道路维修工程施工合同

道路维修工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方代表姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]资质等级：[市政公用工程施工总承包三级/道路养护工程专业承包三级]法定代表人：[乙方代表姓名]鉴于甲方将[XX路K0+000至K1+500段道路维修工程]委托乙方施工，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：XX路K0+000至K1+500段道路维修工程1.2工程地点：XX市XX区XX路全段1.3维修范围：（1）沥青路面裂缝修补（纵横向裂缝、龟裂，总长约1200米）；（2）沥青路面坑槽填补（面积≥0.1㎡，约80㎡）；（3）交通标线重划（车道线、斑马线、停止线，总长约2500米）；（4）雨水口及支管疏通（沿线32个雨水口）；（5）人行道破损板更换（约45块）；（6）施工区域交通导改、临时围挡及安全警示设置。1.4工程内容：（1）裂缝修补：热灌缝胶灌缝（宽度≤5mm直接灌缝，＞5mm先填细集料再灌缝）；（2）坑槽填补：热拌AC-13C沥青混合料，分层压实（压实度≥95%）；（3）标线重划：热熔反光涂料（厚度≥1.8mm，反光系数≥200mcd/lx·m）；（4）排水疏通：人工+机械清理杂物，确保排水通畅；（5）人行道维修：更换C30混凝土板，砂浆找平（缝隙≤3mm）；（6）交通导改：设置符合GB5768的警示标志、导向牌，夜间设警示灯。1.5工程规模：维修总面积约150㎡，标线总长约2500米，雨水口32个。1.6立项批准：甲方内部审批同意（文号：XX审批〔202X〕XX号）。二、合同工期2.1总工期：25日历天（不含法定节假日）。2.2开工日期：暂定202X年XX月XX日（以甲方书面开工通知为准）。2.3竣工日期：202X年XX月XX日（开工通知顺延总工期）。2.4工期顺延：乙方7日内提交书面申请+证明，甲方7日内答复（逾期视为认可）：（1）甲方未提供施工图纸、场地或水电接驳点；（2）甲方设计变更/工程量增加；（3）不可抗力（地震、洪水、政府指令停工）；（4）第三方阻工/交通管制导致停工超3日；（5）甲方逾期支付进度款超3日。三、质量标准3.1符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG/T5142）及以下要求：（1）裂缝：灌缝胶粘结牢固，无脱落/开裂，表面平整；（2）坑槽：与原路面高差≤2mm，无松散/推移；（3）标线：清晰连续，反光达标，无剥落；（4）排水：通畅无堵塞；（5）人行道：板缝均匀，无松动/破损。3.2验收程序：（1）工序自检→甲方现场验收（合格后方可下道工序）；（2）隐蔽工程（坑槽基层）需甲方+监理（如有）签字确认；（3）竣工后提交竣工报告+资料，甲方组织验收（合格签署确认单）；（4）不合格无偿返工，费用/工期由乙方承担。四、合同价款与支付4.1固定总价：人民币128,500元（大写：壹拾贰万捌仟伍佰元整），含人工、材料、机械、管理、利润、税金、安全文明施工费等，甲方书面变更除外。4.2价款组成：裂缝修补21,000元+坑槽填补36,000元+标线重划42,000元+排水疏通8,500元+人行道维修12,000元+其他9,500元。4.3支付方式：（1）预付款：合同签订后7日内付20%（25,700元）；（2）进度款：完成50%工程量付30%（38,550元），竣工验收合格付至95%（扣除已付，约61,925元）；（3）质保金：5%（6,425元），竣工满1年无质量问题15日内无息支付；（4）乙方申请付款需提供合规发票+证明，甲方7日内审核支付。五、双方权利义务5.1甲方义务：（1）提供施工图纸、坐标/高程控制点；（2）办理占道许可、交通导改审批（费用甲方承担）；（3）提供水电接驳点（费用乙方承担）；（4）委派现场代表协调施工/验收；（5）按时付款、组织竣工验收。5.2乙方义务：（1）按图施工，确保质量/工期；（2）项目经理常驻现场，采购合格材料（提供合格证/检验报告，甲方抽检不合格需更换）；（3）办理施工人员意外险、工程一切险（费用乙方承担）；（4）设置围挡/警示标志，采取扬尘/噪音控制（符合环保要求）；（5）成品保护至竣工交付，提交竣工资料（竣工图、验收报告等）一式4份。六、质量保修6.1质保期：路面/人行道1年，标线6个月，排水3个月（自竣工合格之日起）。6.2质保责任：（1）接到维修通知4小时到场，24小时内处理（不可抗力除外）；（2）质量问题无偿维修，费用乙方承担；（3）甲方使用不当/不可抗力损坏，乙方维修费用甲方承担。6.3质保金返还：期满15日内无息支付（扣除维修费用后）。七、违约责任7.1甲方违约：（1）逾期付款：日万分之五违约金，超30日乙方有权停工，损失甲方承担；（2）未提供施工条件：工期顺延，赔偿实际损失。7.2乙方违约：（1）工期延误：日万分之五违约金，超15日甲方有权解除合同，付20%违约金+赔偿损失；（2）质量不合格：无偿返工，超2次甲方解除合同，赔偿全部损失；（3）安全事故/环保处罚：承担全部责任+费用，甲方解除合同；（4）逾期提交资料：日万分之三违约金。八、不可抗力8.1定义：地震、洪水、政府指令等不能预见/避免/克服的客观情况。8.2义务：立即通知对方，10日内提供证明，采取减损措施。8.3责任：工期顺延，合同无法履行则解除，互不担责，已完工程量按实结算。九、争议解决协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他10.1补充协议与本合同同等效力；10.2本合同