2024-2025学年度一级建造师考前冲刺练习试题带答案详解（培优A卷）

一级建造师考前冲刺练习试题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）在工程网络计划中，关键线路是指()。A.单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路B.双代号网络计划中由关键节点组成的线路C.单代号搭接网络计划中总的工作持续时间最长的线路D.双代号时标网络计划中无虚箭线的线路正确答案：A2、（单选题）在项目目标动态控制的工作程序中，第一步的工作内容是()。

A.项目决策策划

B.制定纠偏措施

C.项目目标分解

D.收集实际数据

正确答案：C

3、（单选题）北京某房地产公司承包丽水城房地产开发项目，开发过程中把地基开发工程项目分包给北京某建筑集团。后查出此建筑集团施工时违法建筑临时工棚，占用公共土地。对于此行为，北京某房地产公司应负()。

A.部分责任

B.全部责任

C.监督责任

D.管理不善责任

正确答案：B

4、（单选题）安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故，保证()。

A.人员安全健康

B.财产免受损失

C.人员安全健康和财产免受损失

D.以上都不对

正确答案：C

5、（单选题）A点高程为36.05m，现取A点为后视点，B点为前视点，水准测量，前视点读数为1.12m，后视点读数为1.22m，则B点的高程为()m。

A.35.15

B.35.95

C.36.15

D.36.95

正确答案：C

6、（单选题）按照总承包模式实施的工程，工程质量检验的重点应当是()。

A.单项工程检验

B.试生产

C.竣工验收

D.进场材料验收

正确答案：C

7、（单选题）施工成本管理的目的是()。

A.保证工期要求

B.保证质量要求

C.保证成本要求

D.在保证工期和质量要求的前提下，寻求最大程度的成本节约

正确答案：D

8、（单选题）天然骨料开采，在河漫滩多采用（）。A.正铲B.反铲C.索铲D.推土机正确答案：C9、（单选题）建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工、建设工期和建设资金使用方面，代表()实施监督。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.使用单位

正确答案：B

10、（单选题）关于招标投标的说法，正确的是()。

A.招标分为公开招标，邀请招标和议标

B.投标人少于三家应重新投标

C.多个法人不可以联合投标

D.招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人

正确答案：B

11、（单选题）根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目管理规划包括()。(2015年真题)A.项目管理规划原则和内容B.项目管理规划大纲和配套措施C.项目管理规划大纲和实施大纲D.项目管理规划大纲和实施规划正确答案：D12、（单选题）关于普通平板玻璃特性的说法，正确的是()。

A.热稳定性好

B.热稳定性差

C.防火性能较好

D.抗拉强度高于抗压强度

正确答案：B

13、（单选题）以下关于分包工程的责任和义务说法正确的是()。

A.劳务分包人应负责所分包的工程所有质量问题

B.劳务分包人对分包范围内的工程质量直接向工程承包人负责

C.施工场地内的劳务分包单位的工作人员的生命财产保险费用由建设单位支付

D.按合同约定，劳务分包人有权向建设单位索要所有劳动报酬

正确答案：B

14、（单选题）呈巨块状整体结构，围岩稳定，不坍塌，可能产生岩爆的是（）围岩。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级

正确答案：A

15、（单选题）建设项目工程总承包的基础出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()。

A.组织柔性化

B.组织集成化

C.组织扁平化

D.组织高效化

正确答案：B

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法，正确的有()。A.梁侧模应在预应力张拉前拆除B.梁侧模应在预应力张拉后拆除C.混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模D.梁底模应在预应力张拉前拆除E.梁底模应在预应力张拉后拆除正确答案：ACE2、（多选题）关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有()。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下才能进行调解C.调解达成协议，人民法院一般应制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力正确答案：BCD3、（多选题）接触线质量检验批说法正确的是()。A.5个锚段或1个站场为一个检验批B.3个锚段或1个站场为一个检验批C.1个站场为一个检验批D.10个锚段或1个站场为一个检验批E.3个锚段或1个站场为一个检验批正确答案：AC4、（多选题）根据《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》，检查塑性混凝土防渗墙防渗性能的指标有()。A.抗压强度B.弹性模量C.抗渗等级D.渗透系数E.允许渗透坡降正确答案：DE5、（多选题）根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)，以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括()。A.工程概况B.施工部署C.施工方法和工艺要求D.施工准备与资源配置计划E.施工现场平面布置正确答案：ACD第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)

合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天;如工程工规延误，支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：

方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;

方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行;

方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。

问题

1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。

2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。

3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作)。

正确答案：1.计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。

2.分析：方案一，设备修复时闻20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用(1×5)=5万元。

方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天，不影响工期)，不增加费用。

方案三，租赁设备安装调试l0天，不超过E的总时差(或不影响工期)，但增加费143750元(350元/天×125天=43750元)。

三个方案综合比较，方案二合理。

3.评分标准：②→④→⑦，③→④箭线、节点编号正确，E1、E2名称、工作时间正确

关键线路之-①→③→④→⑦→⑧→⑨(或B→E2→H→K)

关键线路之二①→②→⑤→⑦→⑧→⑨(或A→C→D→H→K)

2、（问答题）某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为3个月，合同总价为400万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整单价，调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800m2，单价为140元/m2;墙面贴壁纸工程量为7500m2，单价为88元/m2。施工过程中发生以下事件;

1.装修进行2个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同，工程量为980m2;走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2300m2，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为l5元/m2。

2.由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5d，造成窝工50工日(每工日工资20元)。

3.施工图纸中浴厕问毛巾环为不锈钢材质，但由发包人编制的工程量清单中无此项目，故承包人投时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时，承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。

问题：

1.因工程量变更，施工合同中综合单价应如何确定?

2.客房及走廊地面、墙面装修的结算工程款应为多少?

3.由于走廊设计变更造成的工期及费用损失，承包人是否应得到补偿?

4.承包人关于毛巾环的结算要求是否合理?为什么?

正确答案：1.合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有规定外，应按照下列办法确定：

①工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价;属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。

2.客房地面及墙面装修结算工程款为：

3800m2×140元/m2+7500m2×88元/m2=1192000元;

走廊地面地毯按原单价计算的工程量为：

3800m2×15%=570m2;

走廊地面装修结算工程款为：

570m2×140元/m2+(980m2-570m2)×140元/m2×90%=l31460元