城市广场工程施工合同

城市广场工程施工合同发包方（以下简称甲方）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方注册地址]联系电话：[甲方联系电话]承包方（以下简称乙方）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]资质等级：[乙方相应资质，如市政公用工程施工总承包三级、园林古建筑工程专业承包三级]地址：[乙方注册地址]联系电话：[乙方联系电话]第一条工程概况1.1工程名称：城市广场工程1.2工程地点：[XX市XX区XX路与XX路交叉口东南侧]1.3工程范围：本工程包括但不限于以下内容：（1）硬质铺装工程：广场地面花岗岩、透水砖铺装，人行道铺装及路缘石安装；（2）绿化景观工程：乔灌木种植、地被植物栽植、草坪铺设、花坛砌筑及灌溉系统安装；（3）给排水工程：雨水收集池、给排水管道铺设、消火栓及取水口安装；（4）照明工程：庭院灯、景观灯、埋地灯安装及线路敷设；（5）附属设施工程：休息座椅、景观雕塑、标识牌、无障碍设施（坡道、盲道）安装；（6）其他：施工范围内的土方平衡、临时设施搭建及现场清理。1.4工程内容：详见附件1《工程量清单》及施工图纸。1.5工期要求：（1）总日历天数：[180]天（不含冬雨季施工影响，若遇需调整的按约定执行）；（2）开工日期：以甲方签发的《开工令》为准；（3）竣工日期：自开工日期起满总日历天数之日；（4）节点工期：①土方工程及基础处理完成：[第30]日历天；②硬质铺装工程完成：[第90]日历天；③绿化及给排水工程完成：[第150]日历天；④照明及附属设施安装完成：[第170]日历天；⑤现场清理及竣工验收准备完成：[第180]日历天。第二条合同价款2.1合同价款形式：固定总价合同（含人工、材料、机械、管理、利润、税金、措施费、安全文明施工费、暂列金额[100000]元）。2.2合同价款金额：人民币大写[壹仟贰佰万元整]（¥12,000,000.00）。2.3价款调整：（1）人工、材料价格波动在±5%以内（含5%）的，合同价款不予调整；波动超过±5%的，超出部分按实际调整，调整依据为XX市建设工程造价管理部门发布的同期材料价格信息；（2）甲方书面确认的工程变更、现场签证，按本合同约定调整价款；（3）不可抗力导致的工程损失，按本合同第七条约定调整。第三条甲方责任与义务3.1开工前[7]日内，向乙方提供施工场地（场地内障碍物已清除，施工用水用电接口已接驳至现场边界），并办理施工许可证、占道施工许可、绿化施工许可等相关手续，费用由甲方承担。3.2开工前[10]日内，向乙方提供完整施工图纸[8]套（含电子版），组织图纸会审及技术交底，会审纪要经双方签字确认后作为施工依据。3.3派驻现场代表[姓名]，负责协调现场施工、验收签证、指令下达等工作，现场代表的书面指令需加盖甲方公章或经法定代表人授权后方可生效。3.4按本合同约定支付工程进度款、结算款及保修金，不得无故拖延。3.5负责协调施工期间与周边单位、居民及政府部门的关系，处理施工扰民问题（乙方因违规施工导致的扰民除外）。第四条乙方责任与义务4.1具备本合同约定的施工资质，不得将工程转包或违法分包（经甲方书面同意的专业分包除外）。4.2开工前[15]日内，编制《施工组织设计》《专项施工方案》（含深基坑、临时用电、安全文明施工等），报甲方及监理单位审批，审批通过后方可施工。4.3组织具备相应资质的施工队伍、机械设备进场，采购符合国家及行业标准的材料（材料进场前报甲方确认样品及厂家资质），进场材料需经自检、甲方及监理验收合格后方可使用，不合格材料立即退场，费用由乙方承担。4.4严格按施工图纸、国家规范及甲方指令施工，接受甲方、监理的质量监督，隐蔽工程需经甲方、监理验收合格后方可覆盖。4.5负责施工现场安全文明施工：（1）设置明显警示标志，采取防尘降噪措施（如洒水降尘、围挡隔音），符合XX市环境保护要求；（2）办理施工人员意外伤害保险（保额不低于每人[50]万元），费用由乙方承担；（3）施工现场发生安全事故的，立即上报甲方及当地安全监管部门，承担全部赔偿责任及罚款。4.6负责成品保护，直至工程竣工验收交付甲方，因乙方原因造成成品损坏的，无偿修复。4.7工程完工后[10]日内，提交完整竣工资料（含竣工图纸、验收记录、材料检验报告等）及竣工结算资料。