通风空调清包合同样本

通风空调清包合同样本甲方（发包人）：_________（名称/姓名）法定代表人/负责人：_________地址：_________联系电话：_________乙方（承包人）：_________（名称/姓名）法定代表人/负责人：_________地址：_________联系电话：_________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行通风空调系统安装工程的清包劳务事宜，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_________通风空调系统安装工程1.2工程地点：_________1.3工程范围与内容：乙方负责根据甲方提供的施工图纸、设计文件及技术要求，在甲方负责供应主材及设备的基础上，完成以下通风空调系统安装工程的劳务工作：（1）施工准备：按照要求进行现场清理、作业区域围护、乙方自有工具及辅材的搬运、存放等准备工作。（2）风管系统安装：负责风管（包括镀锌钢板风管、复合材料风管等，具体类型及规格以图纸为准）的现场组装、连接、吊装固定、支吊架安装等劳务工作；负责风管系统的严密性试验配合工作。（3）风机系统安装：负责风机（包括风机盘管、送/回风机、新风机组等，具体类型以图纸为准）的搬运、就位、找平、调平、固定、减震基础配合安装、进出口连接管道的辅助连接等劳务工作。（4）冷（热）水系统管道安装：负责冷水管道、热水管道（材质可能为镀锌钢管、PPR管等，具体以图纸为准）的搬运、敷设、连接（包括法兰连接、螺纹连接等辅助工作）、阀门安装辅助等劳务工作。（5）自动控制系统辅助安装：负责传感器、风口控制器、温湿度计等自动控制元件的定位、安装固定、线缆辅助敷设、接线辅助等劳务工作。（6）辅助工作：负责设备、管道安装过程中的临时固定、支撑、成品保护、施工垃圾清理（指乙方作业范围内）等辅助工作。（7）系统调试配合：配合甲方或专业调试单位进行系统联合调试，提供必要的劳务支持。1.4工程量：主要分部分项工程的预计工程量如下：（1）风管安装：约_________平方米（2）风机安装：约_________台（3）冷/热水管道安装：约_________米（4）其他辅助工作：_________（注：上述工程量为估算值，最终结算以实际完成并经甲方确认的合格工程量为准。）第二条合同价款2.1本合同采用_________（选择：按日计酬/按项目计酬/按实际工日结合计时单价）方式确定合同价款。2.2合同总价款（暂定/预估）：人民币_________元（大写：_________）。2.3价格构成说明：该价款包含乙方为完成本合同约定的劳务工作所需要的人工费、工资、劳动保护费、安全措施费、辅材费（指合同约定由乙方自备的辅材，如密封胶、自攻螺钉、临时固定件等）、小型工具使用费、文明施工措施费以及按规定应缴纳的税费等。该价款不包含由甲方供应的主材、设备的价值及费用。2.4价格调整：合同价款在合同签订后_________日内固定。如遇国家政策调整人工成本或发生不可预见的重大材料价格波动，双方可协商调整，调整依据为_________（如政府指导价等）。第三条付款方式3.1预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币_________元（大写：_________）。乙方收到预付款后需向甲方开具等额发票。3.2进度款：（1）乙方完成_________（描述具体工作内容，如：所有风管安装完成）后，经甲方验收合格，可申请支付合同总价款的____%作为进度款，即人民币_________元（大写：_________）。（2）乙方完成_________（描述具体工作内容，如：所有风机安装及冷热水管道辅助连接完成）后，经甲方验收合格，可申请支付合同总价款的____%作为进度款，即人民币_________元（大写：_________）。（3）每次进度款支付前，乙方需向甲方提供收款函、发票、经甲方确认的已完成工程量清单及进度确认单。3.3结算款：工程通过竣工验收合格后____日内，甲乙双方完成工程结算。甲方支付至结算总价款（扣除质保金）的____%作为结算款，即人民币_________元（大写：_________）。3.4尾款/质保金：结算总价款的____%作为工程质量保证金（质保金），即人民币_________元（大写：_________）。质保期满且无质量问题后____日内，甲方一次性无息支付给乙方。3.5支付账户：甲方应将合同款项支付至乙方以下指定账户：开户名称：_________开户银行：_________银行账号：_________第四条工期与进度安排4.1开工日期：_________年_________月_________日（或：本合同签订后____日内，以甲方发出开工通知为准）。4.2竣工日期：_________年_________月_________日。4.3总工期：____日历天。4.4工期延误：（1）因甲方原因（如未按时提供图纸、工作面移交不及时、主材供应严重延误等）造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。（2）因不可抗力（如地震、洪水、战争等）造成工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。（3）因乙方原因（如管理不善、人员不足、技术能力不足、安全事故导致停工等）造成工期延误，乙方应承担违约责任，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价款____%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方承担由此给甲方造成的损失。4.5进度管理：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。甲方有权对施工进度进行监督检查。