.仪器竖轴倾斜B.目标偏心距过大C.大气垂直折光影响D.盘左盘右读数取平均45、建筑施工组织设计文件编制时，应重点包含（）A.施工进度计划B.施工工艺标准C.施工平面布置D.劳动力需求计划三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。A.正确B.错误47、在工程经济分析中，静态投资回收期计算需考虑资金的时间价值。A.正确B.错误48、根据《招标投标法》，评标委员会成员有权向投标人询问与投标文件无关的项目信息。A.正确B.错误49、可行性研究阶段的环境影响评价需在项目立项前完成。A.正确B.错误50、工程量清单计价模式下，规费和税金属于可竞争性费用。A.正确B.错误51、BIM技术的核心是通过三维建模替代传统二维图纸，完全消除施工图纸需求。A.正确B.错误52、根据《建筑工程施工许可管理办法》，工程投资额在30万元以下的建筑工程无需办理施工许可证。A.正确B.错误53、项目管理中，关键路径上的工作总时差必然为零。A.正确B.错误54、云南省“十四五”规划提出，大理州需将洱海流域生态红线划定面积提高至流域面积的50%以上。A.正确B.错误55、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可委托专业监理工程师审批监理实施细则。A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】建筑企业资质等级分为特级、一级、二级、三级共四个等级，其中施工总承包资质特级为最高等级。选项C正确。2.【参考答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程变更后无适用或类似单价时，承包人可按成本与利润分离原则提出新单价，但优先采用合同已有的综合单价。选项D正确。3.【参考答案】B【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，项目经理是项目安全生产第一责任人，全面负责安全管理。选项B正确。4.【参考答案】A【解析】关键路径是决定项目总工期的最长路径，其上任何活动延误均会导致总工期延误。选项A正确。5.【参考答案】B【解析】IRR高于基准收益率时，项目可行且盈利。选项B正确。6.【参考答案】A【解析】根据《建筑抗震设计规范》，8度设防时框架结构抗震等级通常为一级，需加强构造措施。选项A正确。7.【参考答案】D【解析】合同约定索赔期限为28天，逾期未提出视为放弃。选项D正确。8.【参考答案】B【解析】工程审计重点在于合法性、合规性及资金使用的真实性。选项B正确。9.【参考答案】B【解析】联合体投标未提交共同协议属于重大偏差，应作废标处理。选项B正确。10.【参考答案】B【解析】可行性研究阶段需详细测算投资效益，估算误差通常控制在±10%，准确度最高。选项B正确。11.【参考答案】D【解析】动态投资包括价差预备费、建设期利息等，反映市场价格波动对投资的影响。ABC均属于静态投资部分。12.【参考答案】B【解析】《招标投标法》第四十八条明确评标委员会成员人数不得少于5人且为单数。13.【参考答案】B【解析】工程总承包（EPC）模式通过设计采购施工一体化管理，可有效缩短工期，但设计变更风险由承包方承担。14.【参考答案】D【解析】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工企业按营业收入的2%计提安全费用。15.【参考答案】B【解析】财务净现值（FNPV）直接反映项目在整个计算期内的盈利绝对值，其他指标侧重偿债能力或风险。16.【参考答案】C【解析】第四十条规定屋面防水工程保修期为5年，其他如电气管线为2年。17.【参考答案】B【解析】BIM通过三维建模实现施工进度可视化模拟，优化施工流程，而造价控制更多依赖造价软件。18.【参考答案】B【解析】PPP模式强调政府与社会资本风险分担、利益共享，通过特许经营期实现投资回报。19.【参考答案】D【解析】根据最新资质改革规定，取消建筑业企业资质对注册资本金的考核要求。20.【参考答案】C【解析】《招标投标法实施条例》第五十一条规定，投标报价低于成本且不能合理说明的，应否决其投标。21.【参考答案】C【解析】分部分分项工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润构成。安全文明施工费、规费属于措施项目费和规费，二次搬运费属于措施项目费。22.【参考答案】A【解析】固定单价合同中设置工程量偏差调整机制，旨在合理分担风险，体现公平性原则。其他选项为合同签订的基本法律原则，但与题干情境无直接关联。23.【参考答案】A【解析】BOT（建设-运营-移交）模式中，社会资本方负责投资、建设、运营，在特许经营期结束后移交项目，选项A全面涵盖各阶段。24.【参考答案】B【解析】投标报价低于成本价属于不正当竞争行为，应作否决处理。其他选项可能属于细微偏差，可要求补正而非直接否决。25.【参考答案】A【解析】因非承包人原因导致的停工，可索赔窝工费和机械停滞费。管理费需结合合同约定，利润损失和材料涨价通常不可索赔。26.【参考答案】A【解析】根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计由项目经理主持编制，企业技术负责人审批。27.【参考答案】C【解析】建筑工程一切险承保自然灾害、意外事故等风险，但排除设计缺陷、战争、机械磨损等免责条款。