道路绿化工程施工合同

道路绿化工程施工合同甲方（发包人）：[甲方全称]统一社会信用代码：[甲方代码]地址：[甲方地址]法定代表人/授权代表：[姓名]联系方式：[甲方联系信息]乙方（承包人）：[乙方全称]统一社会信用代码：[乙方代码]地址：[乙方地址]法定代表人/授权代表：[姓名]联系方式：[乙方联系信息]鉴于甲方拟实施[具体道路名称]道路绿化工程，乙方具备相应施工资质及能力，双方经平等协商，就本工程施工及相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体道路名称]道路绿化工程（XX段-XX段）2.工程地点：[具体施工路段起止点]3.工程范围：（1）道路两侧绿化：绿化长度共计XX米，单侧宽度XX米，包含乔木种植（品种、规格详见附件《苗木清单》）、灌木种植（品种、规格详见附件）、地被植物种植（品种、规格详见附件）、草坪铺设（品种、规格详见附件）；（2）配套设施：灌溉系统安装（含管道、喷头、控制设备，详见附件《灌溉系统设计图》）、临时施工围栏设置（含材料、安装，详见附件）；（3）养护服务：竣工验收后12个月内的苗木养护、灌溉系统维护。4.工程期限：开工日期：XXXX年XX月XX日（以甲方书面通知为准）；竣工日期：XXXX年XX月XX日；总日历天数：XX天。因甲方未按时提供施工场地、设计变更未及时确认导致工期延误的，工期相应顺延；因不可抗力导致工期延误的，双方另行协商损失承担。二、合同价款1.本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元整），为固定总价（除本合同约定的变更情形外，不作调整）。2.价款包含：苗木采购及运输费、人工费、材料费、机械使用费、措施项目费、工程管理费、利润、税金、12个月养护费（含浇水、修剪、病虫害防治、补植）及完成本工程所需的一切费用。三、双方权利义务（一）甲方义务1.开工前3日内向乙方提供无障碍物、具备施工条件的场地，办理临时占道、环保等施工手续；2.开工前5日内向乙方提供完整施工图纸、技术交底及相关资料；3.委派[甲方代表姓名]为现场代表，负责协调、验收、工程量确认；4.按本合同约定支付工程款；5.组织竣工验收及养护期验收。（二）乙方义务1.委派[乙方项目经理姓名]为项目经理，负责施工组织、质量安全、进度控制；2.严格按图纸及规范施工，苗木成活率需达到：竣工验收时≥90%，养护期满时≥95%；3.办理施工人员意外伤害保险及第三者责任险，施工中发生的一切安全事故（含人员伤亡、财产损失）由乙方承担全部责任；4.负责竣工验收前的成品保护，费用自行承担；5.养护期内苗木死亡的，需在接到甲方通知后7日内无偿补植（规格不低于原苗木）；逾期未补植的，甲方有权委托第三方，费用由乙方承担；6.文明施工，及时清理垃圾，避免污染周边环境；7.提交工程进度报告、验收资料等。四、工程质量与验收1.质量标准：符合《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）、XX市现行绿化工程规范及本合同附件要求。2.验收程序：（1）隐蔽工程验收：种植土处理、灌溉管道铺设等隐蔽工程，乙方提前24小时通知甲方验收，甲方逾期未验收视为合格；（2）竣工验收：乙方完工后提交验收申请，甲方15日内组织验收；验收合格签署《竣工验收确认书》，不合格的乙方需在7日内整改（工期不顺延）；（3）养护期验收：养护期满后，甲方10日内组织验收，苗木成活率≥95%且灌溉系统正常运行的，签署《养护期验收确认书》。五、工程款支付1.预付款：合同生效后7日内，甲方支付合同总价的10%（XX元）；2.进度款：（1）工程完成50%（经甲方代表确认），支付30%（XX元）；（2）完工并提交验收申请后7日内，支付40%（XX元）；3.竣工结算款：验收合格后，乙方提交结算资料，甲方15日内审核完毕，支付至结算总价的95%；4.养护期满款：养护验收合格后7日内，支付剩余5%（XX元）；5.逾期付款责任：甲方逾期支付的，每逾期1日按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超30日，乙方有权停工，损失由甲方承担。六、违约责任1.乙方逾期完工：每逾期1日按合同总价万分之五支付违约金；逾期超15日，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并支付合同总价10%违约金，承担甲方损失；2.质量不合格：乙方无偿整改（工期不顺延），整改仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并承担损失；3.甲方未提供场地：每延误1日按合同总价万分之五支付窝工费；4.保密责任：任何一方泄露合同内容的，支付合同总价5%违约金。七、合同变更与解除1.变更：甲方提出设计变更需书面通知乙方，乙方3日内提交变更方案及价款调整意见，双方确认后实施；变更价款按合同单价（无单价按XX市当期信息价）计算；2.解除：（1）双方协商一致；（2）一方违约导致合同目的无法实现的，守约方有权解除，违约方承担全部损失；（3）不可抗力导致无法履行的，双方解除合同，互不承担责任，损失各自承担。八、争议解决本合同争议协商不成的，任何一方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式XX份，甲方执XX份，乙方执XX份，具有同等法律效力；3.附件：《施工图纸》《苗木清单》《灌溉系统设计图》《养护方案》《工程量清单》，均为本合同组成部分；4.未尽事宜，双方另行签订补充协议（与本