版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程合同填写指南+空白模板新手也能规范签约(本文档专为新手打造,分为两大部分:第一部分是详细填写指南,拆解每一项填写要点、注意事项,规避新手常见错误;第二部分是规范空白模板,适配各类建设工程,可直接下载打印填写,全程贴合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》相关规定,确保签约合规、权责清晰,新手无需专业知识也能轻松完成规范签约)第一部分:建设工程合同填写指南(新手必看)一、填写核心原则(新手牢记)1.真实性:所有填写信息(名称、地址、资质、金额等)必须与实际情况一致,严禁虚假填写,避免后续纠纷;2.完整性:空白项需全部填写,无相关内容的填“无”,不得留空,尤其涉及价款、工期、签证索赔、质量标准等核心条款,务必填写完整;3.明确性:避免模糊表述(如“大概”“适量”“合理期限”),需用具体数值、明确条款,比如工期写“总日历天数180天”,而非“半年左右”;4.合规性:填写内容需符合建设工程相关法律法规,不得违反强制规定(如质量保修期限、安全生产责任等,不得擅自修改)。二、分模块填写要点(对应空白模板,逐栏拆解)(一)甲乙双方基础信息填写(模板第1-2页)1.甲方(发包方/建设单位):-名称:填写与营业执照一致的全称,不得简写(如“XX建设有限公司”,而非“XX建设”);-统一社会信用代码:从营业执照复印件上直接抄录,确保18位数字无遗漏、无错误;-住所地/注册地址:填写营业执照登记的地址,精确到门牌号,与通讯地址可一致;-法定代表人/负责人:填写营业执照上登记的姓名,职务需标注(如“法定代表人”“项目负责人”);-联系电话:填写能随时联系到的固定电话+手机号,避免填写空号、停机号码;-通讯地址:填写能准确接收法律文书、工程联系单的地址,建议填写注册地址或实际办公地址;-项目负责人:填写甲方负责本工程的具体对接人,需标注联系电话,确保施工期间能及时沟通。2.乙方(承包方/施工单位):-核心要求:必须填写具备对应施工资质的企业全称,无资质企业不得承接建设工程,严禁挂靠、借用资质;-施工资质等级:填写乙方实际资质等级(如“建筑工程施工总承包三级”),需与本工程类型、规模匹配(如市政工程需填写市政工程施工资质);-项目经理:填写具备对应资质的项目经理姓名,标注资质证书编号(可从项目经理资质证书复印件抄录);-其他信息(统一社会信用代码、地址、联系方式等):填写要求与甲方一致,确保信息准确。3.注意事项:新手需核对甲乙双方信息,确保名称、代码、地址无错别字,联系方式有效,避免因信息错误导致文书无法送达、责任无法认定。(二)工程概况填写(模板第一条)1.工程名称:填写本工程全称(如“XX工业园区1#厂房建设工程”“XX市政道路拓宽工程”),清晰区分其他工程;2.工程地点:精确到地块四至、楼栋号或路段,与施工许可证载明地址一致(如“XX市XX区XX街道XX路123号,地块四至:东至XX路、西至XX小区、南至XX河道、北至XX大道”);3.工程类型:根据实际情况勾选,无对应类型的在“其他”后填写具体类型(如“电力工程”“水利灌溉工程”);4.工程规模:按工程类型明确填写,建筑工程写“总建筑面积XX平方米”,市政道路写“总长度XX米”,同时填写结构类型(如“框架结构”“钢筋混凝土结构”)、工程等级(如“二级工程”);5.工程总投资:填写人民币金额(小写+大写),大写需规范(如“人民币壹佰万元整”,不得简写“壹佰万”),避免金额涂改;6.施工范围:详细列明施工内容,无遗漏(如“基础工程、主体结构工程、屋面工程、电气安装工程、给排水工程及附属工程”),新手可参考施工图纸、工程量清单填写;7.承包方式:根据双方约定勾选,同时在“具体约定”中补充细节(如“包工包料,核心材料品牌详见附件”“固定单价承包,单价明细见工程量清单”);8.施工工期:填写具体开工、竣工日期(格式“XXXX年XX月XX日”),明确总日历天数,新手需注意:工期需包含法定节假日、材料验收、天气影响等合理时间,避免后期扯皮。