雨课堂学堂在线学堂云《建设项目招投标与合同管理(深圳职业技术)》单元测试考核答案

第1题第2题第3题第1题第2题第3题第4题第5题第一章作业第1题1.建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心()。A是政府管理部门B是政府授权的监督机构C具备监督管理职能D是服务性机构第2题2.某15层的房屋建筑工程应当由（）级以上的施工总承包企业承建。A一级B二级C三级D四级第3题3.建设工程交易中心应建立约束和监督机制，公开办事规则和程序，提高工作质量和效率。这体现了建设工程交易中心运行的（）原则。A信息公开B公平竞争C依法管理D办事公正第4题4.对下列工作进行排序，正确的是（）。①进行招投标②缴纳工程前期费用③确认招标方式④报建⑤发包人与承包人签订合同⑥领取施工许可证⑦办理质量安全监督登记A③①④⑤②⑥⑦B④③①⑤⑦②⑥C④③①⑤②⑥⑦D③①④⑤⑦②⑥第5题1.建筑市场的主体包括（）。A业主B承包商C工程咨询公司D政府部门正确答案：ABC第6题2.建设市场有广义和狭义之分。广义的市场（）A包括有形市场和无形市场B一般指有形建设市场，有固定的交易场所C包括与工程建设有关的技术、租赁、劳务等各种要素市场，为工程建设提供专业服务的中介组织体系D包括靠广告、通讯、中介机构或经纪人等媒介沟通买卖双方或通过招投标等多种方式成交的各种交易活动E还包括建筑商品生产过程中的经济联系和经济关系正确答案：ACDE第7题3.建设工程交易中心的基本功能是（）A信息服务功能B场所服务功能C集中办公功能D确定招标方式功能E信息发布功能正确答案：ABC第8题4.建设工程交易中心的运行原则能够保证其良好的运行秩序和发挥更大的市场功能，其内容包括（）A信息公开原则B依法管理原则C公平竞争原则D建立监督制约机制，办事公正原则E不包括属地进入原则正确答案：ABCD第9题5.我国的建筑市场由于受计划管理模式的影响，在招标市场尚存在许多问题，主要表现为（）。A推行招标的力度不够或者想方设法逃避招标B实施招投标程序统一，漏洞较多，有不少的项目有招投标之名而无实C招投标中不正当交易和腐败现象比较严重D政企不分，对招投标活动行政干预过多E行政监督体制不顺，职责不清，限制了市场竞争正确答案：ABCDE第10题6.下列属于建筑市场客体的有（）A水泥B建筑物C设计图纸D招标代理服务E勘察报告正确答案：ABCDE课前作业第1题第2题第3题课前作业第1题第2题第3题第二章作业第1题工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A交钥匙总承包BEPC总承包C设计—一施工总承包D工程项目管理总承包第2题下列工程总承包类型中，总承包商需要履行试运行工作职责的是()。A设计采购施工总承包B.设计-施工总承包B设计-施工总承包C采购-施工总承包D设计-采购总承包第3题EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）A设计、采购施工试运行B项目决策设计施工C项目决策、采购施工D可行性研究、采购施工第4题建设项目将工程项目设计与施工发包给工程项目管理公司，工程项目管理公司在将所承接的设计和施工任务全部分包给专业设计单位和施工单位，自己专心致力于工程项目工作，该组织模式是（）。A项目管理承包模式B工程代建制C总分包模式DCM承包模式第5题项目融资的私人企业在项目前期就参与进来，与公共部门共同参与项目论证，同时由于政府分担一部分风险，使风险分配更合理的承发包模式是（）。ABOT模式BEPC模式CPPP模式DPMC模式第6题承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为()A包工不包料B统包C包工部分包料D包工包料第7题分包工程因设计错误造成损失时，分包商（）。A向业主提出索赔B向设计单位提出索赔C向总承包商提出索赔D不可索赔第8题与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有()。A有利于满足业主的特殊要求。B有利于降低总包商承担的风险C有利于调动总包商的积极性D有利于简化业主与承包商之间的关系E有利于加大业主的介入程度。正确答案：ACD第9题与EPC总承包模式相比，平行承包模式旳特点有（）A建设单位可在更大范围内选择承包单位B建设单位组织协调工作量大C建设单位合同管理工作量大D有利于建设单位较早确定工程造价E.有别于建设单位向承包单位转移风险正确答案：ABC第三章作业第1题1.法律关系产生、变更和消灭的原因是()。A法律主体B法律客体C法律内容D法律事实第2题2.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过()的，人民法院不予保护。A五年B十年C十五年D二十年第3题3.某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程款的收回，承包商的诉讼时效为()。A三年B一年C十八个月D三十三个月第4题4.招标公告属于()A要约B承诺C要约邀请D不是要约、承诺，也不是要约邀请，只是一个普通的广告第5题5.某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四单位参加投标，该投标行为是()。A.要约B.承诺C.要约引诱D.不是一种法律行为【答案】AA要约B承诺C要约引诱D不是一种法律行为第6题6.根据《标准施工招标文件》(2007年版)，进行了资格预审的四个招标文件应包括()。A招标公告B招标资格文件C投标邀请书D评标委员会名单第7题7.