2025四川泸州临港产业建设有限公司招聘造价人员1人笔试历年难易错考点试卷带答案解析2套试卷

2025四川泸州临港产业建设有限公司招聘造价人员1人笔试历年难易错考点试卷带答案解析（第1套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程综合单价应包含（）。A.人工费、材料费、机械费B.人工费、材料费、机械费、管理费C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用2、工程计量时，若招标工程量清单与实际工程量偏差超过（），且影响分部分项工程费超过0.1%，可调整综合单价。A.5%B.10%C.15%D.20%3、施工企业投标报价时，下列费用中不得作为竞争性费用的是（）。A.夜间施工增加费B.安全文明施工费C.材料采购保管费D.二次搬运费4、某材料采购合同约定采用动态结算方式，若材料基期单价为4000元/吨，现行单价为4200元/吨，材料用量为100吨，则价差调整金额为（）。A.2000元B.20000元C.21000元D.40000元5、根据《建设工程造价咨询规范》，竣工结算审核时限中，单项工程竣工结算报告金额为2000万元时，审核时限应不超过（）。A.20天B.30天C.42天D.60天6、工程量清单中暂列金额的使用主体是（）。A.发包人B.承包人C.监理单位D.设计单位7、编制工程量清单时，若某分部分项工程无对应定额可套用，应（）。A.参照类似定额自行换算B.要求招标人补充定额C.按市场价直接计入D.采用企业定额补充8、工程变更导致已标价工程量清单中无适用但有类似项目时，其综合单价调整原则是（）。A.按原合同单价执行B.参照类似项目单价协商确定C.由承包人自主报价D.由监理直接定价9、某建设项目设备购置费为500万元，运杂费率为5%，安装费率为3%，则设备安装工程费为（）。A.15万元B.25万元C.30万元D.40万元10、根据《建设工程工程量清单计价规范》，因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误，责任分担原则是（）。A.由承包人全部承担B.由发包人全部承担C.双方协商合理分担D.保险理赔后仍不足部分由政府补贴11、在工程计量中，国际单位制基本单位"米"主要用于测量以下哪个物理量？A.面积B.体积C.长度D.质量12、建设工程造价中，下列费用属于建安工程费的是：A.土地征用费B.设备购置费C.施工机械使用费D.勘察设计费13、采用工程量清单计价时，综合单价包含以下哪项费用？A.规费B.税金C.措施费D.管理费14、某工程因设计变更导致工程量偏差超过15%，其综合单价调整原则是：A.仅对增加部分调整B.全部工程量调整C.不调整单价D.由承包人提出新单价15、竣工结算的编制主体应该是：A.发包人B.监理单位C.施工单位D.造价咨询企业16、下列属于工程造价动态调整依据的是：A.定额基价B.材料信息价C.施工图预算D.招投标文件17、设计概算文件的三级编制形式包括：A.分部工程概算B.分项工程概算C.单项工程综合概算D.施工图预算18、施工中发生工程变更，承包人对报价浮动率的计算公式为：A.(1-中标价/招标控制价)×100%B.直接采用中标价C.市场价×1.1D.定额价×0.919、工程量清单编制时，暂列金额的使用主体应为：A.投标人B.招标人C.评标委员会D.造价主管部门20、根据造价信息管理要求，下列说法正确的是：A.造价信息必须完全公开B.企业可建立内部造价数据库C.定额消耗量不得修改D.人工单价必须按政府指导价执行21、根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下属于分部分项工程费的是？A.企业管理费B.施工机具使用费C.规费D.税金22、工程造价中，下列费用属于措施项目费的是？A.安全文明施工费B.勘察设计费C.建设管理费D.土地使用费23、编制工程量清单时，暂列金额应归属于哪类清单？A.分部分项工程清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费清单24、根据《建设工程造价鉴定规范》，下列情形应采用全面鉴定的是？A.争议标的较小B.合同约定价与实际价差异显著C.双方已达成部分共识D.鉴定材料不完整25、工程计量中，混凝土柱高度计算至？A.柱顶B.板底C.梁底D.柱基上表面26、以下属于工程造价软件应用范围的是？