电力工程施工合同协议2026年范本格式

电力工程施工合同协议2026年范本格式甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]通讯地址：[发包人通讯地址]联系电话：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]通讯地址：[承包人通讯地址]联系电话：[承包人联系电话]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就[项目名称]电力工程施工事宜协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1工程名称：[项目名称]1.2工程地点：[项目具体地点]1.3工程性质：[例如：输电线路工程、变电站工程、配电工程等]1.4工程规模及主要内容：[简要描述工程规模、主要建设内容]1.5合同工期：1.5.1开工日期：[年]年[月]月[日]1.5.2竣工日期：[年]年[月]月[日]1.5.3总工期：[天数]天（自开工日期起计算）第二条合同文件构成及解释顺序2.1组成本合同的文件包括但不限于：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及其附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术规范；(7)设计图纸；(8)工程量清单；(9)招标文件；投标文件；(10)标准、规范及有关技术文件；(11)合同履行过程中双方协商一致形成的补充协议、洽商记录；(12)其他合同文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决；协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。第三条合同价款3.1本合同采用[固定总价/固定单价/可调价格]合同。3.2合同总金额（含税）：人民币（大写）[金额大写]元整；（小写）¥[金额小写]元。3.3合同价款已包含乙方为完成本合同项下全部工作所需的一切成本、费用、利润和税金。第四条付款方式4.1预付款：合同签订后[]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[]%作为预付款，即人民币（大写）[金额大写]元（小写）¥[金额小写]元。4.2进度款：(1)乙方完成[]%工程量后，可向甲方申请支付当期进度款，金额为合同总价款的[]%；(2)乙方完成[]%工程量后，可向甲方申请支付当期进度款，金额为合同总价款的[]%；(3)乙方完成[]%工程量后，可向甲方申请支付当期进度款，金额为合同总价款的[]%；（可根据实际节点调整）4.3竣工结算：工程竣工验收合格后[]日内，乙方应向甲方提交完整的竣工结算报告及资料。甲方应在收到报告及资料后[]日内完成审核，并支付至结算总价的[]%作为结算款。4.4质量保证金：结算总价款的[]%，在工程竣工验收合格并完成缺陷责任期后[]日内支付。4.5付款前提：乙方每次申请付款时，应向甲方提供符合要求的进度款支付申请、已完成的工程量报告、相关发票或结算资料等。第五条工程变更5.1任何一方提出变更，应以书面形式通知对方，并提供必要的文件或说明。5.2变更内容涉及合同价款增减的，由甲乙双方根据变更内容协商确定变更价格。协商不成的，按以下方式处理：(1)涉及变更工程有市场价格且变更内容明确的，参照市场价格确定变更价格；(2)涉及变更工程无市场价格或变更内容不明确的，由[具备相应资质的第三方机构/双方共同指定的专家]进行评估，确定变更价格。5.3因变更导致合同工期发生变化的，相应顺延工期，并按本合同约定处理工期延误责任。第六条索赔与反索赔6.1发生索赔事件后，索赔方应在索赔事件发生后[]日内向对方发出索赔意向通知，并在[]日内提交索赔报告及有关资料。6.2被索赔方应在收到索赔报告后[]日内进行核实，并给予答复或要求索赔方补充资料。逾期未答复的，视为认可索赔要求。6.3索赔的解决应遵循合同约定或通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。第七条工程质量与验收7.1乙方应按照国家及行业相关质量标准和设计图纸、技术规范施工，并接受甲方、监理单位及有关部门的监督、检查和验收。7.2乙方应建立健全质量保证体系，并定期进行质量自查。隐蔽工程覆盖前，应通知甲方或监理单位检查验收，并形成记录。7.3工程竣工验收按照国家有关验收规范和程序进行。乙方应提交完整的竣工资料，并配合甲方完成竣工验收。验收合格的，方可交付使用。第八条安全文明施工与环境保护8.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工和环境保护的法律法规及标准规范，制定并实施切合实际的安全生产和文明施工措施，确保施工安全，保护环境。8.2乙方应办理相关施工许可或报备手续，并承担因自身原因造成的安全事故、环境污染等事件的责任和费用。8.3乙方应按合同约定购买工程一切险、第三方责任险等保险，并将保险单复印件报送甲方备案。保险事故发生时，乙方应积极采取救助措施，并配合保险理赔。第九条工程分包9.1除合同另有约定外，乙方不得将本合同项下的全部工程转包给第三方，也不得将工程肢解后以分包的名义转包给第三方。