(三)核心条款填写(新手重点关注)1.施工质量及验收标准(模板第二条):-通用质量标准:勾选“合格”或“优良”,新手建议勾选“合格”,符合行业基本要求;争创省优、国优的,填写具体荣誉名称;-专项质量标准:根据工程类型填写(如建筑工程写“主体结构强度达到C30标准,抗震等级7级”;市政工程写“管线铺设精度误差不超过5cm,路面平整度符合GB50268-2019标准”);-质量保修:按国家规定填写,不得缩短保修期限(基础设施、主体结构为设计文件规定的合理使用年限;屋面防水、有防水要求的卫生间为5年;电气、给排水等为2年),其他工程保修期限按双方约定填写。2.工程价款及支付(模板第三条):-工程总价款:小写+大写,大写需规范,无涂改,与工程总投资一致(若有差异,需在补充协议中说明);-计价方式:勾选对应方式,新手建议明确“固定总价”或“固定单价”,避免选择“可调价格”(易产生结算纠纷);-价款支付节点:按施工进度填写具体比例和时间(如“预付款支付工程总价款的20%,于合同生效后5日内支付”“主体完工验收合格后7日内,支付至总价款的60%”),新手需注意:进度款支付比例不宜过高,预留3%-5%作为质量保修金;-乙方收款账户:填写乙方对公账户(开户名称、银行、账号),不得填写个人账户,避免资金风险。3.签证及索赔条款(模板第四、五条,新手必填,避免无据可依):-签证办理:明确签证申请时限(建议7日内)、审核时限(建议5日内),新手需注意:所有签证必须书面确认,签字盖章后生效,不得口头约定;-索赔办理:明确索赔通知时限(建议14日内)、审核时限(建议10日内),受损方需留存完整证明材料(施工记录、现场照片、费用凭证等),新手需牢记:无证明材料的索赔,对方可拒绝认可。4.双方权责及违约责任(模板第六、九条):-新手无需修改默认权责,只需核对是否符合双方约定,若有补充,在“其他”项填写;-违约责任:明确违约金计算标准(如“每逾期一日,按工程总价款的0.5‰支付违约金”),新手需注意:违约金比例不宜过高(建议0.3‰-1‰),避免超出法律规定上限。(四)其他补充填写要点1.附件:明确附件清单(如施工资质复印件、工程量清单、材料确认单等),所有附件需双方签字盖章,与合同正文具有同等法律效力;2.争议处理:勾选“诉讼”或“仲裁”,新手建议选择“工程所在地人民法院”,便于后续维权;3.签字盖章:甲乙双方需在合同末尾签字(法定代表人/授权代表人)、盖章(公章),日期填写签约当日,新手需注意:盖章必须是企业公章,不得用财务章、项目部章替代。三、新手常见错误规避(重中之重)1.错误1:信息填写不完整,留空或简写→纠正:所有空白项填“无”或具体内容,名称、代码、地址不得简写;2.错误2:金额大写不规范,出现错别字(如“壹”写成“一”)→纠正:大写金额参照规范写法,不确定的可查询大写金额对照表;3.错误3:工期、价款、保修期限等核心条款模糊→纠正:用具体数值,避免模糊表述,明确起止时间、比例、年限;4.错误4:忽略签证、索赔条款填写→纠正:新手务必填写完整,明确时限和流程,避免后期变更、损失无据可依;5.错误5:签字盖章不规范→纠正:甲乙双方均需签字+盖章,日期填写准确,附件需同步签字盖章。第二部分:建设工程合同空白模板(可直接填写、下载)(本模板为规范空白版,适配各类建设工程,新手可对照第一部分填写指南,逐栏填写,签字盖章后即可正式履约)甲方(发包方/建设单位):名称:________________________统一社会信用代码:________________________住所地/注册地址:________________________法定代表人/负责人:________________________职务:________________________联系电话:________________________(固定电话)________________________(手机号)通讯地址(可接收法律文书、工程联系单、签证及索赔文件):________