A.施工方案优化B.BIM模型渲染C.工程量自动计算D.项目进度模拟27、因设计变更导致工程量增加15%，其综合单价应如何确定？A.按原单价执行B.由承包人重新组价C.参照类似项目调整D.由发包人单方决定28、竣工结算时，措施费调整的主要依据是？A.施工组织设计B.监理日志C.工程变更单D.投标报价文件29、工程索赔中，以下属于可索赔的费用是？A.承包人自有设备闲置费B.材料采购差价C.施工扰民罚款D.监理延期审批损失30、编制招标控制价时，规费费率的取值依据是？A.企业自身水平B.地方定额规定C.行业平均水平D.投标竞争情况二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列属于分部分项工程费的是：A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.利润32、工程造价咨询企业在下列哪些情形中需承担法律责任：A.超越资质等级承接业务B.未按合同约定提交成果文件C.采用不正当竞争手段D.未对竣工结算文件进行复核E.使用未备案的计价依据33、建设工程施工合同中，可调价合同适用于：A.工程量变化幅度超过15%B.主要材料价格波动超过合同约定C.因承包人原因导致工期延误D.法律法规政策变化影响合同价款E.不可抗力导致停工34、工程变更导致价款调整时，应遵循的程序包括：A.承包人提出变更估价申请B.发包人直接调整合同价款C.监理工程师审核变更费用D.双方协商确定调整金额E.变更实施后再评估影响35、竣工结算审核时，造价人员需重点核查的内容包括：A.工程量计算是否符合计量规范B.综合单价是否偏离市场价C.措施费是否随工程量调整D.规费计取是否符合规定E.暂列金额是否全额支付36、下列属于工程索赔成立条件的情形有：A.承包人未按期支付工程款B.发包人提供的基准坐标错误C.异常恶劣天气导致停工D.施工方案优化导致成本增加E.监理指令错误引起的返工37、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列关于土方工程量计算的说法正确的有：A.挖沟槽按设计图示尺寸以体积计算B.土方回填应扣除基础所占体积C.虚方指未经夯实的松散土体D.放坡起点与土质类别无关E.工作面宽度按施工组织设计确定38、工程造价信息管理系统中，动态维护的内容包括：A.人工单价季度更新B.材料价格实时采集C.机械台班折旧费计算D.造价指标分类存储E.历史数据归档管理39、下列属于工程总承包合同价款调整因素的有：A.设计变更B.法规变化C.误期赔偿D.预付款支付E.未约定的风险范围40、应用BIM技术进行工程量计算时，其优势体现在：A.自动化统计构件工程量B.实时联动设计变更C.可视化核查工程数据D.完全替代传统计量规范E.自动修正工程量偏差41、工程量清单计价规范中，以下哪些属于分部分项工程费的组成部分？A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.规费42、工程造价中，以下哪些属于不可竞争费用？A.安全文明施工费B.暂列金额C.规费D.总承包服务费43、材料采购合同中，以下哪些条款需明确约定以避免纠纷？A.材料规格与品牌B.运输方式C.验收标准D.市场价格波动风险承担44、以下哪些属于工程变更价款调整的依据？A.合同约定B.设计变更文件C.监理指令D.施工方口头承诺45、竣工结算阶段，以下哪些文件需作为审核依据？A.施工合同B.竣工图纸C.投标报价D.施工日志三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价包含规费和税金。正确/错误47、工程定额中的“人工消耗量指标”已包含施工过程中不可避免的零星用工。正确/错误48、固定单价合同中，因工程量变化导致总价调整属于合同变更范畴。正确/错误49、工程预付款的扣回方式可由发包方单方面决定，无需合同约定。正确/错误50、竣工结算时，因设计变更增加的工程量应按投标时的综合单价执行。正确/错误51、材料价格风险超过招标文件约定幅度时，承包方可单方面申请调价。正确/错误52、索赔事件发生后，承包方未在28天内提交索赔意向书即丧失索赔权利。正确/错误53、造价软件中“工程量自动计算”功能可完全替代人工复核。正确/错误54、安全生产费用应全额计入不可竞争费用，不得作为让利条件。正确/错误55、增值税一般纳税人提供跨境工程服务时，适用9%税率。正确/错误

