交通设施施工进度管理合同

交通设施施工进度管理合同鉴于甲方需建设交通设施项目（以下简称“项目”），乙方具备相应的施工能力和管理水平，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，为明确项目施工进度管理的责任、权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释1.1本合同所称“进度计划”是指经甲方批准的施工总进度计划、年/季/月度进度计划及关键节点计划。1.2本合同所称“关键节点”是指对项目总工期有重大影响的关键工程形象进度或里程碑节点，具体清单见附件一。1.3本合同所称“延期”是指项目实际进度落后于批准的进度计划。1.4本合同所称“延误”是指项目未能按合同约定的工期完成全部施工任务。1.5本合同所称“业主方”是指本项目的投资、建设和管理主体，即甲方。1.6本合同所称“承包商”是指中标承担本项目施工任务的单位，即乙方。1.7本合同所称“监理单位”（如适用）是指甲方委托对本项目施工进行监督管理的单位。第二条进度管理职责分工2.1乙方主要职责：(1)负责编制项目施工总进度计划、年/季/月度进度计划及关键节点进度计划，报甲方和监理单位（如适用）审核。计划应包含明确的里程碑节点、资源需求（人力、材料、设备等）和资金需求，并确保其合理性和可行性。(2)负责建立项目内部进度监控体系，采用有效方法（如挣值法、现场巡查、数据分析等）对施工进度进行日常跟踪、检查和记录，确保实际进展符合计划要求。(3)负责组织和管理为完成进度计划所需的施工资源，包括人员调配、材料供应、机械设备安排等。(4)应至少每周向监理单位（如适用）和甲方提交书面进度报告，报告内容应包括：计划进度与实际进度的对比（宜采用图表形式）、进度偏差分析（原因、程度）、已解决问题及未解决问题、下一步进度安排和资源需求等。在关键节点前，应提前提交专项进度报告。(5)对因自身原因造成的进度延误，负责制定并实施赶工措施，承担由此产生的全部费用，并应向甲方和监理单位（如适用）提交书面整改计划和月度进展报告，直至偏差消除。(6)负责协调施工过程中与其他承包商、供应商及当地社区等的配合，确保施工顺利进行。(7)在合同约定的期限内完成全部施工任务。2.2甲方主要职责：(1)负责提供施工所需场地、水源、电源等必要条件，并确保施工通道畅通，按照主合同约定及时完成相关工作交接。(2)负责组织审批乙方提交的各类进度计划，并在收到计划后约定的期限内（例如：15个工作日）给予书面答复。(3)负责协调解决由甲方负责解决的设计变更、征地拆迁、施工许可、外部环境障碍等非承包商原因造成的延误问题，并承担由此造成的工期延误责任。(4)授权监理单位（如适用）对乙方施工进度进行监督、检查和确认，并审核乙方提交的进度报告。(5)在发生重大延期风险时，有权要求乙方提交详细的纠偏方案，并监督实施。2.3监理单位（如适用）职责：(1)接受甲方委托，依据批准的施工总进度计划和合同约定，对乙方施工进度进行监督管理。(2)审查乙方提交的各类进度计划的合理性和可行性，并出具意见报甲方。(3)对施工现场进度进行日常巡视、检查和记录，核对乙方报验的工程量和形象进度。(4)定期（例如：每月）向甲方提交关于工程进度的报告，包括对计划完成情况的评价、实际进度情况、存在的问题及建议等。(5)负责审核乙方提交的进度报告，确认实际完成的进度，并作为甲方支付进度款和确认工期的重要依据。(6)协助甲方和乙方分析进度延误的原因，并提出处理建议。第三条进度计划的编制、审批与调整3.1乙方应在项目开工前[具体天数，例如：30]天内，提交详细的施工总进度计划，报监理单位（如适用）审核并报送甲方批准。3.2乙方应于每个季度开始前[具体天数，例如：15]天内，根据批准的总进度计划和实际情况，提交下季度详细的进度计划，程序同上。3.3乙方应于每月开始前[具体天数，例如：10]天内，提交下月度详细进度计划，报监理单位（如适用）审核并报送甲方批准。3.4对于关键节点计划，乙方应在关键节点开始前[具体天数，例如：30]天提交专项计划，报批程序同上。3.5任何进度计划必须得到甲方书面批准后才能作为指导施工和考核的依据。3.6当实际进度与计划发生显著偏差（例如：偏差超过10%）或因外部条件变化需要调整计划时，乙方应提前[具体天数，例如：14]天向监理单位（如适用）和甲方提交书面进度调整方案，说明原因、调整后的计划、资源需求及保证措施，经批准后方可执行。调整后的计划仍需满足合同约定的总体工期要求。第四条进度监控与报告机制4.1乙方应建立有效的内部进度监控体系，配备专业人员，利用合适的工具和方法（包括但不限于现场巡查、定期会议、数据统计分析、影像记录等）对施工进度进行持续跟踪和监控。4.2乙方应按照合同第二条第2.4款的规定，定期向监理单位（如适用）和甲方提交进度报告。报告应真实、准确、完整，数据清晰，图表规范。4.3甲方或监理单位（如适用）有权随时对施工现场的进度、资源投入、施工条件等情况进行检查，乙方应予以配合，提供相关资料和说明。4.4乙方提交的进度报告应作为后续合同支付、节点确认及处理进度问题的依据之一。第五条进度款支付与进度确认5.1甲方应按照主合同约定的支付条款和支付节点，结合经监理单位（如适用）审核、甲方批准的进度计划及乙方实际完成的工程量（以经检验合格的工程量为依据）支付进度款。5.2进度款的支付与进度的确认紧密相关。乙方提交进度报告后，监理单位（如适用）应根据经批准的进度计划和现场实际完成情况，进行审核并确认当期进度量，报送甲方批准。甲方应在收到监理单位（如适用）的确认报告后[具体天数，例如：10]天内予以批准。甲方批准的进度确认量是支付相应进度款的主要依据。未经甲方批准的进度确认，乙方不得要求支付相应的进度款。