电力工程施工合同协议2026年补充

电力工程施工合同协议2026年补充甲方（发包方）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（承包方）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]根据甲乙双方于[主合同签订日期]签订的《电力工程施工合同协议》（以下简称“主合同”），为适应变化后的具体情况，经双方友好协商，就主合同相关内容达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条主合同引用本补充协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本补充协议未约定的事项，仍适用主合同的规定。若本补充协议与主合同约定不一致，以本补充协议为准。第二条合同价款调整1.因国家或地方颁布新的计价标准、规范，或主要材料（包括但不限于钢材、水泥、设备等）的市场价格波动，导致合同价款发生变化的，甲乙双方应在价格变化发生后的[三十]日内，根据变化情况协商调整合同价款。2.调整方法：双方可根据市场价格变动指数、国家或行业调价文件，或约定具体的计算公式协商确定调整金额。具体调整计算方法和程序按主合同第[X]条约定执行。3.一方提出调价申请的，应在[三十]日内提供相关依据，另一方应在收到申请后[十五]日内进行核实，并书面答复。双方在[三十]日内未能达成一致的，可提交[约定争议解决方式，如：争议解决机构/仲裁委员会/有管辖权的人民法院]进行裁决。第三条工程技术标准与规范更新1.在本补充协议签订后及工程实施期间，如出现适用于本工程的新的国家强制性标准、行业标准或技术规范，甲乙双方均应遵守新的规定。2.因遵循新的强制性标准或规范导致工程设计变更、材料替换、施工工艺修改等情况，产生的费用及工期影响，由双方根据变更内容协商确定。协商不成的，按本补充协议第二条第3款约定处理。3.任何一方主张因标准规范更新产生额外费用或工期顺延的，应提供充分的证据文件，并在标准规范发布后[六十]日内提出书面申请。第四条工期调整1.除不可抗力及主合同约定的其他非承包人原因外，因本补充协议第三条第1、2款所述情况或为满足更严格的环保、安全要求而采取的措施，导致工程工期延误的，经甲乙双方确认后，工期可相应顺延。2.工期顺延的具体天数由双方根据实际情况协商确定，并书面记录。承包人应在延误发生后[七]日内向甲方发出书面通知，说明原因及预计顺延工期，并提供相关证明材料。3.若延误系承包人原因造成的，承包人应按主合同第[Y]条约定承担误期赔偿金。第五条安全与环保要求1.双方确认，在本补充协议有效期内，工程实施必须严格遵守截至[具体日期，如：协议签订日]适用于本项目的最新安全生产法律法规、操作规程以及环境保护标准。2.如因国家或地方提高安全、环保标准，导致承包人需投入更多资金或采取更高级别措施以满足要求，由此产生的合理费用，除双方另有约定外，由甲方承担。具体费用范围和结算方式由双方协商确定。3.任何一方违反安全或环保规定，造成事故或受到行政处罚的，责任方应自行承担全部责任，并赔偿由此给对方造成的损失。第六条材料设备供应条款修订1.本补充协议签订后，对于[特定关键材料/设备名称，如：光伏组件、变压器等]，若需采用性能更优或符合新标准的产品，由[约定方，如：甲方指定/双方共同确认]选择，相关费用及风险按以下方式处理：[具体处理方式，如：若性能提升导致成本增加，超出部分由甲方承担；或：若需更换材料设备影响工期，工期相应顺延，责任由责任方承担]。2.上述特定材料设备的到货检验标准，除遵守主合同约定外，还应符合[具体标准或文件编号]的要求。第七条风险分担机制调整1.对于本补充协议第三条、第五条所述的风险，除已约定分担外，双方进一步确认：[对特定风险进行更详细的分担约定，例如：因政策变化导致税费调整的风险，由甲方承担；因极端天气导致工期延误的风险，按主合同规定处理，承包人应做好预案并承担相应准备费用]。2.双方应在工程实施前，根据项目具体情况，签署更详细的风险识别与应对计划。第八条付款方式调整1.在主合同第[Z]条约定的基础上，对本合同进度款支付进行调整：[具体调整内容，如：将原约定的每月支付进度款比例由X%调整为Y%；或：增加一个新的支付节点及支付比例；或：明确特定分项工程验收合格后支付相应款项]。2.竣工结算款支付完成时间，在主合同基础上，约定为工程竣工验收合格后[具体天数，如：六十]日内支付完毕。第九条争议解决方式变更本补充协议项下产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，应提交[选择一种：约定的仲裁委员会，并写明仲裁规则和机构名称/有管辖权的人民法院，并写明法院名称]解决。第十条生效与份数1.本补充协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本补充协议一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[贰]份，具有同等