参考答案及解析1.【参考答案】D【解析】综合单价包括完成一个规定计量单位分部分项工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑风险因素。C选项未包含风险费用，故错误。2.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过15%且影响分部分项工程费超过0.1%时，发承包双方可协商调整综合单价，以平衡风险分担。3.【参考答案】B【解析】安全文明施工费属于不可竞争性费用，必须按国家或省级主管部门规定标准计取，不得作为让利或竞争项目。4.【参考答案】B【解析】价差调整金额=（现行单价-基期单价）×用量=（4200-4000）×100=20000元。动态结算需考虑单价波动对总价的影响。5.【参考答案】C【解析】规范规定：单项工程竣工结算报告金额≤500万元，审核时限20天；500万-2000万元，30天；2000万-5000万元，42天；≥5000万元，60天。6.【参考答案】A【解析】暂列金额是招标人暂定并计入合同价款的金额，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备、专业工程等，由发包人掌握使用。7.【参考答案】D【解析】当无现行定额可用时，应优先采用企业定额补充编制，确保计价依据的合理性，若无企业定额可参照类似定额分析调整。8.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，变更工程无适用项目但有类似项目时，可参照类似项目单价由发承包双方协商调整，体现公平性与灵活性。9.【参考答案】A【解析】设备安装费=设备购置费×安装费费率=500×3%=15万元。运杂费率与安装费计算无关，属于干扰项。10.【参考答案】C【解析】不可抗力风险分担原则为：（1）人员伤亡由其所属单位负责；（2）工程所需清理、修复费用由发包人承担；（3）工期延误给予顺延；（4）合同工程本身的损害由发包人承担。因此需根据具体情况协商合理分担。11.【参考答案】C【解析】米是国际单位制中长度的基本单位，面积（平方米）和体积（立方米）属于导出单位，质量使用千克（kg）计量。易混淆点在于区分基本单位与导出单位的应用场景。12.【参考答案】C【解析】建安工程费由直接费（人工、材料、机械）、间接费组成。土地征用费属于其他费用，设备购置费属于设备及工器具购置费，勘察设计费属于工程建设其他费用。13.【参考答案】D【解析】综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。规费、税金属于不可竞争费用，措施费单独列项计价。14.【参考答案】A【解析】根据2013清单计价规范，当工程量偏差超过15%时，增加部分执行新的综合单价，原15%以内的部分仍按原单价执行。此规定平衡了风险分担与市场公平性。15.【参考答案】C【解析】施工单位负责编制竣工结算文件，经发包方审核后确定最终造价。常见误区是认为应由发包人编制，实际施工方需提交完整的结算资料。16.【参考答案】B【解析】动态调整主要针对价格波动，材料信息价反映市场实时行情，定额基价和施工图预算属于静态计价依据，招投标文件是合同签订依据而非调价依据。17.【参考答案】C【解析】三级编制指单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算。施工图预算是另一个阶段文件，分部/分项工程属于施工图预算编制的细分层级。18.【参考答案】A【解析】报价浮动率反映承包人的优惠幅度，计算基础是招标控制价与中标价的差额比例。该公式为2013清单计价规范明确规定的标准计算方式。19.【参考答案】B【解析】暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的款项，用于支付必然发生但暂时不能确定的费用。投标人不得擅自修改其金额，应按照招标文件规定使用。20.【参考答案】B【解析】企业可基于市场数据建立内部造价数据库作为计价参考，公开信息需遵循保密原则。定额消耗量可根据实际调整，人工单价允许根据市场情况浮动。21.【参考答案】B【解析】分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。施工机具使用费直接关联具体施工环节，属于分部项工程费的核心组成部分，其他选项均为间接费用或税费。22.【参考答案】A【解析】措施项目费包含安全文明施工费、夜间施工增加费等临时性施工措施费用，其他选项属于工程建设其他费，与具体施工措施无直接关联。23.【参考答案】C【解析】暂列金额是招标人暂定并包含在合同中的金额，用于支付必然发生但暂时不能确定的费用，属于其他项目清单范畴。24.【参考答案】B【解析】全面鉴定适用于合同价与实际价差异大、争议复杂的情况，需对全部工程量和单价进行核查，其他情形可采用抽样或重点鉴定。25.【参考答案】C【解析】混凝土柱高按设计图示尺寸计算，有梁板的柱高自柱基上表面（或楼板上表面）至柱顶，无梁板则算至柱帽下表面。26.【参考答案】C【解析】造价软件主要用于工程量计算、计价和成本分析，BIM渲染与进度模拟属于设计或施工阶段软件功能，不属于造价核心应用。