2026年顺延工期合同（1篇）

2026年顺延工期合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，就因不可抗力或甲方原因导致原合同工程延期事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同背景

甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：____），约定由乙方承建甲方位于____的____项目，合同总价款为人民币____元，工期自____年____月____日起至____年____月____日止。现因____原因，原合同工期无法按期完成，经双方协商一致，就工程工期顺延事宜达成如下协议。

二、工期顺延原因

1、不可抗力因素：包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，导致工程无法正常进行。

2、甲方原因：包括但不限于甲方提供的施工图纸延误、甲方指令错误、甲方未能及时提供施工场地或相关许可文件、甲方资金支付延迟等，导致工程无法按原计划推进。

3、其他原因：经双方确认，还包括____等导致工期延误的因素。

三、工期顺延期限

1、根据上述原因，本合同项下工程工期顺延期限共计____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、顺延后的合同工期至____年____月____日止，如有必要，双方可另行协商补充顺延期限。

四、费用调整

1、因工期顺延导致乙方实际发生的额外费用，包括但不限于人工费、材料费、机械设备租赁费等，经甲方确认后，由甲方承担。

2、乙方应提供详细费用清单及有效凭证，甲方应在收到清单后____日内进行审核确认。

3、因工期顺延导致的乙方管理费、利润损失等，双方协商确认补偿标准为____，甲方应在工程竣工结算时支付。

五、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应积极配合乙方处理因工期顺延带来的相关问题，包括但不限于协调相关单位、提供必要施工条件等。

2、甲方应按照本合同约定及时支付乙方各项费用，如有变更应提前书面通知乙方。

3、甲方有权监督乙方施工进度及质量，如发现不符合合同约定，有权要求乙方整改。

4、甲方应在收到乙方提交的工期顺延申请及相关资料后____日内予以书面答复。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应合理调配资源，在保证工程质量和安全的前提下，按顺延后的工期计划组织施工。

2、乙方应将因工期顺延增加的费用及工期的详细测算报告提交给甲方，并附相关证明材料。

3、乙方应加强施工现场管理，确保施工安全，遵守相关法律法规及甲方现场管理规定。

4、乙方应按时提交工程进度报告，并接受甲方及监理单位的监督。

六、违约责任

1、若甲方未能按本合同约定支付乙方因工期顺延产生的额外费用，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过____日，乙方有权暂停施工或解除合同。

2、若乙方在工期顺延期间未能有效推进工程进度，导致工期进一步延误，每逾期一日，应按照合同总价款的万分之一向甲方支付违约金；逾期超过____日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

3、因任何一方违约导致合同解除的，应按照实际完成工程量进行结算，并承担相应的违约责任。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1、本合同是原《建设工程施工合同》的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：