2025年 bluetooth网络建设工程合同

2025年bluetooth网络建设工程合同

合同编号：________________________

签订地点：________________________

签订日期：2026年________________

甲方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：________________________

联系方式：________________________

乙方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：________________________

联系方式：________________________

鉴于：

甲方为推进蓝牙网络建设，提升网络覆盖范围及服务质量，经友好协商，决定委托乙方承担蓝牙网络建设工程。乙方具备相应的技术能力和资质，同意按照本合同约定履行建设义务。为明确双方权利义务，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

**5.核心标的**

5.1标的物/服务名称、规格、型号、数量、计量单位

5.1.1标的物/服务名称：蓝牙网络建设工程

5.1.2规格及型号：采用蓝牙5.3及以上版本技术标准，支持2.4GHz频段，传输速率不低于1Mbps，覆盖范围半径不低于100米，支持至少100个并发设备连接。具体技术参数详见本合同附件一《蓝牙网络技术规格书》。

5.1.3数量：乙方需完成甲方指定区域内的蓝牙网络覆盖建设，包括但不限于____个基站部署、____个信号增强点安装及网络调试优化。最终建设范围及数量以双方确认的《施工图纸》为准。

5.1.4计量单位：以“个”基站、“项”信号增强点、“套”网络调试服务为计量单位。

5.2质量标准及验收标准

5.2.1质量标准：蓝牙网络建设工程的质量标准应符合以下要求：

(1)符合《蓝牙技术规范》最新版本国家及行业相关标准；

(2)系统稳定性不低于99.5%，连续运行无故障；

(3)信号覆盖均匀，室内信号强度不低于-80dBm，室外信号强度不低于-90dBm；

(4)网络设备功耗、散热及电磁兼容性需满足国家相关标准要求。

5.2.2验收标准：

(1)乙方完成建设后，应向甲方提交完整的竣工资料及测试报告；

(2)甲方将在收到竣工资料后____个工作日内组织验收，验收标准以本合同附件二《蓝牙网络验收规范》及双方确认的测试报告为准；

(3)验收合格标准：各项技术指标符合5.2.1约定，且测试结果无重大缺陷。验收不合格的，乙方应在____个工作日内完成整改并重新提交验收申请。

**6.价款及履行**

6.1价款

6.1.1合同总价：人民币____________________元（大写）人民币____________________元整（小写）。

6.1.2税费：本合同总价为含税价款，税率按国家现行增值税税率____%计算。

6.1.3发票：乙方应在甲方支付款项后____日内，向甲方开具等额增值税专用发票或普通发票（根据甲方需求选择），发票内容应与合同约定一致。

6.2付款方式及节点

6.2.1预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的预付款，即人民币____________元，用于项目启动及材料采购。

6.2.2进度款：

(1)乙方完成____%的基站部署后，甲方审核确认后____日内，支付合同总价____%的进度款，即人民币____________元；

(2)乙方完成____%的信号增强点安装及网络调试后，甲方审核确认后____日内，支付合同总价____%的进度款，即人民币____________元。

6.2.3尾款：项目通过甲方验收合格后____日内，甲方支付剩余合同总价____%的尾款，即人民币____________元。

6.2.4支付方式：甲方通过银行转账方式支付款项，收款账户信息如下：

开户名称：________________________

开户银行：________________________

银行账号：________________________

6.3交付/履行

6.3.1时间：乙方应于____年____月____日前完成全部蓝牙网络建设工作，并达到合同约定的验收标准。

6.3.2地点：项目实施地点为甲方指定区域，具体范围详见本合同附件一及《施工图纸》。

6.3.3方式：乙方负责所有网络设备、线缆及其他物资的运输、安装、调试及现场技术支持，确保项目按时、按质完成。

6.3.4运输费用：乙方承担所有设备及材料的运输费用、保险费用及入网许可申请费用（如适用），并承担因运输及安装产生的所有第三方索赔风险。甲方不承担任何运输相关费用。

**7.风险控制与违约责任**

7.1甲乙双方主要权利与义务

7.1.1甲方权利与义务：

(1)有权对乙方的建设工作进行监督，要求乙方按照合同约定及附件标准施工；

(2)在收到乙方竣工资料后____个工作日内组织验收，并就验收结果向乙方出具书面确认；

(3)按照本合同约定及时支付合同款项；

(4)提供必要的施工条件及场地配合，但不承担乙方施工人员的工伤、人身及财产意外风险。

7.1.2乙方权利与义务：

(1)有权要求甲方按照合同约定支付合同款项；

(2)全面负责项目的设计、设备采购、施工、调试及售后服务，确保工程质量和进度；

(3)负责组建项目团队，配备满足项目需求的技术人员及设备；

(4)对建设成果承担完全责任，并承担因自身原因导致的任何安全事故、第三方索赔及行政处罚的全部责任。

7.2违约责任

7.2.1甲方违约责任：

(1)逾期付款：每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的____‰向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%；逾期超过____日的，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方应承担相应损失。

(2)提供资料延误：因甲方原因导致乙方无法按时施工的，每延误一日，甲方应按合同总价的____‰向乙方支付违约金。

7.2.2乙方违约责任：

(1)逾期交付：因乙方原因导致项目未能按期完工，每逾期一日，乙方应按合同总价的____‰向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%；逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付款项并赔偿甲方损失。

(2)质量不合格：若项目验收不合格，乙方应在收到验收不合格通知后____日内完成免费整改，逾期未完成的，甲方有权委托第三方整改，费用由乙方承担，且乙方仍需承担原定违约责任。

(3)违反保密义务：乙方泄露甲方商业秘密或技术信息的，应承担赔偿责任，并承担相应的行政或法律责任。

7.3争议解决

7.3.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____（选择诉讼或仲裁）解决。

7.3.2诉讼管辖：选择诉讼的，由____人民法院管辖。

7.3.3仲裁管辖：选择仲裁的，提交____（仲裁委员会名称）按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

**8.合同生效及其他**

8.1生效条件

本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖本方公章（或合同专用章）之日起生效。

8.2合同份数及效力

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

8.3附件清单

本合同附件构成合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单如下：

附件一：《蓝牙网络技术规格书》

附件二：《蓝牙网络验收规范》

附件三：《施工图纸》

附件四：（如有其他附件，列明名称）

8.4通知与送达

双方在本合同首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄或电子邮件发送即视为有效送达。

8.5不可抗力

因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。

8.6法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

**签署栏**

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

_______________________________