28.【参考答案】C【解析】企业法定代表人是安全生产的第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。29.【参考答案】A【解析】业主原因导致的工期延误和成本增加，承包商有权同时索赔工期和费用，但利润索赔需符合合同约定。30.【参考答案】B【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，观感质量需通过抽样检查，由验收人员共同确认是否符合要求。31.【参考答案】ABD【解析】措施项目费包括为完成施工而采取的技术、安全、环保措施相关费用。脚手架搭拆费（A）和夜间施工增加费（D）属于技术措施费，材料二次搬运费（B）属于组织措施费；工程排污费（C）属于规费，归入其他项目费范畴。32.【参考答案】ACD【解析】合同约定因发包人责任（如A）、不可抗力（C）及设计变更（D）可顺延工期；承包人擅自停工（B）属违约行为，需自行承担损失。33.【参考答案】ABD【解析】施工缝应设在受剪力较小且便于施工的部位，如梁柱节点（A）、楼梯斜段1/3处（B）；连续浇筑（C）无需留缝；受剪力小处（D）符合规范要求。34.【参考答案】ACD【解析】主体结构分包（A）、未经发包方同意（C）及肢解分包（D）均为违法分包；专业工程分包给有资质单位（B）属合法行为。35.【参考答案】ACD【解析】索赔成立需满足损失存在（A）、符合合同程序（C）、证据充分（D）；索赔方可有部分责任（B），但非必要条件。36.【参考答案】ABD【解析】边坡失稳（A）、超挖（B）和管涌（D）均为开挖阶段问题；回填土沉陷（C）属回填工程问题，不在开挖范畴。37.【参考答案】ACD【解析】安全生产投入包括防护用品（A）、教育培训（C）及设施维护（D）；赔偿金（B）属事故后支出，不计入日常安全投入。38.【参考答案】AD【解析】关键路径法（A）和甘特图（D）直接用于进度计划与控制；因果图（B）用于质量分析，挣值法（C）侧重成本与进度综合控制。39.【参考答案】ABD【解析】钢筋（A）、钢绞线（B）和水泥（D）需检验化学成分；防水卷材（C）侧重物理性能检测。40.【参考答案】ABC【解析】国家安全（A）、技术复杂（B）及抢险救灾（C）经批准可邀请招标或不招标；总投资限额（D）需结合地方规定，非法定豁免情形。41.【参考答案】BCD【解析】净现值反映项目超额收益而非总收益（A错误）；IRR本质是资金时间价值的平衡点（B正确）；静态回收期未考虑折现因素（C正确）；BCR大于1说明收益超过成本（D正确）。易错点：易混淆NPV与IRR的经济含义。42.【参考答案】ABD【解析】施工项目管理核心任务为"三控三管一协调"，包含成本（A）、进度（B）、质量（D）三大控制目标。合同变更审批属于发包方职责（C错误）。易错点：混淆承包方与发包方权责边界。43.【参考答案】AB【解析】条例第39、40条明确规定AB情形属于串标（正确）。补正投标文件属于正常流程（C错误）；公示异议为合法权利（D错误）。易错点：混淆串标认定标准与正常投标程序。44.【参考答案】ABC【解析】竖轴倾斜（A）和目标偏心（B）直接影响观测精度，折光影响（C）属系统误差；盘左盘右取平均是消减误差的方法（D错误）。易错点：混淆误差来源与消减方法。45.【参考答案】ACD【解析】施工组织设计核心内容包含进度计划（A）、平面布置（C）、资源配置计划（D）等；工艺标准属于施工方案内容（B错误）。易错点：混淆施工组织设计与专项施工方案的编制范围。46.【参考答案】A【解析】《安全生产法》第五条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作全面负责。这是安全生产责任体系的核心，故正确。47.【参考答案】B【解析】静态投资回收期以累计净现金流量收回投资额的时间为准，不涉及折现计算，属于静态评价指标。动态回收期才需考虑资金时间价值，故错误。48.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第四十八条规定，评标委员会成员不得向投标人提出与投标文件无关的问题，以防止干扰公正评标，故错误。49.【参考答案】A【解析】我国《环境影响评价法》要求建设项目环境影响评价必须在项目审批、核准或备案前完成，可行性研究阶段即需落实，故正确。50.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，规费（如社保费）和税金属于不可竞争性费用，必须按国家或省级规定计算，不得作为优惠条件，故错误。51.【参考答案】B【解析】BIM技术虽以三维建模为基础，但实际应用中仍需结合二维图纸进行局部补充说明，且当前规范体系未完全取消图纸要求，故错误。52.【参考答案】A【解析】该办法第二条规定，工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可不申请施工许可证，故正确。53.【参考答案】B【解析】关键路径上工作的总时差理论上为零，但若项目工期有强制要求（如计划工期短于计算工期），总时差可能为负值，故错误。54.【参考答案】A【解析】云南省政府文件明确洱海流域生态红线划定要求，旨在强化生态保护，实际数据已达到该比例，故正确。55.【参考答案】B【解析】规范要求监理实施细则必须由总监理工程师审批，不得委托，以确保责任明确，故错误。