5.3甲方有权根据合同约定的工期目标和进度计划，对乙方施工进度进行考核，考核结果可能影响进度款的支付比例或奖励金的发放。第六条进度延误的处理6.1乙方应密切关注施工进度，确保按计划完成各项任务。如发生进度偏差，乙方应立即分析原因，并采取有效措施纠正。6.2如预计可能发生进度延误，乙方应提前[具体天数，例如：7]天向监理单位（如适用）和甲方提交书面延期申请，说明延误原因和预计延误时间。如延误原因属于业主方或不可抗力，乙方需提供相关证明文件。6.3因非承包商原因（如业主原因、设计变更、征地拆迁延迟、不可抗力等）造成的延误，经甲方确认后，工期可相应顺延，乙方应向甲方提交详细的工期索赔报告和证明材料，甲方应在收到后[具体天数，例如：30]天内进行审核并书面答复。因上述原因造成的延误，乙方有权要求工期顺延，但通常不涉及误期赔偿金的扣减。6.4因承包商原因（如管理不善、资源投入不足、技术方案失误、资源调配不当等）造成的延误，乙方应承担违约责任。(1)乙方应采取积极有效的赶工措施，承担由此增加的全部费用，并通知甲方和监理单位（如适用）。(2)若乙方未能有效纠正延误，或多次发生延误，甲方有权依据主合同或本合同约定，责令乙方支付误期赔偿金（LiquidatedDamages）。误期赔偿金的计算方式可约定为：每日（或每周）延误天数×约定的误期赔偿金标准（例如：每日延误合同总价的万分之几）。具体标准和计算方法应在主合同中明确或另行协商。(3)甲方在支付进度款时，有权根据延误情况和程度，相应扣减应付给乙方的款项作为误期赔偿。(4)若延误严重，或乙方连续未能遵守进度要求，甲方依据主合同或本合同约定，有权解除与乙方的施工合同，并要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。6.5甲方在发出要求乙方赶工或提交纠偏方案的指令后，乙方应立即执行，并定期汇报纠偏措施的实施情况和效果。第七条不可抗力7.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。7.2任何一方因不可抗力事件直接导致的损失，自行承担。7.3发生不可抗力事件的一方，应在事件发生后[具体天数，例如：5]天内书面通知另一方，并提供相关证明文件。通知应包括不可抗力事件发生的时间、地点、性质、影响范围以及预计持续期限等。7.4因不可抗力导致合同部分或全部不能继续履行的，双方应根据事件影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。因不可抗力造成的工期延误，经双方确认后，工期可相应顺延。7.5不可抗力影响消除后，受影响方应尽快恢复合同履行，并应采取必要的措施防止损失进一步扩大。第八条违约责任8.1除本合同第六条关于进度延误责任的规定外，双方还应对其他违反本合同约定的行为承担违约责任：(1)甲方未能按主合同约定及时提供必要的施工条件或支付工程款，导致工期延误的，应承担工期顺延责任，并赔偿乙方因此遭受的损失（如合理的赶工费、管理费增加等）。(2)甲方或其委托的监理单位（如适用）无正当理由逾期审批乙方提交的必要文件（如进度计划、延期申请等），导致工期延误的，每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价一定比例（例如：万分之零点五）的违约金，但累计违约金不超过合同总价的[百分比，例如：1%]。此违约金可作为乙方的进度款，直接抵扣。(3)乙方未能按主合同约定或合同约定程序提交必要的竣工资料或申请竣工验收，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。(4)乙方违反主合同或本合同关于质量和安全的约定，造成严重后果的，应承担全部责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失、支付违约金等，并可能被解除合同。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼，例如：有管辖权的人民法院]提起诉讼。第十条合同生效、变更与终止10.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。10.2本合同的任何变更、补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同在以下情形下终止：(1)项目按照主合同约定竣工验收合格，并办理完毕移交手续。(2)双方协商一致解除合同。(3)因一方严重违约，另一方根据主合同或本合同约定解除合同。(4)仲裁或人民法院裁决或判决终止合同。(5)出现本合同约定的不可抗力事件，且双方经协商决定解除合同。合同终止后，双方应办理结算、资料移交等善后事宜。第十一条保密条款11.1甲乙双方对于在本合同签订及履行过程中所知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息、价格信息等）以及本合同的内容，均负有保密义务。11.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。接收方仅为履行本合同需要而知悉保密信息的，亦应承担保密义务。11.3本保密义务不因本合同的终止而失效。第十二条通知与送达12.1与本合同有关的所有通知、请求、文件等，均应以书面形式按照本合同首页载明的地址、传真号或电子邮件地址送达。12.2任何一方变更联系方式，应提前[具体天数，例如：3]天书面通知另一方，否则按原地址送达即视为有效送达。12.3通知在送达日送达。第十三条附件13.1本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。附件包括：(1)附件一：关键节点清单(2)附件