27.【参考答案】B【解析】工程量变化超过15%时，综合单价需重新确定以反映市场风险和施工条件变化，承包人需根据实际成本重新组价并经发包人确认。28.【参考答案】A【解析】措施费与施工方案直接相关，若实际施工方案与投标文件不一致，需根据批准的施工组织设计调整费用，其他选项为辅助证明材料。29.【参考答案】D【解析】因发包人原因导致的监理延期审批产生的窝工损失可索赔，自有设备闲置费需考虑折旧和市场租赁价差异，材料差价需合同约定调整方式，罚款属于违约责任。30.【参考答案】B【解析】规费为政府强制性收费，费率由省级建设主管部门根据地方定额和缴费标准统一规定，不得作为竞争性费用，与企业水平或投标策略无关。31.【参考答案】ABCDE【解析】分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润五部分。规费和税金属于不可竞争费用，单独列项。32.【参考答案】ACE【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》，超越资质、不正当竞争、使用未经备案的计价依据均属于违规行为。成果文件提交时限和复核责任需依据合同约定，并非强制法律责任。33.【参考答案】ABD【解析】可调价合同调整条件包括工程量重大变化、材料价格异常波动及政策法规变更。承包人原因造成的延误由其承担责任，不可抗力导致的停工需根据风险分担原则处理。34.【参考答案】ACD【解析】工程变更需遵循先确认、后实施原则。承包人应在变更实施前提交估价申请，经监理审核、双方协商后确定调整金额，不能先施工再评估。35.【参考答案】ACD【解析】工程量计量规则、措施费计取的合规性、规费费率是审核重点。综合单价应基于合同约定而非市场价，暂列金额需根据实际发生情况支付。36.【参考答案】BCE【解析】索赔成立需满足非承包人责任、造成实际损失且程序合法。承包人违约导致的付款延迟属于违约责任，施工优化属于自主行为，不能索赔。37.【参考答案】ACE【解析】沟槽土方按体积计算，回填土体积需扣除基础体积但不扣除构件。放坡起点与土质类别有关，工作面宽度应根据施工方案确定。虚方指松填状态，与密实度相关。38.【参考答案】AB【解析】动态维护侧重时效性数据，如人工单价、材料价格的周期性更新。机械折旧费为固定费率，指标存储和历史数据管理属于静态管理范畴。39.【参考答案】ABCE【解析】总承包合同价款调整包括设计变更、法规变化及未约定风险。误期赔偿属于违约处理，预付款支付属于支付方式，不直接影响总价。40.【参考答案】ABC【解析】BIM技术可实现构件自动统计、变更联动和可视化数据展示，但需结合计量规范使用，且不能自动修正偏差，仍需人工校核。41.【参考答案】ABC【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费及企业管理费、利润，规费属于其他项目费。42.【参考答案】AC【解析】不可竞争费用包括安全文明施工费、规费，按国家或省级规定计取，不得作为竞争性报价。43.【参考答案】ABCD【解析】材料合同需明确规格、品牌、运输方式、验收标准及风险分担，防止因约定不清导致成本超支。44.【参考答案】ABC【解析】变更价款调整需以合同、设计文件及监理书面指令为依据，口头承诺无法律效力。45.【参考答案】ABCD【解析】竣工结算需综合合同、图纸、报价及施工记录，确保工程量与价款的真实性。46.【参考答案】错误【解析】综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，但不包括规费和税金。规费和税金属于措施项目费以外的单独列项内容。47.【参考答案】正确【解析】人工消耗量指标包含基本用工、辅助用工和人工幅度差，其中人工幅度差已涵盖零星用工等不可预见因素。48.【参考答案】错误【解析】固定单价合同允许工程量变化导致总价调整，此为合同约定的单价计价模式，并非合同变更。合同变更需涉及合同实质性条款的修改。49.【参考答案】错误【解析】预付款的支付与扣回必须基于合同约定，包括支付时间、金额、扣回方式等，否则可能引发法律纠纷。50.【参考答案】正确【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，设计变更增加的工程量在原有清单范围内时，应沿用投标综合单价。51.【参考答案】正确【解析】若招标文件未明确风险范围或超出约定幅度，承包方有权根据《建设工程工程量清单计价规范》提出调价申请。52.【参考答案】正确【解析】根据《建设工程施工合同》通用条款，承包方需在索赔事件发生后28天内提交意向书，逾期视为放弃权利。53.【参考答案】错误【解析】软件计算需结合人工复核，需检查模型准确性、构件属性输入是否正确，避免因软件误算导致结果偏差。54.【参考答案】正确【解析】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，安全生产费用属于强制性投入，招标时不得删减或竞争性报价。55.【参考答案】错误【解析】跨境工程服务若符合免税条件可适用零税率，国内应税项目适用9%税率，但跨境政策需根据具体境外地点及税收协定判断。