________________项目负责人:________________________联系电话:________________________乙方(承包方/施工单位):名称:________________________统一社会信用代码:________________________施工资质等级:________________________资质证书编号:________________________住所地/注册地址:________________________法定代表人/负责人:________________________职务:________________________联系电话:________________________(固定电话)________________________(手机号)通讯地址(可接收法律文书、工程联系单、签证及索赔文件):________________________项目经理:________________________资质证书编号:________________________联系电话:________________________施工团队组成人员:________________________(名单及资质复印件作为附件2,确保特种作业人员持证上岗)鉴于:1.甲方系______(建设工程名称)合法发包方,已依法取得本工程相关审批手续(建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等,复印件作为附件3),具备合法发包资格;2.乙方系具备相应建设工程施工资质的合法主体,拥有完成本工程施工所需的技术、人员、设备及安全管理能力,无违规施工记录,具备承接本工程的全部条件;3.甲乙双方经平等自愿、公平诚信协商,就本建设工程施工事宜达成一致,特订立本合同,规范双方履约行为,确保工程安全、保质、按期完成。甲乙双方本着“质量优先、安全履约、合规施工、权责对等、互利共赢”的原则,严格遵守本合同全部条款,全面履行各自义务,妥善处理工程施工过程中的签证、索赔及各类争议,共同完成本建设工程施工任务。第一条工程概况1.1工程基本信息:(1)工程名称:________________________(2)工程地点:________________________(精确到地块四至、路段,与审批手续载明地址一致)(3)工程类型:□建筑工程□市政工程□公路工程□水利工程□其他:________________________(4)工程规模:总建筑面积______平方米/总长度______米/总工程量______(按工程类型明确),结构类型:________________________,工程等级:________________________。(5)工程总投资:人民币______元(大写:________________________元整),资金来源:________________________(财政拨款/自筹资金/银行贷款等)。1.2施工范围:严格按照双方确认的施工图纸、工程量清单(作为附件4)及国家、行业现行相关施工规范,明确具体施工内容,包括但不限于:________________________(详细列明基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程、附属工程等全部施工内容,无遗漏)。1.3承包方式:□包工包料□包工部分包料□包工不包料□固定总价承包□固定单价承包□可调价格承包,具体约定:________________________(明确材料供应责任、计价方式,核心材料品牌、规格、型号另行附页确认,作为附件5,材料质量需符合国家相关标准及设计要求)。1.4施工工期:自______年______月______日(开工日期,以甲方书面通知载明日期为准,且需满足施工许可证要求)起至______年______月______日(竣工日期)止,总日历天数______天,含法定节假日、材料进场验收、天气影响合理工期及交叉施工等待工期;若因工程变更、签证、不可抗力等情形导致工期延误,按本合同约定及签证确认结果顺延。