城市道路桥梁施工合同解除后保修程序合同协议

城市道路桥梁施工合同解除后保修程序合同协议本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：________________________法定代表人/负责人：___________注册地址：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________邮政编码：___________________承包人（以下简称“乙方”）：名称：________________________法定代表人/负责人：___________注册地址：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________邮政编码：___________________鉴于：（一）甲方因公共利益需要，计划建设/改造城市道路桥梁项目（项目名称：________________________，项目地点：________________________，以下简称“项目”）。（二）原施工合同（合同编号：________________________，以下简称“原合同”）就上述项目进行了约定。现因特定原因，原合同需予解除。（三）为明确原合同解除后，已完工工程或部分工程的保修责任、程序及相关事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条原合同解除1.1原合同（合同编号：________________________）因以下原因解除：（请根据实际情况选择并填写或修改：）（1）□发包人原因：甲方明确表示不再需要该工程/项目因国家政策重大调整而取消/暂停，且已履行原合同约定的相应义务。（2）□承包人原因：乙方严重违约，具体表现为：____________（例如：工程质量经竣工验收不合格，返工后仍无法通过验收/工期严重拖延且无合理解释已超过约定时间______天/乙方破产或解散等），甲方依据原合同第______条之约定，单方解除合同。（3）□不可抗力：因发生______（具体事件，如：______地震/洪水）不可抗力事件，导致工程无法继续进行，根据原合同第______条之约定，双方可解除合同。（4）□双方协商一致解除。（5）□其他原因：________________________1.2原合同自甲方书面通知送达乙方之日起解除，或自双方约定的解除日期______年______月______日起解除。解除前双方已履行的义务及产生的权利义务关系按原合同约定及法律规定处理，或根据本协议另行约定。1.3双方确认，原合同解除不影响本协议约定的保修责任的承担。第二条保修责任2.1保修范围：原合同项下已完工工程（或部分工程）的保修范围继续适用原合同附件三《工程质量保修书》或相关合同条款的约定，主要包括但不限于主体结构工程、重要基础工程、主要建筑材料和设备等。具体范围详见原合同约定。2.2保修期限：保修期自工程竣工验收合格之日起计算。若工程在原合同解除前已通过竣工验收，则保修期按原合同约定执行。若工程未完全完成或存在交付障碍导致无法进行竣工验收，则保修期自______（约定一个明确的起算点，例如：乙方完成______工程节点/特定测试合格之日）起算，或按原合同总保修期的______%计算，最低不少于______年。具体起算方式和期限计算方法由双方协商确定并书面确认。2.3保修责任主体：除本协议另有约定外，原合同项下工程的保修责任由乙方承担。甲方因特定原因（如提供错误设计资料等）导致缺陷发生的，甲方应在保修费用中相应扣除或向乙方追偿。第三条保修程序3.1通知：在保修期内，甲方发现工程存在缺陷或隐患，应自发现之日起______个工作日内，以书面形式（包括但不限于正式函件、电子邮件）将缺陷的详细情况、发生部位、现象描述等通知乙方。通知应送达本协议首部载明的乙方联系地址或甲方指定的其他地址。3.2检查与确认：乙方在收到甲方通知后，应在______个工作日内（或约定一个更长的合理期限，如：______日内）对缺陷进行检查。必要时，应邀请具有相应资质的第三方检测机构参与检查。乙方应在检查后______个工作日内（或约定一个具体日期）向甲方提交检查报告，明确缺陷的存在性、原因分析及修复建议。双方对检查结果有争议的，应共同委托有资质的第三方机构进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。3.3修复：经确认属于保修范围且责任在乙方的，乙方应在收到甲方通知后，按照检查确认的缺陷情况及修复建议，制定修复方案，并经甲方书面认可后实施。修复方案应包括但不限于修复方法、材料要求、工期安排、安全措施等。乙方应在______个工作日内（或约定一个具体日期）开始修复工作。3.4紧急修复：对于可能立即危及工程结构安全或正常使用的紧急缺陷，乙方应在收到甲方通知后立即响应，并在______小时内到达现场进行紧急处理，并尽快制定详细的修复方案完成修复。3.5费用承担：保修期间，由乙方原因造成的缺陷修复费用由乙方承担。由甲方原因或不可抗力造成的缺陷修复费用，由甲方承担，乙方应在收到甲方支付的相关费用后，配合完成修复工作。3.6质量保证：乙方承诺修复工作必须符合国家及地方相关技术标准和规范，以及原合同关于质量要求的约定，确保修复后的工程质量达到合格标准。甲方有权对修复过程及结果进行监督和检查。3.7保修期届满：保修期满后，如工程存在遗留缺陷，甲方仍有权要求乙方在合理期限内修复，修复费用由缺陷责任方承担。乙方应在收到甲方要求后______个工作日内予以修复。第四条双方权利义务4.1甲方的权利与义务：（一）有权要求乙方按照本协议约定履行保修义务。（二）应按照原合同约定或本协议约定，及时向乙方提供修复所需的必要资料、场地、许可等，并配合乙方完成修复工作。（三）应及时通知乙方工程缺陷情况。（四）有权对乙方的修复过程及结果进行监督和检查。（五）如因甲方原因导致缺陷，应承担修复费用，并有权向乙方追偿。（六）按原合同约定（或双方另行约定的解除结算协议）向乙方支付应付而未付的款项。4.2乙方的权利与义务：（一）有权按照本协议约定要求甲方配合修复工作，并有权获得合理的修复费用。（二）应在收到甲方通知后，按照本协议约定及时进行缺陷检查、制定修复方案、组织实施修复工作，并确保修复质量。（三）应承担因乙方原因造成的缺陷修复费用。（四）应接受甲方的监督和检查，并根据甲方合理要求提供相关证明文件。（五）对于因甲方原因造成的缺陷，有权向甲方索赔修复费用。（六）确保修复人员及施工符合安全规范，做好现场安全管理工作。第五条违约责任5.1乙方未按本协议约定及时响应保修通知、进行缺陷检查或实施修复的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款（或约定一个计算基数）______%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日，甲方有权自行或委托第三方进行修复，所需费用由乙方承担，并视为乙方根本违约。5.2乙方修复的工程质量不符合要求，或修复后仍存在相同或类似缺陷的，乙方应在收到甲方通知后______个工作日内再次免费修复。若乙方拒绝修复或再次修复仍不合格，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担，并视为乙方根本违约。甲方还有权根据原合同约定或本协议约定，要求乙方承担其他违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.3甲方未按约定提供修复所需条件，导致乙方延误修复的，甲方应合理缩短修复期限，并应赔偿因此给乙方造成的实际损失。5.4任何一方违反本协议其他约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第六条通知与送达6.1本协议项下的所有通知、文件等均应按照本协议首部载明的地址送达。任何一方变更联系方式或地址，应提前______日书面通知对方。否则，按原地址送达即视为有效送达。6.2送达方式包括但不限于：专人送达（需对方签收）、挂号信、快递服务（如EMS）、电子邮件（需确认对方接收）。采用电子邮件送达的，发送成功即视为送达。6.3以电子邮件方式送达的，发出时视为送达；以挂号信或快递服务送达的，寄出后______日视为送达；专人送达的，对方签收时视为送达。第七条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向______（选择：甲方所在地/乙方所在地/项目所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼或提交______（指定具体的仲裁委员会名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。第八条其他8.1本协议是原合同（合同编号：________________________）的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，仍按原合同约定执行。若本协议与原合同约定有冲突的，以本协议为准。8.2本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。8.3本协议一式______份，甲方执____