2026年联邦学习平台建设工程合同

2026年联邦学习平台建设工程合同

甲方：中华人民共和国科学技术部

地址：北京市海淀区中关村南大街33号

联系方式/p>

乙方：北京XX科技有限公司

地址：北京市朝阳区望京SOHOA座10层

联系方式/p>

第一条合同标的

本合同项下甲方委托乙方建设2026年联邦学习平台建设工程，包括但不限于平台架构设计、软件开发、硬件设备采购与集成、系统测试与部署、技术培训及后续维护等全部工作。乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提出的技术要求，完成联邦学习平台的开发与建设工作，确保平台功能完整、性能稳定、安全可靠，并满足甲方在人工智能领域的应用需求。

第二条合同期限

本合同项下2026年联邦学习平台建设工程自双方合同签订之日起计算，预计总工期为三百六十日历天。具体进度安排详见本合同附件一《项目实施进度计划表》。如遇不可抗力或经甲方书面同意延期等特殊情况，工期相应顺延，但乙方应在事件发生后七日内向甲方提交书面报告，并提供相关证明材料。

第三条计费标准/价格

本合同项下2026年联邦学习平台建设工程总价款为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）。该价格包含乙方为完成本合同项下全部工作所发生的一切费用，包括但不限于人员工资、设备成本、税费、技术支持及后续维护费用等。价格已包含所有税费，如遇国家政策调整或市场波动导致费用变动，双方应协商调整合同价格，并签订补充协议。甲方应于合同签订后三十日内向乙方支付合同总价款的百分之五十（50%）作为预付款，项目验收合格后支付至合同总价款的百分之八十五（85%），剩余百分之十五（15%）作为质保金，自项目验收合格之日起满十二个月后支付。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方的建设工作进行监督与检查，并要求乙方按照合同约定的技术标准、进度计划和质量要求完成项目。甲方应向乙方提供必要的技术资料、数据支持及办公环境，并指定专人负责项目协调工作。甲方应按时支付合同款项，如因甲方原因导致项目延期，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的损失。甲方有权在合同约定的范围内使用乙方开发建设的联邦学习平台，并享有该平台的知识产权。

第五条乙方权利与义务

乙方应组建专业的项目团队，配备满足项目需求的技术人员，并确保项目实施过程中的技术先进性和方案的可行性。乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提出的技术要求进行项目建设，并定期向甲方汇报项目进展情况。乙方应对项目过程中知悉的甲方商业秘密和技术信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。乙方应配合甲方完成项目验收工作，并承担因自身原因导致的验收不合格的整改责任。

第六条项目验收/交付标准

项目验收应依据本合同附件二《项目验收标准》及附件三《功能测试规范》进行。乙方应于项目完成时向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于系统设计文档、源代码、测试报告、用户手册、运维手册等。甲方应在收到竣工资料后三十日内组织验收，验收合格后签署《项目验收报告》。如验收不合格，乙方应在甲方提出整改意见后十五日内完成整改，并承担由此产生的费用。若甲方逾期未进行验收，视为验收合格。

第七条保密条款

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、客户资料等承担保密义务。保密信息包括但不限于产品设计、技术方案、价格条款、运营数据等以书面、口头、电子或其他形式存在的信息。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用保密信息，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为本合同有效期内及合同终止后五年内。如因一方违约导致保密信息泄露，违约方应承担相应的法律责任并赔偿守约方因此遭受的损失。

第八条违约责任

1.若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的百分之三十。逾期超过三十日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

2.若乙方未按合同约定工期完成项目建设，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的百分之三十。逾期超过六十日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

3.若乙方交付的项目成果存在质量缺陷，甲方有权要求乙方在合理期限内免费修复或更换。逾期未修复或更换，或修复、更换后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付款项并赔偿损失。

4.若因乙方原因导致项目成果侵犯第三方知识产权，乙方应负责解决侵权问题并承担全部法律责任，甲方因此遭受的损失由乙方赔偿。

第九条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会事件等。

2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后七日内书面通知对方，并提供相关证明材料。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力导致的合同履行障碍，受影响方不承担违约责任，双方应各自承担因不可抗力造成的损失。

第十条合同变更与解除

1.本合同的任何变更，须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.发生下列情形之一，守约方有权解除合同：

(1)一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后三十日内仍未纠正的；

(2)一方进入破产、清算或解散程序的；

(3)不可抗力导致合同目的无法实现的。

3.合同解除后，双方应妥善处理善后事宜，包括但不限于财产返还、费用结算、保密义务履行等。因合同解除给对方造成的损失，除不可抗力外，责任方应予以赔偿。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中发生的仲裁费用由败诉方承担。

第十二条其他约定事项

1.本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

3.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，