第二条施工质量及验收标准2.1通用质量标准:严格遵守国家、行业及地方现行相关施工规范、质量验收标准(如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等),确保工程质量达到□合格□优良□争创______(如省优、国优)标准,通过甲方、监理单位(如有)及行业主管部门的竣工验收,确保工程正常投入使用。2.2专项质量标准:根据本工程类型,明确专项质量要求,包括但不限于:________________________(如建筑工程的主体结构强度、抗震等级;市政工程的管线铺设精度、路面平整度;水利工程的防渗、抗压标准等)。2.3材料质量要求:(1)乙方使用的建筑材料、构配件、设备等,必须符合国家相关质量标准、本合同约定及设计要求,进场前需经甲方、监理单位(如有)联合验收合格,提供完整质量证明文件(合格证、检验报告、复试报告等),严禁使用不合格、假冒伪劣、三无产品;(2)核心材料需按附件5约定的品牌、规格、型号采购,如需变更,需提前7日书面通知甲方,经甲方书面同意后方可更换,替代材料质量不得低于原约定标准,若存在价差,多退少补;(3)甲方有权对进场材料进行抽样复检,复检费用由乙方承担,若复检不合格,乙方需立即退场,无偿更换为合格材料,承担由此产生的工期延误及费用损失。2.4验收流程:(1)分项工程验收:每完成一个分项工程,乙方完成自检后,向甲方提交验收申请及相关施工记录,甲方收到申请后3日内,组织甲方、乙方、监理单位(如有)进行分项验收,验收合格的,双方签署分项工程验收确认单(作为附件6),方可进入下一工序施工;验收不合格的,乙方限期整改,整改费用自行承担,工期不予顺延,整改后仍不合格的,甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方全部损失;(2)隐蔽工程验收:水电管线铺设、基础施工、墙体砌筑等隐蔽工程,乙方完成施工后,需在覆盖前2日书面通知甲方验收,甲方收到通知后2日内组织验收,验收合格并签署隐蔽工程验收确认单(作为附件7)后,乙方方可进行覆盖施工;未经验收擅自覆盖的,甲方有权要求乙方拆除检查,费用及工期延误由乙方承担;(3)竣工验收:工程全部完工后,乙方提交完整竣工资料(施工记录、质量检验报告、隐蔽工程验收记录、竣工图纸、材料质量证明文件、竣工结算报告等),甲方组织全面验收,验收合格的,签署建设工程竣工验收报告(作为附件8);验收不合格的,乙方限期整改,整改费用自行承担,工期不予顺延,整改后仍不合格的,甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方全部损失;(4)备案验收:竣工验收合格后,乙方配合甲方完成工程竣工备案工作,提交相关备案资料,确保通过行业主管部门备案审核。2.5质量保修:按国家建设工程质量保修相关规定及本合同约定执行,保修期自工程竣工验收合格并移交之日起计算,具体保修期限:①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;③电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年;④其他工程保修期限:________________________;保修期内,乙方需在接到甲方维修通知后24小时内(紧急情况4小时内)派员到场处理,无偿维修,若乙方未按时派员维修,甲方有权委托第三方维修,维修费用由乙方承担,甲方有权从质量保修金中扣除。第三条工程价款及支付3.1工程总价款:人民币______元(大写:________________________元整),计价方式:□固定总价□固定单价□可调价格,具体约定:________________________(明确单价组成、调价范围及调价公式,包含人工、材料、辅料、运输、安装、检测、税费等全部费用,适配本工程结算需求)。