2025云南大理州建设投资（集团）有限公司招聘专业技术人员19人笔试历年难易错考点试卷带答案解析（第2套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、以下哪项属于工程变更的常见原因？A.施工图纸与现场实际不符B.施工进度计划未按时提交C.材料采购价格波动D.施工人员操作失误2、施工图预算在工程造价管理中的核心作用是（）。A.控制投资估算B.确定工程合同价C.审批可行性研究D.编制初步设计概算3、根据《安全生产法》，建设工程安全生产责任主体是（）。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.建设单位4、项目投资估算的主要作用是（）。A.控制施工图预算B.作为项目融资依据C.制定招标控制价D.审批竣工结算5、以下哪项费用属于建设工程直接工程费？A.现场管理人员工资B.施工机械折旧费C.环境保护措施费D.工程排污费6、材料采购时遵循的“三比一算”原则中，“一算”指的是（）。A.计算材料损耗率B.核算采购成本C.评估供应商资质D.预测价格波动7、工程变更令必须由（）签发才有效。A.项目经理B.监理工程师C.设计负责人D.业主代表8、单价合同的特点是（）。A.总价固定，风险由承包商承担B.工程量变化不调整单价C.业主承担工程量风险D.风险由双方平均分担9、承包商提出索赔的前提条件是（）。A.事件已造成费用增加B.施工方存在管理过失C.监理单位未履行职责D.合同条款存在歧义10、价值工程的核心工作是（）。A.降低工程成本B.缩短施工周期C.优化设计方案D.功能分析与改进11、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对施工项目安全生产负有的责任是（）。A.全面管理责任B.主要责任C.连带责任D.直接责任12、下列属于大理州“洱海保护条例”规定的一级保护区范围是（）。A.湖泊设计洪水位外延50米B.湖岸线外延100米C.主要入湖河流上溯3公里D.环湖公路内侧区域13、根据《云南省建设工程造价管理办法》，投标保证金不得超过投标总价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%14、某施工企业年度利润总额为2000万元，利息支出为500万元，则其利息保障倍数为（）。A.4B.5C.6D.815、下列情形中，属于《建筑法》允许的工程分包情形是（）。A.主体结构分包给专业施工单位B.总包合同中未约定分包事项C.分包单位经建设单位认可D.分包单位将其承包工程再次分包16、根据工程量清单计价规范，下列费用中属于不可竞争费用的是（）A.企业管理费B.安全文明施工费C.利润D.规费17、建设工程施工合同中，承包人承担保修责任的起始时间是（）A.合同签订日B.开工报告批准日C.竣工验收合格日D.质保金退还日18、下列情形中，可视为投标人相互串通投标的是（）A.不同投标文件由同一单位编制B.投标报价相同C.投标文件载明的项目经理相同D.投标保证金相同19、双代号网络图中，工作M的最早开始时间为第6天，持续时间为4天，其两项紧后工作最早开始时间分别为第12天和第14天，则工作M的总时差为（）A.2天B.4天C.6天D.8天20、根据《安全生产管理条例》，施工单位编制的深基坑专项施工方案应由（）签字后实施。A.项目经理B.企业技术负责人C.总监理工程师D.企业技术负责人和总监理工程师21、某工程因设计变更导致工程量增加15%，原综合单价为1000元/m³，合同约定工程量偏差超过10%时单价调整系数为0.9，则调整后的综合单价为（）A.900元/m³B.950元/m³C.1000元/m³D.1050元/m³22、施工过程中，因不可抗力导致已运至现场的材料损失，应由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.材料供应商23、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构发现施工存在重大质量隐患时，应签发（）A.监理通知单B.工程暂停令C.质量整改函D.监理备忘录24、工程竣工结算编制中，下列费用可计入措施项目费的是（）A.环境保护费B.施工机械进出场费C.二次搬运费D.夜间施工增加费25、根据《施工合同示范文本》，因承包人原因导致工期延误，每延误一日应支付合同价的（）作为违约金。A.0.1%B.0.3%C.0.5%D.1%26、根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过：A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月27、建设工程投标保证金一般不得超过投标总价的：A.1%B.2%C.5%D.10%28、某工程施工合同纠纷中，承包人起诉要求支付工程款，法院应优先适用的法律依据是：A.《民法典》合同编B.《建筑法》C.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》D.