为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为()。A招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C施工合同签订前的第28天D施工合同签订前的第42天第8题8.某招标项目结算价1000万，投标截止日为8月30日，投标有效期为9月25日，则该项目投标保证金金额和期有效期应是（）A最高不超过30万元，有效期为9月25日B最高不超过30万元，有效期为8月30日C最高不超过20万元，有效期为8月30日D最高不超过20万元，有效期为9月25日第9题9.根据《标准准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款;下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是()。A发包人提前向承包人提供材料和工程设备B工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C因发包人原因导致工程试运行失败D异常恶劣的气候条件导致工期延误第10题10.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是()。A在初始延误发生作用期同，其他并发延误者按比例承担责任B若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿第11题11.根据政府采购法，对于实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由()公布。A省级以上人民政府B国务院相关主管部门C省级政府采购部门D县级以上人民政府第12题12.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是()。A工程竣工验收合同，承包人请求按合同支付工程价款B工程竣工验收不合格，但修改后合同发包人要求承包人承担修复费用C工程竣工验收不合格，修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理第13题13.下列关于标底和投标限价说法中，正确的是（）A关于公共利益、安全都编制标底B接近标底为中标C设置最低投标，作为否决D自行决定编制标底第14题14.下列关于招标和开标的说法中，正确的是（）A投标人如准备中标后将部分工程分包，应在中标后通知招标人B联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C开标应当在公证机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D开标时，可以由投标人或者其推荐的代表检查投标文件的密封情况第15题15.某依法必须招标旳项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件旳截止时间最早可设定2020年（）A43779B43784C43789D43799第16题16.某工程中标合同金额为6500万元，根据招投标法实施条例、中标人提交履约保证金不能超过多少（）万元A130B650C975D1300第17题17.根据《合同法》，对于可撤销旳合同，具有撤销权旳当事人自知道或者因当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权旳，其撤销权消灭。A3个月B6个月C1年D2年第18题18.根据《民法典》合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（）。A收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地B发件人的主营业地或住所地任选其C收件人的住所地，没有住所地的为主营业地D发件人的主营业地，没主营业地的为住所地第19题19.根据《招标投标法实施条例》，下列评标过程中出现的情形评标委员会可要求投标人作出书面澄清和说明的是（）。A投标人报价高于招标文件设定的最高投标限价B不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人C投标人提交的投标保证金低于招标文件的规定D在投标文件发现有含义不明确的文字内容第20题20.下列关于要约和承诺的说法正确的有？（）A要约通知发出时即表明要约生效B承诺应当在要约确定的期限内到达要约人C要约一旦发出不得撤销D承诺通知到达要约人时生效E承诺的内容应当与要约的内容一致正确答案：BDE第21题21.根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）。A投标报价需要的时间B组织评标需要的时间C确定中标人需要的时间D签订合同需要的时间E提交履约保证金需要的时间正确答案：BCD第22题22.根据《招标投标法实施条件》，国有资金占控股或者主导地位依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的情形有（）。A技术复杂或性质特殊，不能确定主要设备的详细规则或具体要求B技术复杂、有特殊要求、只有少量潜在投标人可供选择C项目规模大、投资多，中小企业难以胜任D项目特征独特，需有特定行业的业绩E采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大正确答案：B第23题23.根据财政部、国家发改委、住建部的有关文件，竣工结算的组成文件包括()。