3.2价款支付节点(按工程施工进度约定):(1)预付款:本合同生效后______日内,甲方支付工程总价款的______%,即人民币______元(大写:________________________),作为工程预付款,用于乙方采购材料、调配人员设备;乙方需向甲方提交等额预付款保函(如有);(2)进度款:按施工节点支付,①工程主体完成______%后______日内,甲方支付至工程总价款的______%;②工程主体全部完工并验收合格后______日内,甲方支付至工程总价款的______%;③工程全部完工、提交验收申请后______日内,甲方支付至工程总价款的______%;④工程竣工验收合格、完成竣工结算及备案后______日内,甲方支付至工程结算总价款的______%;(3)质量保修金:工程总价款的______%作为质量保修金,待工程全部保修期满且无质量问题后______日内,甲方一次性无息支付给乙方;若存在保修费用,甲方有权从保修金中扣除,不足部分向乙方追偿;(4)特别约定:若本工程资金来源为财政拨款,甲方支付工程价款需按财政拨款进度执行,甲方需提前书面通知乙方,双方协商顺延支付,甲方不承担逾期付款违约金(另有约定除外)。3.3付款方式:甲方通过银行转账方式支付至乙方指定账户,乙方收到每笔款项后______日内,开具合法有效发票,发票金额与实际支付金额一致,双方依法履行纳税义务。3.4乙方收款账户:开户名称:________________________开户银行:________________________银行账号:________________________3.5价款调整:因工程变更、签证、材料价格大幅波动(超出合同约定范围)或国家政策调整导致价款变更的,按本合同签证、索赔相关条款及补充协议约定执行,双方协商确认变更费用,签订书面补充协议,作为本合同附件。第四条工程签证条款(专项条款,明确流程,规范管理)4.1签证定义:本合同所称工程签证,是指工程施工过程中,因甲方设计变更、现场施工条件变更、工程量增减、施工工艺调整、不可抗力影响等,导致原合同约定的施工内容、工期、价款发生变化,双方就相关变更事宜签署的书面确认文件,是工程价款调整、工期顺延的重要依据。4.2签证范围:包括但不限于:(1)甲方书面要求的设计变更、工程量增减(含新增、减少施工内容);(2)现场施工条件与原合同约定不符,需调整施工方案导致的费用增加、工期延误;(3)甲方要求的材料品牌、规格、型号变更,导致的材料价差及工期调整;(4)不可抗力(地震、洪水、台风等)导致的施工中断、工程量增加及工期延误;(5)其他需双方确认的变更事宜(如:现场签证、临时用工、机械租赁等)。4.3签证办理流程:(1)申请:乙方发现需签证事项后,需在事项发生后______日内,向甲方提交《工程签证申请表》(作为附件9),并附相关证明材料(设计变更图纸、现场照片、施工记录、工程量计算书等),明确签证事由、变更内容、工程量、费用、工期调整建议等;逾期未提交申请的,视为放弃签证权利,甲方不予认可;(2)审核:甲方收到签证申请后,需在______日内组织甲方项目负责人、监理单位(如有)、乙方项目经理共同现场核实,核实无误后,甲方在《工程签证申请表》上签署审核意见,明确是否同意签证、签证工程量、费用及工期调整金额;(3)确认:双方审核无异议后,在《工程签证申请表》上签字盖章确认,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力;若双方对签证内容有争议,需先协商解决,协商不成的,按本合同争议处理条款执行;(4)特别约定:紧急情况下(如:突发安全隐患、不可抗力导致的紧急施工),乙方可先组织施工,再在施工完成后______日内补齐签证申请及相关材料,甲方需在收到材料后______日内完成审核确认,逾期未审核的,视为默认签证内容。4.4签证效力:经双方签字盖章确认的工程签证,作为工程价款调整、工期顺延的唯一合法依据,纳入工程竣工结算范围;未按本条款约定办理的签证,甲方不予认可,乙方不得以此主张价款增加或工期顺延。