2022年环保工程监理合同范本

2022年环保工程监理合同范本引言本合同旨在规范环保工程项目的监理活动，确保工程质量、进度、投资得到有效控制，并符合环境保护相关法律法规及标准要求。合同双方本着平等互利、协商一致的原则，就以下环保工程监理服务事项达成协议。第一条合同双方当事人甲方（委托人）：名称：_________________________法定代表人/授权代表人：_________________________住所：_________________________联系方式：_________________________乙方（监理人）：名称：_________________________法定代表人/授权代表人：_________________________住所：_________________________联系方式：_________________________资质等级：_________________________监理资质证书编号：_________________________第二条工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程内容及规模：（简要描述工程主要内容、处理工艺、设计处理量等）_________________________4.工程投资估算：人民币（大写）_________________________5.工程计划工期：自____年____月____日至____年____月____日，共计____日历天第三条监理范围与内容1.监理范围：本合同约定的环保工程项目，包括但不限于[可在此处具体列明，如：主体工程、配套设施、设备安装调试等]的施工阶段及保修期阶段的监理。2.监理内容：*前期准备阶段：协助甲方进行施工图纸会审与技术交底，审查施工组织设计、专项施工方案（特别是环保关键工序和技术措施），检查施工单位资质及人员到位情况，核查开工条件等。*施工阶段监理：*质量控制：监督施工单位严格按照设计图纸、国家及地方现行的环保工程施工规范、技术标准和操作规程施工；对进场材料、设备、构配件进行检验；对隐蔽工程进行检查验收；参与工程质量事故的处理。*进度控制：审查施工单位提交的进度计划，监督计划执行情况，分析偏差原因并提出改进建议，确保工程按期完成。*投资控制：协助甲方进行工程计量与支付签证，对设计变更、现场签证的合理性进行审核，控制工程变更费用。*安全管理：监督施工单位落实安全生产责任制，检查安全防护措施，消除安全隐患，防止安全事故发生。*合同管理：协助甲方履行合同义务，监督施工单位履行合同约定，处理合同争议。*信息管理：做好监理日志、监理月报及各类监理文件资料的整理、归档工作。*组织协调：协调甲方与施工单位、设计单位及其他相关单位之间的工作关系。*环保设施专项监督：重点监督环保处理设施的安装精度、运行调试效果、污染物排放监测结果是否符合设计及环评批复要求。*竣工验收阶段监理：协助甲方组织或参与工程竣工预验收和正式验收，审查施工单位提交的竣工资料，签署竣工验收意见。*保修期阶段监理：监督施工单位履行保修义务，检查工程质量缺陷修复情况。第四条监理服务期监理服务期自本合同生效之日起，至工程竣工验收合格并完成监理资料归档，且缺陷责任期满后____日内终止。第五条监理合同价款与支付1.监理合同总价（人民币大写）：_________________________2.支付方式：*合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款；*工程进度达到____%（或某一关键节点）后____日内，甲方向乙方支付合同总价的____%；*工程竣工验收合格后____日内，甲方向乙方支付至合同总价的____%；*缺陷责任期满，且乙方完成全部监理工作并提交完整监理档案资料后____日内，甲方向乙方支付剩余尾款（即合同总价的____%）。3.乙方在申请支付时，应向甲方提交符合甲方要求的付款申请及相关证明文件。第六条甲方权利与义务1.权利：*对乙方的监理工作进行监督、检查，并对乙方提出的监理报告、文件进行审核。*对乙方派出的总监理工程师及主要监理人员的资格进行确认，若发现不称职者，有权要求乙方及时更换。*对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程变更的最终审批权。*有权要求乙方提交监理规划、监理实施细则及各类监理报告。2.义务：*按合同约定及时向乙方支付监理费用。*向乙方提供与本工程相关的批准文件、设计图纸、技术资料等，并保证其真实性和完整性。*负责协调乙方与施工单位、设计单位及其他相关单位之间的工作关系，为乙方开展监理工作提供必要的条件。*派驻代表，负责与乙方的日常工作联系，及时处理乙方提出的需甲方解决的问题。*若需对原工程设计进行变更，应提前通知乙方，并提供相应的变更文件。第七条乙方权利与义务1.权利：*依据本合同及相关法律法规、技术标准，独立自主地开展监理工作，不受非法干预。*有权对施工单位的施工组织设计、施工方案、进场材料设备等进行审核或否决。