A工程竣工图B工程竣工验收报告C设计概算施工图预算D工程竣工造价对比分析E工程竣工结算正确答案：AD第24题24.根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，下列组织机构中，属于使用财政性资金的政府采购人的有（）A国有企业B集中采购机构C各级国家机关D事业单位E团体组织正确答案：CDE第25题25.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的资料包括()。A有完整的技术档案和施工管理资料B有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C有施工单位签署的工程保修书D已完成建设工程设计和合同约定的主要内容E有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告正确答案：ABCE第26题26.依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有()。A中标人无正当理由拒签合同，投标保证金不予退还B投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还正确答案：ACD第27题27.在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版)，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括()。A实际工程量比工程量表中规定的工程量变动大于10%B该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C由于工程量的表动直接造成单位工程费用的表动超过1%D原工程量全部删减，其替代工程的费用对合同总价无影响E该部分工程量是合同中规定的“固定费率项目”正确答案：ABC第28题28.下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有()。A未在合同中约定的工程项目所在地地方性法规B工程施工合同文件C合同中约定的非强制性标准D现场签证E合同中未明确规定的地方定额正确答案：ABCD第29题29.《货物、工程和服务采购示范法》不适用于().A涉及国防或国家安全的采购B颁布国列明排除在外的其他类型的采购C颁布国所承担的国际义务对采购有特殊要求的D政府采购E私人采购正确答案：ABC第四章作业第1题1.以下投标阶段流程正确的是（）（1）踏勘现场组织（2）发售招标文件(3)发售资格预审文件（4）发售招标文件发售资格预审公告（5）组织资格预审A(1)(2)(3)(4)(5)B(1)(3)(5)(2)(4)C(4)(3)(5)(2)(1)D(4)(3)(1)(5)(2)第2题2.招标文件发售期为不得少于（）天。A3B4C5D6第3题3.以下关于提交投标文件的期限说法正确的是（）A自招标文件发出之日起不得少于15日B自招标文件发出之日起不得少于20日C自招标文件发出之日起不得多于15日D自招标文件发出之日起不得多于20日第4题4.以下关于截止时间前撤回投标文件时投标保证金返还期限的说法，正确的是（）A自收到投标人书面撤回通知之日起5日内B自收到投标人书面撤回通知之日起10日内C自收到投标人书面撤回通知之日起5日外D自收到投标人书面撤回通知之日起10日外第5题5.以下关于投标保证金返还期限的说法，正确的是（）A签订合同后5日内B签订合同后10日内C签订合同后15日内D签订合同后30日内第6题6．某市建设工程交易服务网站发布招标公告，对某单位办公楼进行施工总承包公开招标，此消息属于（）。A要约B要约邀请C承诺D合同第7题7.投标时，工程项目结构不复杂、工期较短的工程，可以采用（）计价方法？A单价合同B固定总价合同C固定总价并考虑一定的风险系数D可调整价格合同第8题8.要求工期比定额工期缩短（）时，应计算赶工措施费。A0.1B0.2C0.3D0.4第9题9.招标人和中标人应当自在中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面施工合同。A二十B三十C四十D五十第10题10.依据《工程建设项目招标范围和规范标准规定》，施工合同估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标.A50B200C100D500第11题11.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同算价最低在()元人民币以上时，根据相关规定，该项目必须进行招标。A50B200C100D500第12题12.公开招标与邀请招标相比，其缺点是（）A招标单位对投标单位的选择余地较少B招标的组织工作较容易C招标过程所需时间较长D不利于提高工程质量和缩短工期第13题13.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于拟建的工程项目，经批准可以不进行施工招标而直接委托的情形是(）A拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B当地投标企业较少C施工主要技术采用特定专利或专有技术D军队建设项目第14题14.下列建设工程的勘察、设计，不能直接发包的是（）A采用特定的专利或专有技术的B建筑艺术造型有特殊要求的C地形地貌比较复杂的D法律、行政法规有专门规定的项目第15题15.在建设项目进行施工招标应具备的条件中，不包括（）A招标人已经依法成立B概算应当履行审批手续的，已经批准C应当履行核准手续的，已经核准D资金已经到账第16题16.