第五条质量标准与验收5.1工程质量必须达到国家现行相关施工质量验收规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243及相关规定要求的_________（选择：合格/优良）等级。5.2乙方应严格按照设计图纸、技术文件、施工规范及甲方提出的要求进行施工，并接受甲方、监理（如有）的监督检查。乙方应建立完善的自检制度，上道工序不合格不得进行下道工序。5.3隐蔽工程验收：凡涉及隐蔽工程的部分，乙方应在隐蔽前通知甲方（或监理）进行验收，并形成验收记录。乙方未通知而擅自覆盖的，甲方有权要求揭开检查，由此产生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。5.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（包括但不限于施工记录、检验批记录、隐蔽工程验收记录、材料设备合格证、设备说明书等）。甲方应在收到申请后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按要求整改，并承担整改费用，整改后再次申请验收，直至合格。因乙方原因导致验收不合格，乙方需承担由此造成的工期延误和甲方损失。第六条材料设备供应6.1主材及设备：本合同约定范围内的所有主要材料（如风机盘管、空调主机、冷水机组、风管主料、镀锌钢管、PPR管、主要阀门、风机、保温材料、主要传感器、控制器等）由甲方负责采购、运输至施工现场指定地点，并承担其所有风险和费用。主材、设备的品牌、规格、型号、质量标准等应符合设计图纸及甲方要求。甲方供应的材料设备到货后，乙方应参与验收，确认无误后办理签收手续。如发现数量短缺、质量不合格等问题，应在签收后____日内书面通知甲方，甲方应在收到通知后____日内予以处理。因甲方原因导致主材、设备延误或质量问题，责任由甲方承担，并相应顺延工期。6.2辅材：合同中列明由乙方自备的辅材（如密封胶、专用胶带、自攻螺钉、临时固定件、少量辅线等）由乙方自行采购，其质量、规格必须符合合同约定或甲方指定，并应在使用前报甲方确认。乙方采购辅材的费用已包含在合同价款中（或：乙方采购辅材的费用由甲方另行支付，按实际发生量结算）。第七条安全文明施工与环境保护7.1安全责任：乙方是安全生产的责任主体，应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规和标准，制定并实施切合实际的安全施工措施，配备必要的安全防护用品，并对本单位施工人员进行安全教育和培训。7.2乙方应自行办理或委托甲方办理其施工人员的相关意外伤害保险，费用由乙方承担。7.3乙方应确保施工过程安全，杜绝重大安全事故。如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，保护现场，并按有关规定上报和处理，由此产生的一切费用（包括但不限于罚款、赔偿、救援费用等）由乙方承担。给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。7.4文明施工：乙方应遵守甲方现场的各项管理规定，做到工完场清，材料堆放整齐，降低施工噪音和粉尘污染，爱护现场已有设施，做到文明施工。因乙方原因造成现场环境脏乱差或损坏甲方设施，乙方应负责清理和修复，并承担相关费用。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分____%的违约金。（2）甲方原因导致工期延误，应承担由此给乙方造成的损失（如窝工费等），并顺延工期。（3）甲方提供的图纸、技术要求错误或延迟提供，导致乙方返工或工期延误，甲方应承担相应责任并赔偿损失。8.2乙方违约责任：（1）乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、修理，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。（2）乙方未按合同工期竣工（非甲方原因或不可抗力），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。但累计违约金不超过合同总价款的____%。（3）乙方擅自使用甲方供应的主材或更换主材品牌、规格，甲方有权要求乙方停止并恢复原状，由此产生的费用由乙方承担，并按合同约定承担违约责任。（4）乙方违反安全文明施工规定，造成安全事故或环境污染，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。（5）乙方擅自提前竣工，除甲方同意外，乙方不得要求额外奖励，且甲方无义务缩短工期。第九条不可抗力9.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。9.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_________（选择：甲方所在地/乙方所在地/工程所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条保密条款双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、报价等信息承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而失效。第十二条合同生效与终止12.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。12.2本合同在以下条件满足时终止：（1）工程竣工验收合格；（2）合同款项支付完毕；（3）双方权利义务履行完毕。第十三条其他约定13.1本合同附件（包括但不限于施工图纸、设计说明、主要设备材料清单、技术要求文件等）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。13.3通知送达：双方在本合同中载明的地址、联系电话为有效联系方式。任何书面通知按该