9.2乙方需要分包部分非主体、非关键性工作的，应向甲方提出书面申请，经甲方书面同意后，方可分包。9.3分包单位必须具备相应的资质条件，并对其分包工程的质量、安全、进度等全面负责。乙方对分包单位的行为向甲方承担连带责任。第十条合同价款调整10.1本合同采用[固定总价/固定单价]合同的，除合同另有约定或法律另有规定外，合同价款原则上不予调整。10.2本合同采用可调价格合同的，或发生下列情况时，合同价款可调：(1)法律法规和国家有关政策变化影响合同价款；(2)工程造价管理机构发布的价格调整信息；(3)经甲方同意的设计变更；(4)双方约定的其他因素。10.3合同价款调整应按照合同约定的程序和方式进行。第十一条履约保证金11.1乙方应在本合同签订后[]日内，向甲方提交合同总价款[]%的履约保证金，即人民币（大写）[金额大写]元（小写）¥[金额小写]元。保证金形式为[银行保函/履约保函/现金]。11.2履约保证金有效期至工程竣工验收合格且缺陷责任期结束之日止。11.3乙方履行合同义务满[]年且无违约行为，或工程竣工验收合格并完成缺陷责任期后，履约保证金应按合同约定返还给乙方。第十二条缺陷责任期12.1本工程缺陷责任期为[]年，自工程竣工验收合格之日起计算。12.2在缺陷责任期内，乙方应负责修复或更换工程中出现的缺陷。修复费用由[乙方承担/根据缺陷原因确定责任方承担]。12.3缺陷责任期满后，乙方应向甲方提交缺陷责任期终止报告。第十三条不可抗力13.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争等。13.2发生不可抗力事件时，甲乙双方应在事件发生后[]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。13.3因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。合同工期可相应顺延，造成的费用增加由双方协商解决。第十四条违约责任14.1乙方责任：(1)未按合同约定的工期竣工（除不可抗力及甲方原因外），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[]%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[]%，逾期超过[]日的，甲方有权解除合同。(2)工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工、修复，直至合格。因乙方原因造成质量问题的，相关费用由乙方承担。(3)未经甲方同意擅自分包、转包的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。(4)未按合同约定履行保修义务的，甲方有权自行或委托第三方维修，费用由乙方承担。14.2甲方责任：(1)未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项[]%的违约金。(2)因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，并赔偿乙方由此造成的损失。(3)提供的图纸、技术资料错误或延迟，导致乙方损失的，甲方应负责赔偿。第十五条合同解除15.1发生下列情形之一，守约方有权书面通知违约方解除本合同：(1)一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后[]日内仍未纠正的；(2)乙方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；(3)乙方被依法宣告破产或解散的；(4)甲方原因导致项目取消或停建的；(5)法律法规规定的其他情形。15.2合同解除后，双方应妥善处理合同未履行部分、已履行部分的结算、财产返还以及损失赔偿等事宜。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院提起诉讼/约定的仲裁委员会申请仲裁]。16.3诉讼或仲裁地点为[法院名称/仲裁委员会名称]。第十七条通知与送达17.1双方在本合同中载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何书面通知按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[]日视为送达）或直接送达即视为有效送达。17.2任何一方变更联系方式，应提前[]日书面通知对方。第十八条保密18.1甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。18.2本保密义务在本合同终止后[]年内仍然有效。第十九条知识产权19.1乙方在履行合同过程中产生的任何知识产权，除双方另有约定外，归乙方所有。19.2因履行本合同所形成的与工程相关的图纸、文件等成果，甲方有权在[]年内用于[项目自身使用/类似项目参考]。第二十条不可转让20.1未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务部分或全部转让给第三方。第二十一条法律适用21.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议