《招标投标法》29、某项目发生安全事故，造成3人死亡，12人重伤，直接经济损失800万元，该事故属于：A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故30、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应：A.仅负责技术支持B.承担全面责任C.仅负责资金保障D.委托安全总监代管二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在建设工程招投标中，以下属于无效投标的情形包括：A.投标文件未按招标文件要求密封B.投标人提供虚假业绩证明C.投标报价低于成本价且无合理说明D.投标文件未加盖单位公章32、下列财务指标中，反映企业短期偿债能力的指标有：A.流动比率B.资产负债率C.速动比率D.利息保障倍数33、在施工项目管理中，属于施工组织总设计内容的有：A.施工进度计划B.施工方案选择C.临时用电方案D.资源需求计划34、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任包含：A.对施工图纸进行审查B.对建筑材料进行见证取样检测C.编制竣工结算文件D.对隐蔽工程进行自检35、下列情形中，可视为投标人相互串通投标的有：A.不同投标人委托同一单位编制投标文件B.投标报价呈规律性差异C.投标文件异常一致但能合理解释D.投标保证金从同一账户转出36、在工程量清单计价中，其他项目费包含的内容有：A.暂列金额B.计日工C.安全文明施工费D.专业工程暂估价37、关于项目管理中的关键路径，以下说法正确的有：A.关键路径是项目中耗时最长的路径B.关键路径上各活动的总时差为零C.关键路径可能有多条D.关键路径包含虚工作38、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括：A.保证安全生产投入B.组织制定并实施应急预案C.组织安全风险分级管控D.督促落实重大危险源管理措施39、下列工程中，属于必须实行监理的有：A.国家重点建设工程B.小型公用事业工程C.成片开发的住宅小区工程D.使用国际组织贷款的工程40、在工程项目风险分析中，属于风险规避策略的有：A.购买工程保险B.选择技术成熟的承包商C.设置履约保证金条款D.完全放弃高风险子项目41、建设工程施工中，关于工程变更价款的调整方法，以下说法正确的是哪些？A.合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更价款；B.合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更价款；C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当变更价格；D.合同中没有适用价格时，直接按市场价调整。42、下列属于安全生产管理中“四不放过”原则的内容是？A.事故原因未查清不放过；B.责任人未受经济处罚不放过；C.整改措施未落实不放过；D.群众未受教育不放过。43、关于工程竣工验收的条件，以下说法正确的有？A.完成设计及合同约定的所有内容；B.施工单位已签署工程质量保修书；C.监理单位出具质量评估报告；D.工程质量监督机构已提交验收申请。44、下列情形中，可能导致工程总承包合同价款调整的有？A.设计变更导致工程量增加；B.承包商施工组织不当造成工期延误；C.不可抗力导致设备采购价格上涨；D.业主未按约定支付进度款产生的利息。45、关于招标文件的编制要求，下列说法正确的有？A.招标文件应明确评标标准和方法；B.招标文件可设定最低投标限价；C.招标文件应要求投标人提交备选方案；D.招标文件不得以不合理条件限制投标人。三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位可将承包的全部建设工程转包给其他单位，但需对施工质量负责。A.正确；B.错误。47、工程项目管理中，进度管理的唯一目标是尽可能缩短工期，无需考虑其他因素。A.正确；B.错误。48、企业财务管理中，资产负债率越高，表明企业偿债能力越强。A.正确；B.错误。49、依据《招标投标法》，联合体投标成员可以由不同专业单位组成，但必须以同一专业资质等级最低的单位确定联合体资质。A.正确；B.错误。50、安全生产管理要求企业制定应急预案后，只需在初次实施时演练，后续无需定期更新。A.正确；B.错误。51、建设项目环境影响评价文件批准前，建设单位可根据资金安排提前开工部分非主体工程。A.正确；B.错误。52、增值税专用发票开具时，金额与税额可合并填写，无需单独注明税率。A.正确；B.错误。53、合同法规定，因不可抗力导致合同无法履行的，违约方无需承担任何责任，但须事先书面约定该情形。A.正确；B.错误。54、国有企业处置原值500万元的固定资产时，无论残值如何，均需报同级财政部门审批。A.正确；B.错误。55、工程项目竣工验收应由施工单位组织，建设、设计、监理单位参与，最终由质监站备案。A.正确；B.错误。

