2025年工业互联网安全平台建设工程合同

2025年工业互联网安全平台建设工程合同

合同编号：_________________________

签订地点：_________________________

签订日期：2026年__________________

甲方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：______________________

乙方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：______________________

鉴于：

为促进工业互联网安全发展，提升工业互联网安全防护能力，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就建设2025年工业互联网安全平台工程事宜，达成如下协议：

第四条标的物/服务内容与规格

4.1标的物/服务名称：2025年工业互联网安全平台建设工程。

4.2标的物/服务规格、型号：

（一）平台功能模块：包括但不限于工业控制系统安全监测、网络边界防护、数据安全加密、漏洞扫描与修复、安全态势感知等模块；

（二）硬件设备：包括但不限于防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、工业防火墙、安全信息采集终端等，具体技术参数详见附件一《硬件设备清单及技术参数》；

（三）软件系统：包括平台管理软件、数据分析软件、可视化展示软件等，具体版本及功能要求详见附件二《软件系统清单及功能要求》；

（四）技术服务：包括平台部署指导、系统调试、用户培训、技术支持（含7×24小时应急响应）等。

4.3数量：1套完整的安全平台系统及相关服务。

4.4计量单位：套。

4.5质量标准：

（一）硬件设备质量标准：符合国家及行业相关标准，如GB/TXXXX《工业信息安全设备通用技术要求》，具体技术参数以双方确认的附件一为准；

（二）软件系统质量标准：满足附件二《软件系统清单及功能要求》中约定的功能指标，并通过国家信息安全等级保护三级测评；

（三）技术服务质量标准：按照国家相关服务标准执行，响应时间、解决效率等具体要求详见附件三《技术服务标准》。

4.6验收标准：

（一）外观及安装验收：设备外观完好，安装位置及方式符合设计要求；

（二）功能验收：平台各功能模块按设计要求正常运行，性能指标达到附件二、附件三约定标准；

（三）测试验收：经双方共同指定的第三方检测机构出具合格报告；

（四）文档验收：提供完整的设计文档、用户手册、运维手册等，符合国家档案管理要求；

（五）最终验收：以甲方组织，乙方配合，并邀请行业专家参与的安全平台功能、性能、稳定性综合测评结果为准。

第五条价款及支付方式

5.1合同总价：

（一）人民币（大写）：_________________________元整；

（二）人民币（小写）：￥_______________元。

5.2税费：本合同总价为含税价格，适用税率按国家现行税法规定执行。乙方应在向甲方开具符合国家税务部门要求的增值税专用发票时，按适用税率向甲方开具相应税额的增值税专用发票。

5.3付款方式及节点：

（一）预付款：本合同签订后____日内，甲方支付合同总价款的____%，即人民币____元（大写：_________________________元整，小写：￥_______________元），用于乙方启动项目前期准备工作；乙方应在收到预付款后____日内向甲方提供等额发票。

（二）进度款：

1.第一期进度款：平台核心模块完成并通过初步验收后____日内，甲方支付合同总价款的____%，即人民币____元（大写：_________________________元整，小写：￥_______________元），用于支付中期工程费用；乙方应在收到进度款后____日内向甲方提供等额发票。

2.第二期进度款：平台全部建设完成，通过初步验收且相关文档提交完成后____日内，甲方支付合同总价款的____%，即人民币____元（大写：_________________________元整，小写：￥_______________元），用于支付尾期工程及资料费用；乙方应在收到进度款后____日内向甲方提供等额发票。

（三）尾款：平台通过最终验收合格，并结清所有款项后____日内，甲方支付合同总价款剩余的____%，即人民币____元（大写：_________________________元整，小写：￥_______________元），用于支付最终工程款项；乙方应在收到尾款后____日内向甲方提供等额发票。

5.4付款账户：乙方指定收款账户信息如下：

开户名称：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

5.5交付/履行时间、地点及方式：

（一）时间：乙方应于____年____月____日前完成全部平台建设及相关服务交付；

（二）地点：甲方指定的项目实施地点：_________________________；

（三）方式：乙方负责将符合本合同约定的标的物/服务运送至甲方指定地点，并负责现场安装、调试及初始配置，直至通过最终验收；

5.6运输费用：标的物/服务的运输、保险及装卸费用均由乙方承担。乙方应确保标的物在运输过程中完好无损，并承担因运输产生的所有风险及费用，直至标的物顺利交付至甲方指定地点并完成安装。甲方无需承担任何与标的物运输相关的费用。

第六条风险控制与违约责任

6.1甲乙双方主要权利与义务

（一）甲方权利与义务：

1.有权对乙方提供的标的物/服务进行检验，并依据本合同约定及验收标准组织验收；

2.按照本合同第五条约定的付款方式和节点，及时足额向乙方支付合同款项；

3.提供必要的场地、电源、网络接口等基础设施，并确保其符合标的物/服务安装、运行条件；

4.指派专门联系人，配合乙方进行技术实施、调试及验收工作；

5.有权要求乙方按照合同约定履行保密义务。

（二）乙方权利与义务：

1.有权按照合同约定收取工程款项；

2.保证所提供标的物/服务的质量符合本合同第四条约定的标准，并承担因质量原因造成的损失；

3.按照本合同第五条约定的期限、地点交付标的物/服务，并负责运输、安装、调试直至通过最终验收；

4.提供完整的标的物/服务技术文档、操作手册及培训服务；

5.按照本合同约定履行保密义务，并保证所提供的技术和成果不为甲方以外的第三方所使用；

6.对提供的标的物/服务承担瑕疵担保责任，并在甲方提出验收不合格异议后，在合理期限内完成整改。

6.2违约责任

（一）甲方违约责任：

1.逾期付款：每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的____‰向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%；逾期超过____日的，乙方有权暂停工程实施或解除合同，并要求甲方支付合同总价款____%的违约金；

2.未按约定提供必要条件：导致工期延误的，每逾期一日，甲方应按合同总价款的____‰向乙方支付违约金；

3.其他违约：因甲方原因导致合同无法继续履行或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

（二）乙方违约责任：

1.逾期交付：每逾期一日，乙方应按合同总价款的____‰向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%；逾期超过____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款____%的违约金；

2.质量不合格：乙方应负责在合理期限内免费修复或更换不合格标的物/服务，直至符合本合同第四条约定的质量标准；逾期未修复或修复后仍不合格的，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担，并按修复费用____倍的金额向乙方收取违约金，且甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款____%的违约金；

3.侵犯知识产权：若乙方提供的标的物/服务侵犯任何第三方知识产权，导致甲方承担责任的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；

4.其他违约：因乙方原因导致合同无法继续履行或造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.3争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/仲裁。

争议解决适用____（选择：诉讼/仲裁）程序：

（选择：诉讼的管辖法院：向甲方所在地/乙方所在地/合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。）

（选择：仲裁的仲裁机构：提交____（具体仲裁机构名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在____，仲裁语言为中文。）

第七条合同生效与效力

7.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

7.2本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

7.3本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的协议、谅解和承诺。

第八条附件清单

附件一：硬件设备清单及技术参数

附件二：软件系统清单及功能要求

附件三：技术服务标准

附件四：____________________________________（根据实际情况补充）

附件五：____________________________________（根据实际情况补充）

（注：附件内容均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。）

第九条签署栏

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

______________________________________________________

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

_____