版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑工程合同价款结算范本一、总则1.1结算依据本工程价款结算严格遵循双方签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”)及其补充协议、中标通知书、投标文件、工程量清单、经审定的施工图纸及设计变更、现场签证、国家及地方现行有效的计价规范、取费标准、政策性调整文件以及双方确认的其他有效书面文件。1.2结算原则价款结算应遵循“客观、公正、准确、及时”的原则,以实际完成并符合合同约定质量标准的工程量为基础,按照合同约定的计价方式和结算程序进行。1.3适用范围本结算范本适用于本合同项下所有建筑安装工程费用的结算,包括但不限于分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。二、结算价款构成与调整2.1合同价款类型根据合同约定,本工程采用[固定总价合同/固定单价合同/可调价格合同]。(此处根据实际合同类型选择并细化)固定总价合同:除合同约定的调整因素外,合同总价不作调整。固定单价合同:工程量按双方确认的实际完成工程量计算,单价按中标单价或合同约定单价执行。可调价格合同:合同价款可根据双方约定的调价因素(如人工、材料、机械价格波动,政策性调整等)进行调整。2.2价款调整2.2.1设计变更与现场签证因发包人原因导致的设计变更或现场签证,应由承包人在变更发生后[约定时限]内向发包人提交变更签证申请及费用计算书,经发包人(或其委托的监理单位)审核确认后,作为价款调整的依据。变更签证应明确变更内容、数量、原因、费用及工期影响。2.2.2材料设备价格调整若合同约定材料设备价格可调整,应按以下方式处理:主要材料设备价格波动超出合同约定风险幅度的,其超出部分按双方约定的调整方法(如信息价调整法、认价单调整法等)进行调整。承包人采购的主要材料设备,应提前报请发包人认质认价,认价单作为结算依据。2.2.3政策性调整因国家或地方发布的法律、法规、规章或政策引起工程计价依据变化的,合同价款应按相关规定进行调整。三、结算流程3.1预付款3.1.1支付发包人应在合同签订后[约定时限]内,向承包人支付工程预付款,预付款金额为合同总价的[约定比例]%。预付款支付前,承包人应提交符合合同约定的预付款保函(如有约定)。3.1.2扣回预付款应在工程进度款支付达到合同总价的[约定比例]%时开始起扣,在后续的进度款支付中按[约定方式,如等额扣回或按比例扣回]扣回,直至全部扣清。3.2进度款支付3.2.1申请与审核承包人应每月[约定日期]前向发包人(或监理单位)提交已完工程量报告及进度款支付申请,并附相关证明文件。发包人(或监理单位)应在收到申请后[约定时限]内审核完毕并出具审核意见。3.2.2支付发包人应在审核确认后[约定时限]内,向承包人支付当期应付款项。当期支付金额一般为审核确认已完工程量价款的[约定比例]%。3.3竣工结算3.3.1结算报告提交工程竣工验收合格后[约定时限]内,承包人应向发包人提交完整的竣工结算报告及结算资料。结算资料应包括但不限于:竣工图、工程量计算书、各项签证单、设计变更单、材料设备认价单、工程价款支付证书、竣工结算总价表等。3.3.2结算审核发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后,应在[约定时限,如国家规定或合同约定]内进行审核。如有异议,应在审核期内提出,逾期未提出视为认可承包人提交的结算报告。双方对结算报告有异议的,应协商解决;协商不成的,可按合同约定的争议解决方式处理。3.3.3结算价款确认与支付经双方审核确认的竣工结算总价,即为工程最终结算价款。发包人应在结算价款确认后[约定时限]内,向承包人支付至结算总价的[约定比例,一般为95%-97%]%,剩余部分作为质量保证金。四、质量保证金4.1质量保证金金额为工程结算总价的[约定比例,一般为3%-5%]%。4.2质量保证金的返还:缺陷责任期届满后,经承包人履行了保修义务,发包人应在[约定时限]内将剩余质量保证金无息返还给承包人。具体返还方式和比例可按合同约定或工程实际情况分期进行。五、争议处理5.1双方在工程价款结算过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决。5.2协商不成的,可提请工程所在地建设行政主管部门调解,或按合同约定的仲裁条款向仲裁机构申请仲裁,或直接向人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本结算范本未尽事宜,均按双方签订的合同及相关法律法规执行。6.2本结算过程中所涉及的所有书面文件、资料,均需双方签字盖章确认方为有效。6.3双方应对结算资料的真实性、完整性负责。七、附则7.1本结算范本一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。7.2本结算范本自双方代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。(以下无正文)发包人(盖章):法定代表人/授权代表人(签字):日期:年月日承包人(盖章):法定代表人/授权代表人(签字):日期:年月日---使用说明:1.本范本为通用框架,具体条款内容需根据工程项目的实际情况、合同类型以及地方政策法规进行调整和细化。2.方括号`[]`内的内容为提示性或待填充内容,使用时应替换为具体约定事项。3.在签订正式结算协议前,建议咨询专业法律
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 项目3 名片翻译与英汉翻译技巧之词义的选择
- 2024-2025学年度福建电力职业技术学院单招《英语》考前冲刺试卷及答案详解(真题汇编)
- 2024-2025学年合肥共达职业技术学院单招数学测试卷完整答案详解
- 2024-2025学年度护士资格证模考模拟试题及完整答案详解【各地真题】
- 2024-2025学年度执业药师考试彩蛋押题【新题速递】附答案详解
- 2024-2025学年反射疗法师3级真题(综合卷)附答案详解
- 2024-2025学年度临床执业医师预测复习(全优)附答案详解
- 2024-2025学年度辅警招聘考试考前冲刺练习题【有一套】附答案详解
- 2024-2025学年农村信用社招聘考试考试黑钻押题带答案详解(培优)
- 2024-2025学年度护士资格证题库(网校专用)附答案详解
- 社会福利养老院社会效益与经济效益分析
- 《人物分析妙玉》课件
- 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程重点内容
- 2024年05月华融金融租赁校园招考信息笔试历年参考题库附带答案详解
- Python金融数据分析与挖掘(微课版) 课件 1-3. Python基本数据结构方法
- 《E252024船用集装箱式移动电源》
- 魔方教学课件教学课件
- 基础模块下册《中国人民站起来了》课件及说课稿
- 和安风电场电气设备定检及预防性试验技术规范
- 医疗肺结节科普宣教课件
- 多因子量化投资策略及实证检验
评论
0/150
提交评论