第五条工程索赔条款(专项条款,明确条件,规范举证)5.1索赔定义:本合同所称工程索赔,是指工程施工过程中,因一方违约、不可抗力或其他非己方原因,导致另一方遭受经济损失或工期延误,受损方向责任方提出的赔偿请求(包括费用索赔、工期索赔)。5.2索赔条件:(1)甲方应承担索赔责任的情形:①未按约定交付施工图纸、技术资料或工程场地,导致乙方工期延误、费用增加;②未按约定支付工程价款,导致乙方停工、窝工,产生损失;③擅自变更设计、调整施工内容,未及时书面通知乙方,导致乙方施工成本增加、工期延误;④未履行协调责任,导致乙方施工受阻(如:周边环境干扰、管线迁改延迟),产生损失;⑤甲方违约导致乙方无法正常施工,产生的其他损失。(2)乙方应承担索赔责任的情形:①未按约定工期完成施工,导致甲方工期延误、产生损失;②工程质量不合格,需整改或拆除重做,导致甲方费用增加、工期延误;③违规施工、安全管理不当,导致安全事故,产生甲方或第三方损失;④未按约定使用合格材料,导致工程质量问题,产生甲方损失;⑤乙方违约导致甲方产生的其他损失。(3)不可抗力索赔:因不可抗力(地震、洪水、台风、战争等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况)导致双方损失的,各自承担自身损失;若不可抗力导致工期延误,工期相应顺延,双方互不承担违约责任,但需及时通知对方,并在不可抗力发生后______日内提供相关证明材料。5.3索赔办理流程:(1)索赔通知:受损方发现索赔事由后,需在事由发生后______日内,向责任方提交《工程索赔通知书》(作为附件10),明确索赔事由、索赔金额、索赔依据及相关证明材料(施工记录、费用凭证、现场照片、签证文件等);逾期未提交索赔通知的,视为放弃索赔权利,责任方不予认可;(2)索赔审核:责任方收到索赔通知后,需在______日内对索赔事由、索赔金额、证明材料进行审核,核实无误后,签署审核意见,与受损方协商确认索赔金额;若责任方逾期未审核,视为认可索赔内容;(3)索赔确认:双方协商一致后,签订《工程索赔确认书》(作为附件11),明确索赔金额及支付时间(或工期顺延天数),作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力;若双方对索赔内容有争议,需先协商解决,协商不成的,按本合同争议处理条款执行;(4)索赔支付:费用索赔确认后,责任方需在确认之日起______日内,将索赔金额支付至受损方指定账户;工期索赔确认后,按确认的天数顺延工期。5.4举证责任:受损方需对索赔事由、损失金额及因果关系承担举证责任,提供真实、完整、有效的证明材料;若受损方无法提供有效证据,责任方有权拒绝索赔请求。5.5索赔限制:索赔金额不得超过受损方的实际损失,不得包含间接损失(另有约定除外);受损方不得就同一索赔事由重复索赔。第六条双方核心权责划分6.1甲方(发包方)责任:(1)提供责任:开工前______日内,向乙方交付施工图纸、技术交底资料,移交工程场地,明确现场管线分布情况及相关资料,确保资料真实、完整,确保工程场地具备施工条件(水、电、路到位,无第三方干扰);(2)协调责任:负责办理工程施工所需的相关审批手续(施工许可证、占道许可等),协调工程周边单位、居民关系,处理施工扰民相关事宜,为乙方创造良好施工环境;协调乙方与监理单位、行业主管部门的衔接事宜;(3)管理责任:对乙方施工全过程进行监督、管理,审核乙方提交的施工方案、进度报告、签证申请、索赔申请、验收申请等资料,及时签署审核意见,不得无故拖延;(4)付款责任:按本合同约定按时足额支付工程价款,不得拖欠、克扣;(5)变更责任:因甲方原因导致工程变更、签证、索赔的,承担相应的费用及工期顺延责任;(6)签证及索赔责任:按本合同第四条、第五条约定,及时审核、确认乙方提交的签证、索赔申请,履行索赔支付义务;(7)免责情形:因乙方自身施工违规、管理不当、材料不合格、违约导致的质量问题、安全事故、工期延误、索赔损失,甲方不承担责任,由乙方自行承担全部责任及损失;(8)其他责任:________________________。