2025四川泸州临港产业建设有限公司招聘造价人员1人笔试历年难易错考点试卷带答案解析（第2套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、在工程量清单计价中，以下费用属于不可竞争费用的是（）A.企业管理费B.利润C.安全文明施工费D.暂列金额2、某工程采用工程量清单招标，投标人在投标报价时，发现招标工程量与施工图纸存在偏差，正确的处理方法是（）A.按招标工程量报价B.按施工图纸修改工程量后报价C.自行计算复核后选择合理数值报价D.向招标人提出书面疑问等待答复3、以下关于综合单价的构成，说法正确的是（）A.仅包含人工费、材料费、机械费B.包含人工费、材料费、机械费、管理费C.包含人工费、材料费、机械费、利润及风险费用D.包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用4、某工程因设计变更导致工程量增加15%，已标价清单中无适用项目，但存在类似项目单价，此时变更价款应（）A.按原合同总价直接调整B.参照类似项目单价确定C.由承包人自行确定单价D.由发包人单方制定价格5、工程竣工结算审核时，承包人提交的结算文件不包括（）A.工程变更签证B.索赔资料C.竣工图纸D.施工日志6、以下属于工程造价动态调整依据的是（）A.材料价格指数变化B.施工方案优化C.工程量偏差修正D.安全检查整改通知7、某工程因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔的费用是（）A.施工机械窝工费B.企业管理费增加额C.材料价格上涨差额D.全部选项均正确8、工程量清单中"暂估价"的表述，正确的是（）A.由投标人自主确定金额B.由招标人提供金额并计入总价C.结算时不可调整D.暂估价属于竞争性费用9、以下关于施工阶段成本控制的说法，正确的是（）A.按施工图预算控制成本支出B.仅控制材料费C.坚持"实际成本与计划成本同步核算"原则D.以项目经理个人经验为主10、某工程采用固定单价合同，合同履行期间材料价格波动幅度超过风险约定范围时，价款调整方式为（）A.由发包人单方决定是否调整B.按合同约定调价公式调整C.不调整合同单价D.由监理工程师临时裁定11、根据工程量清单规范，分部分项工程量清单编码的前两位数字代表（）A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程顺序码12、某工程材料消耗量为100吨，损耗率为5%，则总消耗量应为（）A.100吨B.105吨C.105.26吨D.105.5吨13、因设计变更导致工程量偏差超过15%时，综合单价调整原则是（）A.仅对超出部分调整B.全部重新计价C.不调整D.由发包方单方决定14、以下属于不可竞争性费用的是（）A.措施项目费B.企业管理费C.规费D.利润15、竣工结算的编制主体是（）A.发包方B.承包方C.监理单位D.第三方审计机构16、施工图预算编制的常用方法是（）A.实物法B.经验估计法C.类比法D.德尔菲法17、暂列金额的使用需经（）A.承包方自主决定B.监理工程师批准C.发包方签字确认D.合同约定方式18、某材料含税单价为117元（税率17%），则不含税价为（）A.100元B.105元C.110元D.117元19、工程造价信息管理的首要原则是（）A.时效性B.标准化C.准确性D.高效性20、工程量清单编制中，项目特征描述的核心作用是（）A.确定综合单价B.简化招标流程C.减少争议D.提高美观度21、在工程量清单计价模式下，下列费用中应计入分部分项工程费的是()。