第五条工程质量与验收5.1质量标准：符合国家现行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）、《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》（GB50268-2008）等规范要求，达到合格等级，争创XX市“园林优质工程”。5.2验收程序：（1）分项工程验收：乙方自检合格后报甲方、监理验收，合格后签署《分项工程验收记录》；（2）隐蔽工程验收：乙方提前[24]小时通知甲方、监理验收，合格后方可覆盖，否则甲方有权要求返工，工期不予顺延；（3）竣工验收：乙方提交竣工报告后，甲方组织设计、监理、勘察等单位验收，验收合格的签署《竣工验收记录》，不合格的乙方无偿返工，直至合格，工期延误按本合同第六条约定承担责任。5.3质量保修：（1）保修范围：本工程所有施工内容；（2）保修期限：①地基基础、主体结构工程：设计使用年限；②绿化工程：养护期[1]年（自竣工验收合格之日起算）；③其他工程（铺装、给排水、照明等）：[2]年；（3）保修责任：乙方接到甲方保修通知后[24]小时内到场维修，逾期未到的，甲方可委托第三方维修，费用从保修金中双倍扣除；保修期间因乙方施工质量导致的维修费用由乙方承担。第六条工期与延误6.1工期顺延情形：（1）甲方未按约定提供施工场地、图纸或支付进度款导致停工的；（2）甲方书面确认的工程变更导致工期增加的；（3）不可抗力导致工期延误的；（4）政府部门指令停工的（非乙方原因）。6.2工期延误责任：（1）乙方原因延误的，每延误1天，按合同价款的万分之五支付违约金，累计违约金不超过合同价款的3%；延误超过[30]天的，甲方有权解除合同，乙方承担合同价款10%的违约金；（2）甲方原因延误的，工期顺延，乙方可索赔窝工损失（人工按[150]元/人·天，机械停滞费按台班费的70%计算）。第七条不可抗力7.1不可抗力范围：地震、台风、暴雨（日降雨量超过[100]mm）、政府指令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.2不可抗力处理：（1）发生不可抗力后，乙方立即通知甲方，并在[24]小时内提交损失报告；（2）工期顺延，双方互不承担违约责任；（3）工程损失：已完工程损失由甲方承担，乙方机械设备损失由乙方承担，人员伤亡损失各自承担。第八条合同价款支付8.1预付款：合同签订后[7]日内，甲方支付合同价款的10%（¥1,200,000.00），乙方提交等额银行预付款保函。8.2进度款：（1）土方及基础完成后[10]日内，支付合同价款的15%（¥1,800,000.00）；（2）硬质铺装完成后[10]日内，支付合同价款的25%（¥3,000,000.00）；（3）绿化及给排水完成后[10]日内，支付合同价款的20%（¥2,400,000.00）；（4）照明及附属设施完成后[10]日内，支付合同价款的15%（¥1,800,000.00）；（5）累计支付至合同价款的85%（¥10,200,000.00）。8.3竣工结算：（1）乙方提交竣工结算资料后[30]日内，甲方审核完毕，双方确认结算价款后[10]日内，支付至结算价款的97%；（2）结算价款的3%作为保修金，绿化养护期满后[14]日内支付绿化部分保修金（结算价款的1%），其他工程保修期满后[14]日内支付剩余保修金（结算价款的2%）。第九条合同变更与解除9.1合同变更：（1）甲方提出变更的，出具《工程变更通知单》，乙方按变更施工，变更价款按本合同第二条约定调整，工期顺延；（2）乙方提出变更的，提交《工程变更申请单》，经甲方、监理审批同意后实施，变更价款及工期按约定调整；（3）所有变更需书面确认，口头变更无效。9.2合同解除：（1）甲方解除合同情形：乙方转包分包、质量不合格拒不返工、工期延误超过30天；（2）乙方解除合同情形：甲方未按约定支付进度款超过30天、甲方提供的场地图纸不符合要求导致无法施工；（3）合同解除后，乙方立即退场，甲方按已完合格工程价款支付，违约方承担合同价款10%的违约金。第十条违约责任10.1甲方未按约定支付款项的，每延误1天，按应付未付金额的万分之五支付违约金；延误超过30天的，乙方可停工，工期顺延，损失由甲方承担。10.2乙方质量不合格的，无偿返工，造成甲方损失的赔偿；安全事故导致甲方损失的，双倍赔偿。10.3乙方擅自转包分包的，甲方有权解除合同，乙方支付合同价款10%的违约金。第十一条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交[XX仲裁委员会]仲裁（或向工程所在地人民法院起诉），仲裁裁决为终局裁决。第十二条其他12.1附件：