*对工程施工质量有监督控制权，对不符合质量要求的工序、部位有权要求施工单位整改、返工，必要时可签发停工令（需事先征得甲方同意，紧急情况除外，但应在事后____小时内向甲方报告）。*有权对工程进度款支付申请进行审核并签署意见。*有权参加甲方组织的与本工程相关的会议。2.义务：*严格按照国家及地方有关工程建设监理的法律法规、技术标准、规范及本合同约定履行监理职责。*组建精干、专业的监理机构，配备具有相应资格和经验的总监理工程师及监理人员，并将监理机构组成及人员名单报甲方备案。总监理工程师及主要监理人员的更换需事先征得甲方同意。*编制监理规划和监理实施细则，并报甲方备案。*按照监理工作程序开展监理活动，对工程质量、进度、投资、安全进行有效控制。*定期向甲方提交监理月报及其他必要的监理报告，及时汇报工程进展情况、存在问题及处理建议。*做好监理日志和监理档案资料的整理、归档工作，工程竣工验收后____日内，向甲方移交完整的监理档案资料____套。*遵守职业道德，公正执业，维护甲方和施工单位的合法权益，不得与被监理工程的施工单位、设备供应单位存在隶属关系或其他利害关系。*保守在监理工作中知悉的甲方商业秘密和工程技术秘密。第八条监理工作程序与要求1.乙方应在合同签订后____日内，向甲方提交监理规划。2.监理工作应严格按照监理规划、监理实施细则及相关规范标准执行。3.重要监理指令（如停工令、复工令、重大质量问题整改通知等）应以书面形式发出，并由甲方代表签收。4.隐蔽工程验收、分部分项工程验收等关键环节，乙方应提前____小时通知甲方，并组织相关单位进行验收。5.乙方应参加工程例会，并根据需要主持专题会议，协调解决工程中的问题。第九条违约责任1.甲方违约：*若甲方未按合同约定支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额____‰的违约金。逾期超过____日，乙方有权暂停监理工作，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。*甲方若单方无故解除合同，应向乙方支付合同总价____%的违约金，并赔偿乙方因此造成的实际损失。2.乙方违约：*若乙方未履行或未完全履行本合同约定的监理义务，或因监理失职、失误导致工程质量不合格、工期延误或投资失控，乙方应承担相应的赔偿责任（赔偿金额不超过合同总价），并根据情节轻重，甲方有权要求乙方整改、扣减监理费用直至解除合同。*乙方若擅自更换总监理工程师或主要监理人员，应向甲方支付违约金人民币____元/人次，并在甲方要求的期限内更换合格人员。*乙方若单方无故解除合同，应向甲方支付合同总价____%的违约金，并退还已收取但未完成相应监理工作的费用。3.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十条不可抗力1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十一条争议解决方式1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可提请工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，按下列第____种方式解决：*提交____仲裁委员会仲裁。*依法向工程所在地人民法院提起诉讼。2.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。第十二条合同生效、变更与终止1.本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.对本合同的任何修改、补充，均须经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.出现下列情况之一，本合同即告终止：*监理服务期届满，双方履行完合同全部义务。*双方协商一致解除合同。*因不可抗力致使合同无法继续履行。*一方严重违约，另一方根据合同约定解除合同。第十三条其他约定1.本合同所称“日”均指日历日。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。3.合同附件（如有）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：*附件一：监理大纲（或监理方案）*附件二：监理费用报价清单*附件三：双方约定的其他文件4.本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（委托人）：（盖章）法定代表人/授权代表人：（签字）日期：____年____月____日乙方（监理人）：（盖章）法定代表人/授权代表人：（签字）日期：____年____月____日附件清单（示例）*附件一：《[项目名称]环保工程监理大纲》*附件二：《监理服务费用报价明细表》*附件三：《乙方监理人员资质一览表》---使用说明：1.本合同范本