6.2乙方(承包方)责任:(1)施工责任:严格按施工图纸、工程量清单及施工规范施工,制定合理施工方案,按时完成施工任务,确保工程质量达标;严格按本合同约定办理签证、索赔相关事宜;(2)安全责任:对施工全过程安全生产负总责,建立健全安全生产责任制,配备专职安全管理人员及特种作业人员(持证上岗),落实安全防护措施,设置施工警示标识,规范施工围挡,杜绝安全事故发生;承担施工过程中全部安全事故责任及费用(包括人员伤亡、财产损失、罚款等),若造成甲方或第三方损失,乙方需全额赔偿;(3)质量责任:严格落实质量管控措施,做好施工自检、互检、交接检记录,使用合格材料,承担工程质量不合格的全部责任,无偿整改、拆除重做,承担由此产生的费用及工期延误,若造成甲方损失,乙方需全额赔偿;(4)资料责任:按约定整理完整的施工资料、签证资料、索赔资料、竣工资料,及时提交甲方归档,配合甲方完成竣工备案、验收等相关工作;(5)签证及索赔责任:按本合同第四条、第五条约定,及时提交签证、索赔申请及相关证明材料,配合甲方完成审核确认;承担因自身原因导致签证、索赔申请逾期或证据不足的不利后果;(6)禁止性责任:不得将本工程转包、违法分包,不得挂靠、借用资质施工,不得擅自变更施工内容、降低施工标准,不得使用不合格材料,否则承担全部违约责任;(7)免责情形:因甲方未按约定提供完整资料、未及时办理审批手续、未按时支付工程价款、设计变更或不可抗力导致的损失,乙方不承担责任,有权按本合同约定主张签证、索赔;(8)其他责任:________________________。第七条工期管理7.1开工条件:(1)甲方已交付施工图纸、技术资料及工程场地,明确管线分布情况;(2)甲方已办理完成工程施工所需相关审批手续;(3)甲方已支付工程预付款;(4)乙方人员、设备已进场,施工方案已报甲方审核通过;(5)材料已进场并经甲方验收合格;(6)双方已完成施工现场交接。7.2工期顺延:仅因下列情形导致工期延误的,工期相应顺延,乙方不承担违约责任,双方签署工期顺延确认单(作为附件12):(1)甲方未按约定交付施工图纸、技术资料或办理审批手续;(2)甲方书面变更设计、调整施工内容(按签证确认天数顺延);(3)甲方未按约定支付工程价款;(4)不可抗力(按实际影响天数顺延);(5)甲方未及时验收、审核签证/索赔导致工期延误;(6)第三方干扰(如:周边投诉、管线迁改延迟)导致施工受阻;(7)本合同约定的其他可顺延工期的情形:________________________。7.3工期责任:(1)除本条款7.2约定情形外,乙方未按时完成工程施工的,每逾期一日,按工程总价款的______‰向甲方支付违约金;逾期超过______日,甲方有权单方解除本合同,乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于工期延误损失、另行委托施工的费用差额等);(2)因乙方原因导致工程质量不合格需整改,或乙方违规施工被行业主管部门停工的,工期不予顺延,乙方承担相应违约责任;(3)乙方未按约定办理工期顺延手续的,视为工期不顺延。第八条安全生产及文明施工8.1安全生产要求:(1)乙方需严格遵守国家安全生产相关规定及工程施工安全管理要求,编制专项安全施工方案(含危大工程专项方案),报甲方及监理单位(如有)审核通过后执行;(2)施工现场设置标准化施工围挡、警示标识、消防器材,配备齐全安全防护设施,施工人员佩戴安全防护用品,特种作业人员持证上岗,严禁违规操作;(3)施工过程中加强对现场管线、设备的保护,严禁擅自挖掘、损坏,若因乙方操作不当导致管线、设备损坏,乙方承担全部责任及修复费用,赔偿甲方及第三方损失;(4)施工过程中发生安全事故,乙方需立即启动应急处置预案,抢救伤员、控制事故扩大,24小时内书面通知甲方,并按规定上报行业主管部门及相关单位,乙方承担全部事故责任及费用;(5)其他安全生产要求:________________________。