A.安全文明施工费

B.规费

C.企业管理费

D.暂列金额22、编制招标控制价时，综合单价中风险费用的计算基数不应包含()。

A.人工单价

B.材料暂估价

C.施工机械台班单价

D.企业管理费率23、根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单的准确性和完整性应由()负责。

A.投标人

B.招标人

C.造价咨询人

D.监理单位24、某工程因设计变更导致工程量增加15%，此时综合单价应()。

A.直接执行原单价

B.由承包人重新组价

C.调整超出部分的单价

D.由发包人单方确定25、竣工结算文件中，承包人提交的竣工结算金额超过发包人审批结果()以上时，双方应协商处理。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%26、下列属于工程造价咨询企业禁止行为的是()。

A.参与竣工结算编制

B.同时接受招标人和投标人委托

C.提供全过程造价控制

D.出具工程量清单27、某施工合同约定材料价格波动超过±5%时调整价差，若某材料投标报价为400元/吨，基准价420元/吨，实际采购价440元/吨，则应调整的单价为()。

A.400元

B.420元

C.430元

D.440元28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到索赔报告后()日内予以答复。

A.7

B.14

C.28

D.4229、某工程因发包人原因导致工期延误，同期国家政策调整引起人工费上涨，该费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.双方各承担50%

D.监理单位30、下列属于施工图预算审查重点的是()。

A.材料暂估价是否合理

B.施工方案是否最优

C.工程量计算是否准确

D.施工单位资质等级二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、根据工程量清单计价规范，下列哪些内容属于分部分项工程费的组成部分？A.人工费B.材料费C.管理费D.利润E.资金使用计划32、工程造价控制的关键阶段包括哪些？A.决策阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工结算阶段E.勘察阶段33、下列哪些情形属于工程变更价款调整的范围？A.工程量偏差超15%B.施工方案改变C.人工费政策性调整D.不可抗力导致材料涨价E.承包商采购材料质量不达标34、关于投标报价编制，以下说法正确的是哪些？A.应自主报价B.需考虑市场风险C.必须低于招标控制价D.可调整清单项目特征描述E.需包含暂列金额35、竣工结算审查时，应重点核对的内容包括哪些？A.工程量计算准确性B.定额套用合规性C.材料价格来源D.签证文件真实性E.施工日志完整性36、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列哪些费用属于措施项目费？A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.总承包服务费E.已完工程保护费37、工程造价咨询企业执业人员禁止行为包括哪些？A.同时受聘于两家单位B.签署虚假工程造价文件C.保守客户商业秘密D.接受继续教育E.以个人名义承揽业务38、下列哪些情形属于不可抗力风险，应由发包人承担？A.暴雨导致工程延期B.疫情管控C.国际制裁导致材料断供D.施工机械故障E.政策性停工39、关于工程预付款的说法，正确的是哪些？A.预付款担保可采用银行保函B.支付比例不得低于合同价10%C.抵扣方式常用按比例扣回D.预付款包含在进度款中E.延期支付需支付利息40、工程价款动态结算中常用的调值公式包含哪些要素？A.定值权重B.人工费指数C.材料费指数D.施工机械费指数E.利润调整系数41、工程造价的组成中，以下哪些费用属于建设项目总投资的静态投资部分？A.建筑安装工程费B.设备购置费C.建设期贷款利息D.工程建设其他费42、以下情形中，投标文件可能被认定为无效投标的有？A.投标报价低于成本价且无法澄清B.投标文件未密封并加盖公章C.联合体投标未提交共同投标协议D.投标人名称与资格预审不一致43、以下属于工程量清单计价特点的有？A.企业自主报价B.综合单价包含规费和税金C.风险合理分担D.市场形成价格44、施工阶段工程变更可能导致合同价款调整的情形包括？A.设计图纸与招标工程量清单偏差超5%B.因承包人原因返工增加工程量C.发包人要求提高材料规格D.不可抗力导致工程量减少45、竣工结算争议的解决方式包括？A.双方协商B.财政部门裁定C.第三方调解D.诉讼或仲裁三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、工程计量的主体应为承包人，监理工程师仅负责审核计量结果。A.正确B.错误47、竣工决算应由施工单位编制，建设单位负责审核。A.正确B.错误48、工程造价中的间接费是否包含企业管理费和规费？A.是；B.否49、招标文件中若工程量清单与图纸不一致，投标人是否可自行调整清单？A.可以；B.不可以50、工程变更导致综合单价调整时，是否必须重新组价？A.是；B.否51、竣工结算审计是否仅审查工程量和单价？A.是；B.否52、投标报价中的安全文明施工费是否可下浮？A.可以；B.不可以53、BIM技术在造价管理中主要用于施工图预算编制？A.是；B.否54、材料暂估价是否需计入综合单价？A.是；B.否55、工程量清单中的零星工作项目费是否属于暂列金额？A.是；B.否