参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】工程变更通常由设计文件缺陷、业主需求调整或现场条件变化引发，选项A符合设计文件与实际不符的情形。施工进度计划延迟属于进度管理问题，材料波动属于成本风险，人员失误属于操作责任问题，均不构成变更依据。2.【参考答案】B【解析】施工图预算是根据施工图纸编制的工程造价文件，是签订施工合同、确定工程价款的直接依据。投资估算在项目建议书阶段完成，初步设计概算在设计阶段编制，均早于施工图预算阶段。3.【参考答案】B【解析】《安全生产法》明确规定施工单位是安全生产的主要责任方，需建立全员责任制。监理单位负有监督责任，建设单位负责提供安全施工环境，设计单位对设计安全负责，但直接责任主体为施工单位。4.【参考答案】B【解析】投资估算在项目立项阶段编制，用于决策和融资，是审批初步设计概算的基础。施工图预算控制工程实际造价，招标控制价依据概算编制，竣工结算则依据合同和实际完成情况。5.【参考答案】B【解析】直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费，机械折旧费属于此类。环境保护措施费和排污费属于规费，现场管理人员工资属于间接费中的企业管理费。6.【参考答案】B【解析】“三比一算”即比质量、比价格、比运距，算成本，强调在比较技术指标基础上核算总成本，避免单一低价中标的现象，确保性价比最优。7.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同》，监理工程师是变更令的法定签发人，负责确认变更的必要性和合规性。项目经理、设计负责人和业主代表均无独立签发权。8.【参考答案】C【解析】单价合同以综合单价为基础，工程量按实结算，业主承担量的风险，承包商承担价的风险，符合风险合理分担原则。总价合同才固定总价，成本加酬金合同则风险主要由业主承担。9.【参考答案】A【解析】索赔成立需满足三个条件：合法的合同依据、实际损失发生、损失非承包商自身原因。事件造成费用增加是必要条件，其他选项均非索赔成立的充分条件。10.【参考答案】D【解析】价值工程通过功能分析评价，以最低成本实现必要功能，核心是功能分析而非单纯降低成本或优化设计。缩短周期属于时间管理范畴，非价值工程的直接目标。11.【参考答案】A【解析】条例规定施工单位应建立安全生产管理体系，对施工全过程负全面管理责任，建设单位承担主要责任，监理单位承担监理责任。