8.2文明施工要求:(1)乙方需落实文明施工措施,减少施工噪音、扬尘污染,施工现场采取洒水降尘、密闭运输等措施,符合环保管理要求;合理安排施工时间,避免夜间(22:00-次日6:00)施工,确需夜间施工的,需提前办理夜间施工审批手续,告知周边居民;(2)施工材料、设备有序堆放,不得占用消防通道、公共区域,施工垃圾及时清理,做到工完场清,不得随意倾倒;(3)施工人员着装规范,遵守甲方场地管理规定,不得喧哗、打闹,不得影响周边居民正常生活、单位正常经营;(4)其他文明施工要求:________________________。第九条违约责任(全面覆盖,清晰追责)9.1甲方违约:(1)未按约定交付施工图纸、技术资料或工程场地,导致乙方工期延误的,每逾期一日,按工程总价款的______‰向乙方支付违约金,工期相应顺延;造成乙方损失的,甲方赔偿乙方实际损失;(2)未按约定支付工程价款的,每逾期一日,按未付金额的______‰向乙方支付违约金;逾期超过______日的,乙方有权停工,工期顺延,甲方需赔偿乙方停工损失(包括人工、设备闲置等费用);(3)未履行协调责任,导致乙方施工受阻或遭受损失的,甲方需赔偿乙方实际损失;(4)擅自变更设计或施工内容,未及时书面通知乙方,导致乙方损失的,甲方赔偿乙方实际损失;(5)未按本合同约定审核、确认签证、索赔申请,无故拖延或拒绝的,每逾期一日,按签证/索赔金额的______‰向乙方支付违约金;逾期超过______日的,视为认可签证/索赔内容,甲方需按乙方申请支付相关费用;(6)甲方单方解除合同(本合同约定情形除外),需支付工程总价款______%的违约金,赔偿乙方全部损失;(7)其他甲方违约责任:________________________。9.2乙方违约:(1)未按约定工期完成工程施工,按本合同7.3条款支付违约金,赔偿甲方工期延误损失;(2)工程质量不合格,支付工程总价款______%-______%的违约金,无偿整改并赔偿甲方全部损失;整改后仍不合格的,甲方有权解除合同,乙方退还已收全部报酬,赔偿甲方全部损失;(3)使用不合格、假冒伪劣材料,甲方有权要求乙方无偿更换,支付工程总价款______%的违约金,赔偿甲方损失;若导致工程质量安全隐患,甲方有权解除合同,乙方承担全部责任;(4)安全生产违规或发生安全事故,支付工程总价款______%的违约金,承担全部事故责任及费用,赔偿甲方损失;(5)转包、违法分包或挂靠施工,甲方有权解除合同,乙方支付工程总价款
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第5课 云存储教学设计-2025-2026学年初中信息技术(信息科技)七年级下册鲁教版(信息科技)
- 八年级地理下册 8.5 黄土高原区域发展与居民生活教学设计 (新版)湘教版
- 人教版 (新课标)1、三国演义教学设计
- Unit 8 Is there a post office near here-Section B 3a-3b Self check-教学设计2025-2026学年人教版英语七年级下册
- 第三单元《7.美丽乡村》教学设计-浙人美版(2024)初中美术七年级下册
- 人教版(2024)第19课 指偶剧场教学设计
- 初中语文怀疑与学问教学设计
- 2026年30套九年级数学试卷及答案
- 2026年5s答题题库及答案
- 2026年3元一数学试卷及答案
- 2025年河南工业贸易职业学院单招职业技能考试题库及答案1套
- 集装箱运输的货物装载与加固技巧
- 华佗古本五禽戏知到智慧树章节测试课后答案2024年秋安徽中医药大学
- 国家职业技术技能标准 6-04-05-02 涂装工 人社厅发200966号
- DB33 656-2013 用能单位能源计量管理要求
- 船舶维护除锈刷漆方案
- 《电容式电压互感器》课件
- 物流行业员工试用期考核标准
- 安装通风管道安全协议书3
- 安全安全技术交底模板
- 初中数学优生(尖子生)培养策略
评论
0/150
提交评论