建设单位组织施工招标应具备的条件中不包括（)A必须是法人B有与招标工程相适应的经济、技术管理人员C有组织编制招标文件的能力D有组织开标、评标、定标的能力第17题17.招标公告的基本内容不包括（）A招标人的名称和地址B招标文件收取的费用C招标项目的内容、规模、资金来源D评标办法第18题18.招标文件中合同条款主要由通用合同条款、（)、以及合同附件三个部分组成。A专用合同条款B合同协议书C工程量清单编制D设计图纸第19题19.下列关于评标工作展开的先后顺序，正确的是（）A详细评审→初步评审→投标文件澄清与补正→评标结果B初步评审→详细评审→投标文件澄清与补正→评标结果C初步评审→详细评审→评标结果→投标文件澄清与补正D专家评审→详细评审→投标文件澄清与补正→评标结果第20题20.根据工程建设项目施工招标流程，判断下面错误的是（）A资格预审文件或招标文件发售期不得少于5日B施工招标可编制标底，也可不编C招标人可以组织单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘D资格审查分为资格预审和资格后审第21题1.以下工作属于招标准备阶段的工作的有（）A确保项目审批B发放招标文件C组织现场踏勘和招标澄清D编制资格审查文件E确定招标组织形式正确答案：ADE第22题2.以下工作属于招标投标阶段的工作的有（）A招标单位对投标单位进行资格预审B组织开标C投标单位进行投标决策D向行政监督部门进行招标备案E评标正确答案：AC第23题3.以下工作属于评标决标阶段的工作的有（）A招标单位邀请所有投标单位参加开标B确定中标单位C与中标单位签订合同D编制招标备案文件E接收投标文件正确答案：ABC第24题4.以下哪些情形经招标项目有关监管部门审批、核准或认定后可以采用邀请招标方式？A技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标C采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D工程项目紧急E金额较小的工程正确答案：ABC第25题5.资格审查办法包括()A资格预审B资格先审C资格后审D资格免审E资格二次审正确答案：AC第26题6.评标办法包括（）A综合评估法B经评审的最低投标价法C投标最低价法D技术最优法E法律、行政法规、部门规章规定的其他评标方法正确答案：ABE第27题7.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》规定，依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，应当载明以下哪些内容？（）A招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源B投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标C获取资格预审文件或招标文件的时间、方式D递交资格预审文件或投标文件的截止时间、方式E招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式正确答案：ABCDE第28题8.以下哪些内容是包含在招标文件中的内容？A投标人须知B评标办法C合同主要条款D设计图纸E技术标准与要求正确答案：ABCDE第29题9.评标办法主要由（）组成。A评标办法前附表B评标方法C评审标准D评标程序E评标委员会组成情况正确答案：ABCD第30题10.某招标项目的评标委员会由两位招标人代表利三名技术经济方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定。下列关于该项目评标委员会重新组成的作法中，正确的有()。A减少一名招标人代表，专家不再增加B减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家D不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家正确答案：BD第五章作业第1题1.建设工程投标活动一般分为投标前期阶段、（）和合同签订阶段A购买招标文件B投标阶段C资格预审D递交投标文件第2题2.（）的工作主要是投标前的准备工作，包括获取招标信息、进行投标决策、申请投标并接受资格预审等工作。A合同签订阶段B投标阶段C购买招标文件D投标前期阶段第3题3.（）是投标人承揽工程的第一步，也是最关键的一步。A投标前期阶段B获取工程招标信息C接受资格预审D购买招标文件第4题4.通过资格预审的投标人，可在规定的时间内一般为()天到规定的地点去购买招标文件。A3B2C5D6第5题5.招标文件和有关资料的费用由（）自理，图纸的获得需要投标人提交押金，图纸押金于开标后退还。A招标人B甲方C投标人D造价人员第6题6.（）在整个项目投标过程中将起到非常大的作用，是一个极其重要的环节，是直接影响到投标文件质量水平高低的关键和基础，也是企业做出正确投标决策和策略的重要依据之一。A投标报价环节B签订合同环节C购买招标文件D投标前的准备工作第7题7.（）是投标人实现公司经营目标的前提条件。A资金储备B招标文件C好的投标环境D投标机会第8题8.（）是投标的主要依据，投标文件的编制必须要在认真审阅招标文件和充分消化理解招标文件中全部条款内容的基础上方可开始。A招标文件B投标文件C施工图纸D工程详情第9题9.投标决策可以分为两阶段进行：投标决策的前期阶段和投标决策的（）。A周期阶段B后期阶段C中期阶段D初期阶段第10题10.