2.【题干】工程招标过程中，资格预审文件的发售期不得少于（）。

【选项】A.3日B.5日C.7日D.10日

【参考答案】B

【解析】依据《招标投标法实施条例》，资格预审文件发售期不得少于5日，确保潜在投标人有充分时间获取文件。

3.【题干】某企业2024年营业收入为1亿元，增值税税率为9%，实际缴纳增值税810万元，则其实际税负率为（）。

【选项】A.8.1%B.9%C.8.9%D.10%

【参考答案】A

【解析】实际税负率=实际缴纳税额/营业收入=810/10000=8.1%，税率与实际税负率存在差异。12.【参考答案】D【解析】一级保护区为环湖公路内侧区域，禁止新建排污口及开展污染活动，其他选项属于二级保护区范围。

5.【题干】施工总承包单位依法将工程分包给专业承包企业，如分包工程出现质量问题，建设单位（）。

【选项】A.只能要求分包单位承担责任B.可要求总包单位承担责任

C.应先要求分包单位承担责任D.应先要求监理单位承担责任

【参考答案】B

【解析】总包单位对分包工程承担连带责任，建设单位可直接要求总包方对质量问题负责。13.【参考答案】B【解析】投标保证金上限为投标总价的2%，且最高不得超过80万元，有效期应超出投标有效期30日。

7.【题干】项目竣工验收时，隐蔽工程验收记录应由（）签认。

【选项】A.施工单位质量员B.监理工程师C.建设单位负责人D.设计单位项目负责人

【参考答案】B

【解析】隐蔽工程验收需由监理工程师组织，相关专业工程师检查合格后签认，作为质量验收依据。14.【参考答案】B【解析】利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出=（2000+500)/500=5，反映偿债能力。

9.【题干】大理州行政区域内使用国有资金的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上必须公开招标。

【选项】A.100万元B.200万元C.400万元D.500万元

【参考答案】C

【解析】根据《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价400万元以上必须进行公开招标。15.【参考答案】C【解析】主体结构不得分包，分包需在总包合同中约定或经建设单位认可，且分包单位须具备相应资质。16.【参考答案】D【解析】规费是政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，具有强制性，属于不可竞争费用。安全文明施工费虽重要但可部分调整，企业管理费和利润属于可竞争费用。17.【参考答案】C【解析】根据《建设工程质量管理条例》，保修期自竣工验收合格日起计算，与合同签订、开工或质保金退还无直接关联。18.【参考答案】A【解析】《招标投标法实施条例》规定，不同投标文件由同一单位或个人编制属于串通投标，其他选项可能偶然重合不构成法定串标行为。19.【参考答案】A【解析】工作M的最早完成时间为6+4=10天，紧后工作最早开始时间为12天，故总时差=12-10=2天（取最小值）。20.【参考答案】D【解析】危大工程专项方案需经施工单位技术负责人和总监理工程师共同审核签字方可实施，体现双重责任管控。21.【参考答案】A【解析】工程量增加15%＞10%，适用调价系数0.9，新单价=1000×0.9=900元/m³。22.【参考答案】B【解析】不可抗力导致的永久工程材料损失由发包人承担，承包人负责施工设备和自有人员损失。23.【参考答案】B【解析】重大质量隐患危及结构安全时，总监理工程师有权签发工程暂停令，确保隐患消除后再复工。24.【参考答案】C【解析】措施项目费包含施工方案明确的二次搬运、脚手架、模板等费用，环境保护费属安全文明施工费范畴，机械进出场属机械费。25.【参考答案】B【解析】通用条款规定逾期竣工违约金标准为签约合同价0.3%/日，累计不超过合同价的10%。26.【参考答案】B【解析】《劳动合同法》第十九条规定：劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过两个月。其他选项中，1个月适用于3个月以下短期合同，3个月需对应三年以上固定期限合同，6个月为无固定期限合同的上限。27.【参考答案】B【解析】依据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。5%为履约保证金常见比例，10%属于违规超限。28.【参考答案】C【解析】司法解释针对建设工程纠纷有专门规定，优先于一般法（《民法典》《建筑法》）。《招标投标法》主要规范招投标程序。29.【参考答案】B【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：较大事故指3-10人死亡，或10-50人重伤，或1000万-5000万直接损失。本例符合死亡人数和损失金额的下限。30.【参考答案】B【解析】《安全生产法》第五条规定：生产经营单位主要负责人是第一责任人，对安全生产工作全面负责，不得转嫁责任。31.【参考答案】B、C、D【解析】根据《招标投标法实施条例》，选项B属于弄虚作假行为，C属于低于成本竞争，D因形式要件缺失导致无效；而A未密封可补正，不直接无效。32.【参考答案】A、C【解析】流动比率（流动资产/流动负债）和速动比率（速动资产/流动负债）直接反映短期偿债能力；资产负债率（总负债/总资产）和利息保障倍数（EBIT/利息费用）反映长期偿债能力。33.【参考答案】A、B、D【解析】施工组织总设计以整体项目为对象，包含进度、方案选择、资