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】安全文明施工费属于措施费范畴，根据《建设工程工程量清单计价规范》，措施费中安全文明施工费为不可竞争费用，必须按国家或省级规定计取，不得作为竞争性报价内容。企业管理费、利润和暂列金额可根据市场情况调整。2.【参考答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.2条，招标工程量的准确性由招标人负责，投标人发现工程量存在偏差时，应通过书面形式向招标人提出疑问，由招标人统一作出澄清或修正，不得擅自修改工程量。3.【参考答案】D【解析】综合单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用组成，是完成一个规定计量单位的分部分项工程和单价措施项目所需费用的综合计算。不包含规费和增值税等税金。4.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4.1条，变更导致实际完成的工程量与已标价清单中项目特征不一致时，若清单中无适用但有类似项目，可参照类似项目单价确定合理价格。5.【参考答案】D【解析】竣工结算文件一般包括竣工结算书、工程变更签证、索赔资料及依据、竣工图纸和合同文件等。施工日志属于过程管理资料，不直接作为结算依据。6.【参考答案】A【解析】动态调整主要针对人工、材料、机械等价格波动风险，材料价格指数变化属于典型调整因素。施工方案优化属于承包人责任，工程量偏差按合同约定调整，安全整改通知不涉及价格调整。7.【参考答案】D【解析】发包人原因导致工期延误时，承包人可索赔因工期延长产生的机械窝工费、材料价格上涨差额及企业管理费增加额，需提供合理计算依据和证明材料。8.【参考答案】B【解析】暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备单价及专业工程金额，由招标人提供并计入总价，结算时按合同约定调整。9.【参考答案】C【解析】施工阶段成本控制应建立成本管理体系，坚持实际成本与计划成本同步核算原则，通过人工费、材料费、机械费等全要素控制，而非仅依靠预算或个人经验。10.【参考答案】B【解析】固定单价合同中，材料价格波动风险按合同约定分担。当波动幅度超过约定风险范围时，应按合同中明确的调价公式或调整方法计算差额，体现风险合理分担原则。11.【参考答案】A【解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》，编码前两位为专业工程代码，如01表示房屋建筑与装饰工程。后续依次为附录分类码（第3-4位）、分部工程码（5-6位）、分项工程码（7-9位）及具体项目码（10-12位）。12.【参考答案】C【解析】材料总消耗量=净用量×(1+损耗率)=100×(1+5%)=105吨，但若损耗率基于总消耗量计算，则公式为100/(1-5%)≈105.26吨。题目需明确损耗率定义，常规采用前者，但部分教材要求后者，需结合规范判断。13.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，偏差超15%时，超出部分的工程量应调整综合单价，通常按有利于承包人的原则重新组价。14.【参考答案】C【解析】规费（如社会保险费、住房公积金）和税金属于不可竞争性费用，必须按国家规定足额计取，不得作为让利条件。15.【参考答案】B【解析】竣工结算是承包方根据合同约定和实际完成情况编制，提交发包方审核，但编制主体为承包方。16.【参考答案】A【解析】实物法通过计算工程量后套用定额，结合人工、材料、机械市场价计算成本，是施工图预算的主流方法。经验估计法多用于初步设计阶段。17.【参考答案】C【解析】暂列金额是发包方预留的支付不可预见费用的资金，使用需经发包方签字确认，避免承包方擅自挪用。18.【参考答案】A【解析】不含税价=含税价/(1+税率)=117/(1+0.17)=100元。增值税计算基础为不含税价格。19.【参考答案】C【解析】准确性是工程造价信息管理的核心，错误数据会导致决策偏差，后续原则均建立在准确基础之上。20.【参考答案】A【解析】项目特征是确定综合单价的关键依据，如材质、规格、工艺等，直接影响工程量清单的计价准确性。21.【参考答案】C【解析】分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。