投标决策的()必须在购买投标人资格预审资料前后完成。A后期阶段B中期阶段C前期阶段D初期阶段第11题11.投标策略特点为：利润理想，但中标难度大是哪一个策略（）A低价薄利策略B高价赢利策略C竞争性投标策略D低价中标高价索赔策略第12题12.不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总投标报价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。A突然降价法B不平衡报价法C多方案报价法D增加建议法第13题13.突然降价法是指在投标最后截止时间内，采取突然降价的手段，确定最终报价的方法。它强调的是时间效应。下面哪一个属于突然降价法（）。A甲公司，在总投标报价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目暂定项目或选择项目，对这类项目要作具体分析最终确定报价。B乙公司，因而在临近开标前把总报价降低8.04%，并在各工程细目单价在投标书内都有合理的单价分析表，突然降价一定要有合适的理由，并能够取得招标人的认同。C甲公司，发现有些招标文件工程范围不很明确，条款不清楚或不很公正，技术规范要求过于苛刻时，则可以在充分估计风险的基础上，按多方案报价法处理。D乙公司，在招标文件中规定，可以提出建议方案，即可以修改原设计方案，提出投标者的方案。这时乙公司应组织一批有经验的设计和施工工程师，对原招标文件的设计和施工方案进行仔细研究，提出更合理的方案以吸引招标人，促成自己的方案中标。第14题14.()是在投标标书中报多个标价。如果发现有些招标文件工程范围不很明确，条款不清楚或不很公正，技术规范要求过于苛刻时，则可以在充分估计风险的基础上，按多方案报价法处理。A增加建议法B突然降价法C许诺优惠条件法D多方案报价法第15题15.()一般位于投保文件的首页，是投标文件的纲领性核心要件.A投标涵B工程量清单C法定代表人身份证明D投标保证金第16题16.投标文件应由投标单位的法定代表人签字、盖章才具有法律效力。为确保投标文件的合法有效，投标单位必须向招标单位提供能够证明身份的文件。A甲方B乙方C文件编制人D法定代表人第17题17.投标保证金是为了保护招标单位免遭因投标单位的行为而蒙受损失，规定投标单位向招标单位提交一定金额的保证金，并作为其投标文件的一部分。下列表述正确的是（）A投标保证金一般不得超过投标总价的3%，但最高不得超过80万元人民币B投标保证金有效期应当超出投标有效期30天C投标保证金有效期应应当超出投标有效期20天D投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过100万元人民币第18题18.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束时间为4月30日，则投标有效期开始时间为（）A43543B43553C43579D43584第19题19.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。A在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C开标后被要求对其投标文件进行澄清的D评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的第20题20.列有关施工招标程序正确的是(）A发布招标公告→招标预备会→踏勘现场→接收标书→开标→定标B发布招标公告→招标预备会→踏勘现场→开标→接收标书→定标C发布招标公告→踏勘现场→招标预备会→接收标书→开标→定标D招标预备会→发布招标公告→踏勘现场→接收标书→开标→定标第21题21.投标文件内容审查包括经济标和技术标的审查。下列表述不属于技术标审查的内容是（)A施工队伍及主要负责人与资审方案是否一致B安全保证措施、环境保护措施及文明施工保证措施是否与国家法律法规C报价大小写不一致、填写是否符合要求D审查开竣工日期是否与总天数对得上第22题22.2022年4月1日招标人发出中标通知书后，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标的投标文件签订书面合同。A43204B43220C43234D43251第23题23.加强投标文件盖章的复核。在提交投标文件前应复核投标函是否同时加盖()和法定代表人的印章。A企业合同专用章B企业造价工程师章C甲方章D企业公章（不为合同专用章）第24题1.建设单位组织施工招标应具备的条件中，包括(）A必须是法人B有与招标工程相适应的经济、技术管理人员C有组织编制招标文件的能力D有审查招标单位资质的能力E有组织开标、评标、定标的能力正确答案：BCDE第25题2.投标前期阶段的工作主要是投标前的准备工作，包括（）A获取工程招标信息B递交投标文件、参加开标会C购买招标文件D现场踏勘与答疑E申请投标、接受资格预审正确答案：ACDE第26题3.投标工作是一项综合性的工作，涉及面广，内容多而杂，在时间短、条件有限的情况下，主要把握以下几个关键点，包括（）A设立专门投标机构B慎重选择投标机会C深入透彻研究招标文件D投标环境调查E投标文件的编制与审核正确答案：ABCDE第27题4.以下那些情况下需要放弃投标项目，包括（）A本企业主营和兼营能力之外的项目B本企业经营情况良好、对于投标项目有一定把握。C本企业建设项目饱满，招标项目的盈利水平较低或风险较大的项目D本企业资质等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目。