城市供水工程施工合同

城市供水工程施工合同甲方（建设单位）：_________________________法定代表人/授权委托人：___________________地址：_____________________________________乙方（施工单位）：_________________________法定代表人/授权委托人：___________________资质等级：市政公用工程施工总承包____级（或管道工程专业承包____级）地址：_____________________________________鉴于甲方拟实施【城市XX区域供水管道工程】（以下简称“本工程”），已通过立项审批（立项批准文号：__________），资金来源为【财政拨款/自筹资金】，乙方具备相应施工资质及能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：城市XX区域供水管道工程1.2工程地点：XX市XX区XX路（起点：XX小区南门，终点：XX市政管网接驳点）1.3工程范围：DN100-DN300球墨铸铁管道铺设约5000米，配套安装DN100-DN300阀门20个、消火栓15个，建设阀门井18座，与现有市政供水管网接驳（接驳点：XX路与XX街交叉口），以及施工范围内的土方开挖、管道防腐、试压冲洗、土方回填、路面恢复等全部工作内容（详见附件1《工程量清单》及施工图纸）。1.4工程内容：按国家及地方现行规范、施工图纸及工程量清单要求，完成本工程所有施工、安装、调试、检测及竣工交付工作，包括但不限于：（1）沟槽开挖、支撑及降水（若需）；（2）球墨铸铁管道铺设、接口连接（采用胶圈接口）；（3）管道内外防腐（外壁环氧煤沥青，内壁水泥砂浆衬里）；（4）阀门、消火栓安装及调试；（5）管道强度试验、严密性试验及冲洗消毒；（6）土方分层夯实回填（压实度符合规范）；（7）施工范围内沥青/水泥路面、人行道按原标准恢复；（8）临时围挡、安全防护及文明施工。二、合同工期2.1总工期：120日历天（含法定节假日）。2.2开工日期：以甲方书面《开工通知书》为准（预计____年__月__日）。2.3竣工日期：开工日期起满120日历天（预计____年__月__日）。2.4节点工期：（1）管道铺设完成：开工后60日历天内；（2）管道试压合格：开工后80日历天内；（3）路面恢复完成：开工后120日历天内。2.5工期调整：甲方原因（设计变更、场地移交延误、未付工程款）顺延工期；乙方原因延误按第7.2条担责。三、质量标准3.1符合《城市供水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）等规范，质量等级合格。3.2验收要求：（1）隐蔽工程：乙方自检合格后提前24小时通知甲方，甲方24小时内到场验收，合格签字后方可覆盖；（2）阶段验收：管道铺设、试压、冲洗消毒后分别验收，合格进入下一工序；（3）竣工验收：乙方提交竣工报告及完整资料后，甲方组织设计、监理、供水单位验收，合格出具《竣工验收报告》。四、合同价款4.1合同总价：人民币______元（大写：______圆整），固定单价合同（工程量按实结算，单价见附件1）。4.2价款组成：含人工、材料、机械、运输、安装、检测、管理、利润、9%增值税、材料价格波动±5%内风险费等全部费用。4.3支付方式：（1）预付款：合同生效后，乙方提交等额银行保函，甲方10个工作日内支付合同总价10%（______元）；（2）进度款：每月25日乙方报已完工程量，甲方7个工作日核实，10个工作日内支付核实价款80%，累计不超80%；（3）竣工结算款：验收合格后乙方提交结算资料，甲方30个工作日审核，10个工作日内支付至结算总价97%；（4）质保金：结算总价3%（______元），质保期满2年（验收合格之日起）15个工作日内无息支付。五、双方权利义务5.1甲方义务：（1）开工前7天移交场地（清障、提供水电接驳点）；（2）开工前10天提供完整施工图纸（6份）及技术交底；（3）办理施工许可、占道审批等手续（费用甲方承担）；（4）委派【XXX】为现场代表，负责协调、监督、确认工程量；（5）按时组织验收、支付工程款。5.2乙方义务：（1）具备有效资质及安全生产许可证；（2）委派注册建造师【XXX】为项目经理（无在建），技术负责人【XXX】常驻现场；（3）开工前5天提交施工组织设计（含安全方案），甲方7天内审批；（4）主要材料（管材、阀门）需提供合格证、检测报告，进场前报甲方检验；（5）办理施工人员意外伤害保险，承担施工安全事故责任及费用；（6）质保期内24小时到场维修，48小时修复（紧急情况立即到场）。六、工程变更6.1设计变更：甲方/设计出具书面通知，乙方按变更施工；变更价款按清单单价→类似项目单价→市场价+10%管理费+9%税金确定。6.2变更确认：乙方收到通知后7天内报变更价款，甲方7天内确认，逾期视为认可。6.3工期调整：变更导致工期变化的，双方协商顺延。七、违约责任7.1甲方违约：（1）未按时付款，每逾期1日按应付款万分之五付违约金；逾期超30天，乙方可停工，甲方担窝工损失（人工150元/人·天，机械台班费×停滞天数）；（2）场地/图纸延误，每逾期1日付违约金5000元，工期顺延。7.2乙方违约：（1）工期延误，每逾期1日按合同总价万分之五付违约金，累计不超3%；逾期超30天，甲方可解除合同，乙方付10%违约金及损失；（2）质量不合格，乙方限期整改（费用自担），逾期每日付5000元；整改仍不合格，甲方可解除合同，乙方担全部损失；（3）擅自转包分包，甲方可解除合同，乙方付10%违约金；（4）安全事故，乙方担全部责任及费用，赔偿甲方损失。八、不可抗力8.1定义：地震、台风（≥8级）、暴雨（日降雨量≥50mm且持续3天）、政府指令停工等。8.2责任：（1）工期顺延；（2）各自承担自身损失；（3）乙方24小时内通知甲方，7天内提交损失报告，甲方10天内核实。九、争议解决协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。十、合同生效与终止10.1双方签字盖章后生效。10.2验收合格、结算结清、质保期满且乙方履行完义务后终止。十一、补充条款11.1夜间施工（22:00-6:00）需提前24小时书面申请甲方同意，符合噪音标准；11.2管道冲洗消毒用符合GB5749的饮用水，第三方检测合格；11.3路面恢复按原结构材料施工（沥青AC-13C，水泥C30）；11.4附件（《工程量清单》《施工图纸》《廉洁协