安全文明施工费属于措施项目费，规费和暂列金额属于其他项目费。22.【参考答案】B【解析】风险费用指招标文件要求投标人承担的风险内容及其范围，材料暂估价属于暂定价格，结算时按市场价调整，不作为风险费基数。23.【参考答案】B【解析】《计价规范》第4.1.2条规定，招标人应对工程量清单的准确性和完整性负责，投标人依据清单报价后不得因清单错误调整价款。24.【参考答案】C【解析】《计价规范》第4.6.2条规定，工程量偏差超过15%时，应调整综合单价，增加部分的工程量综合单价应调低，减少部分的调高。25.【参考答案】B【解析】《建设工程造价咨询规范》规定，若承包人提交的结算价超过审定结果5%，发包人应要求承包人重新提交或委托第三方复核。26.【参考答案】B【解析】《工程造价咨询企业管理办法》第二十三条规定，咨询企业不得同时为同一项目的招标人和投标人提供服务，避免利益冲突。27.【参考答案】C【解析】基准价420元为基数，±5%范围为399-441元。实际采购价440元在范围内，不调整价差，仍执行投标价400元。但若采购价超出范围则调整超出部分。题干存在陷阱，需注意基准价与投标价关系。28.【参考答案】C【解析】合同通用条款第19.2条规定，发包人自收到索赔报告后28日内应完成审查并书面答复，逾期未答复视为认可索赔要求。29.【参考答案】B【解析】《建设工程工程量清单计价规范》第9.8.2条规定，因发包人责任导致工期延误的，工期延误期间应执行计划进度日与实际进度日价格的较高者。30.【参考答案】C【解析】施工图预算审查核心内容包括工程量计算、定额套用、费率取值及材料价格，其中工程量计算是基础性工作，直接影响造价准确性。31.【参考答案】ABCD【解析】分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，资金使用计划属于其他项目费范畴。32.【参考答案】ABCD【解析】造价控制贯穿项目全周期，决策阶段确定投资估算，设计阶段影响设计概算，施工阶段控制合同价，竣工阶段涉及结算价。33.【参考答案】ABCD【解析】变更价款调整包括工程量偏差、施工方案变更、政策性调价及不可抗力风险，而材料质量不达标属承包商责任。34.【参考答案】ABE【解析】投标报价应自主确定并承担市场风险，可自主填报综合单价但不得修改清单项目特征，且必须包含暂列金额。35.【参考答案】ABCD【解析】结算审查需关注量、价、费三要素，施工日志完整性属于过程管理资料，不直接关联结算金额。36.【参考答案】ABCE【解析】措施项目费包括通用措施费和专业措施费，总承包服务费属于其他项目费。37.【参考答案】ABE【解析】《工程造价咨询企业管理办法》明确禁止挂靠、虚假执业、个人承揽等行为，保密义务和继续教育是法定义务。38.【参考答案】ABCE【解析】不可抗力需同时满足不能预见、避免和克服的客观情况，机械故障属承包商管理风险。39.【参考答案】ACDE【解析】预付款担保可为现金或保函，支付比例通常为10-30%，抵扣方式由双方约定，延期支付需承担违约责任。40.【参考答案】ABCD【解析】调值公式法需确定定值权重、可调值要素（人材机）及其价格指数，利润不参与动态调整。41.【参考答案】ABD【解析】静态投资部分包含建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费及预备费，动态投资则包括建设期贷款利息和涨价预备费。选项C属于动态投资，故排除。42.【参考答案】ABCD【解析】根据《招标投标法实施条例》，上述情形均可能导致投标无效，其中A项属于低价竞争，BCD项为形式要件缺失，均违反相关规定。43.【参考答案】ACD【解析】清单计价要求综合单价不含规费和税金（B错误），但强调市场形成价格、企业自主报价及风险分担机制，体现市场化原则。44.【参考答案】ACD【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，非承包人原因的变更（如设计偏差、发包人要求调整、不可抗力）可调整价款，而B项属承包人责任，不调整。45.【参考答案】ACD【解析】竣工结算争议可通过协商、调解、诉讼或仲裁解决，财政部门不直接参与民事争议裁定，故B错误。46.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量应由发包人（或监