2026年养殖场施工合同（1篇）

2026年养殖场施工合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，就乙方向甲方提供养殖场施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：2026年养殖场施工。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：本工程包括但不限于养殖场场地平整、围栏搭建、饲料储存设施建设、养殖舍主体结构施工、通风系统安装、给排水系统铺设、电力系统接入、道路硬化、绿化等全部施工内容。

4、工程规模：养殖场占地面积_______平方米，养殖舍建筑面积_______平方米，具体施工面积以双方确认的施工图纸为准。

5、工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计_______天。如遇不可抗力或双方同意延期，工期相应顺延。

二、施工图纸及设计要求

1、本工程施工图纸由甲方提供，乙方应严格按照确认的施工图纸及设计说明进行施工。

2、施工图纸经甲方确认后，乙方不得擅自修改。如需变更，需经甲方书面同意后方可实施。

3、甲方应对施工图纸的技术合理性负责，乙方对施工质量及安全负责。

三、施工准备

1、乙方应在合同签订后____日内完成施工人员、机械设备、施工材料的准备工作，并提交施工组织设计方案供甲方审核。

2、乙方应向甲方提供施工人员的身份证明、特殊工种操作资格证书等资料，并确保施工人员具备相应的施工能力。

3、甲方应提前协调解决施工场地及周边的障碍物清理、水电接入等事宜，为乙方施工提供便利。

四、施工过程管理

1、乙方应建立健全施工安全管理制度，设置专职安全管理人员，确保施工安全。施工人员必须佩戴安全帽等防护用品，严格遵守安全操作规程。

2、乙方应合理安排施工进度，确保按合同工期完成施工任务。如遇工期延误，乙方应采取措施加快施工进度，并承担由此产生的额外费用。

3、施工过程中，乙方应爱护甲方现有设施，如有损坏应负责修复或赔偿。

4、乙方应严格按照施工图纸和设计要求进行施工，接受甲方的监督检查。甲方有权对施工质量进行抽查，如发现不符合要求的地方，有权要求乙方整改。

5、施工过程中涉及的新工艺、新技术、新材料，乙方应提前告知甲方，并征得甲方同意后方可使用。

五、材料设备供应

1、属于甲方供应的材料设备，甲方应按合同约定的时间、地点、规格、数量供应，并保证材料设备的质量符合国家标准。

2、属于乙方供应的材料设备，乙方应自行采购，并保证材料设备的质量符合国家标准和设计要求。乙方应在采购前将材料设备的品牌、规格、价格等资料报送甲方审核。

3、所有材料设备进场前，应进行验收，并办理入库手续。如发现材料设备不符合要求，应及时更换或退货。

六、工程质量管理

1、乙方应严格按照国家施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2、工程完工后，乙方应自行组织验收，并提交竣工验收报告及完整的竣工资料。

3、甲方应在收到竣工验收报告及竣工资料后____日内组织验收。验收合格的，双方办理竣工验收手续；验收不合格的，乙方应负责整改，直至验收合格为止。

4、工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

七、工程款支付

1、本工程款采用分阶段支付方式。

2、合同签订后，甲方支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

3、基础工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的____%作为进度款，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

4、主体工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的____%作为进度款，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

5、工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的____%作为尾款，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

6、甲方应自付款之日起____日内向乙方提供相应金额的发票。

7、如甲方无故拖欠工程款，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金。

八、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应按时提供施工场地、施工图纸及设计说明等资料，并协调解决施工过程中遇到的问题。

2、甲方应按照合同约定支付工程款，并有权对施工过程及工程质量进行监督检查。

3、甲方应对施工图纸的技术合理性负责，并承担由此产生的责任。

4、甲方应配合乙方办理施工许可等手续，并承担相关费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按照合同约定及施工图纸进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2、乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工安全。

3、乙方应合理安排施工进度，确保按合同工期完成施工任务。

4、乙方应爱护甲方现有设施，如有损坏应负责修复或赔偿。

5、乙方应配合甲方进行工程验收，并提交完整的竣工资料。

6、乙方应负责施工人员的工资、社会保险等费用，并承担施工过程中产生的其他费用。

九、违约责任

1、若甲方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为合同总价款的____%。

2、若乙方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为合同总价款的____%。

3、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付工程款的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期____日仍未支付工程款，乙方有权解除合同。

4、因乙方施工原因导致工程出现质量问题，乙方应负责免费维修，并承担由此产生的其他费用。如质量问题严重，甲方有权要求乙方赔偿损失，甚至解除合同。

5、因甲方原因导致工期延误，乙方应相应顺延工期，并要求甲方支付窝工费，窝工费标准为_______元/天。

十、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其他事项

1、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：