E工程规模较小、技术要求适中且符合本企业资质等级的项目正确答案：ACD第28题5.投标人处在以下几种情况，应采取竞争性投标策略，包括（）A经营状况不景气，近期接受到的招标邀请较少B技术要求较高的项目，公司在这一方面的知名度与美誉度、声望较高C施工条件好，工艺明了，工程量大且一般企业都能做的工程D投标建设工程项目风险小，施工工艺简单、工程量大、社会效益好的建设工程项目正确答案：AD第29题6.可供参考的投标报价方法包括（）A不平衡报价法B多方案报价法C突然降价法D先亏后赢法E增加建议法正确答案：ABCDE第30题7.投标文件的组成,包括（）A施工设计图B投标函及投标函附录C施工组织设计D投标保证金E技术条款正确答案：BCD第31题8.根据招投标相关法律的规定，在开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致废标的有（）A没有对招标文件的“实质性”要求作出响应B投标文件未按要求予以密封C投标涵未加盖的印章D联合体投标未提交联合投标协议附件E投标文件对招标文件存在细微偏差正确答案：ABCD第32题9.有下列情形，属于招标人与投标人串通投标的是()A提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明B招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价C招标人授意投标人撤换、修改投标文件D不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜E招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人正确答案：BCE第33题10.以下行为属于以他人名义投标的是（）A招标人授意投标人撤换、修改投标文件B提供虚假的信用状况C提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明D属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E使用伪造、变造的许可证件正确答案：BCE第34题11.在招投标中若发生以下述情况，招标人有权没收投标人的投标保证金（）。A投标人在投标有效期内撤回投标文件B中标人拒绝签合同C投标人拒绝招标人延长投标有效期D中标人拒绝提交履约保证金正确答案：ABD第35题12.投标文件在密封前，投标小组应仔细审查标书文件，查漏补缺，以下那些属于审查内容包括（）A招标公告B投标文件格式C前后矛盾之处D投标文件密封情况E招标范围正确答案：BCD第36题13.在投标活动中，慎重选择投标机会是投标人成功投标的关键环节。甲公司为某国有企业的参股子公司（参股20%），具备施工总承包一级资质。下列情形中甲公司可以参与投标的有（）。A该国有企业投资的项目正在进行施工招标，该国有企业保证招标活动依法进行、程序规范，甲公司参与投标并不影响招标公正性B该国有企业的全资子公司乙公司拟参加某个项目的施工投标，乙公司的负责人为甲公司的董事，甲公司拟参与该项目投标C丙公司的负责人与甲公司的负责人为同一人，甲、丙公司拟组成联合体参加某个项目的施工投标D某项目施工招标分两个标段，甲公司与丁公司组成联合体在第一标段中投标，甲公司拟单独在第二标段中投标E甲公司的母公司（持有甲公司80%股权）参与某项目的施工招标，甲公司拟参与该项目投标正确答案：ABCD课前作业第1题第2题课前作业第1题课前作业第1题课前作业第1题课前作业第1题第2题第3题第4题第六章作业第1题1.国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。A清标B审标C评标D定标第2题2.下列施工评标及相关工作事宜中,属于清标工作内容的是（）。A授标文件的澄清B施工组织设计评审C形式评审D不平衡报价分析第3题3.我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定借款国內投标人有7.5%的评标优惠,若投标工期提前,则按每月25万美元进行报价修正,现国內甲投标人报价5000万美元,承诺较投标要求工期提前2个月,则甲投标人评标价为（）万美元。A5000B4625C4600D4575第4题4.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是（）。A评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C投标入应接受修正价格,否则将没收其投标保证金D投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准第5题根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会发现的投标报价算数错误，应由（）进行修正。A评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B招标监督机构C招标人D投标人第6题依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（）。A评标委员会全体成员名单B所有投标人名单及排名情况C投标人的各评分要素的得分情况D中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉润况（有业绩信誉条件的）第7题建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（）。A投标文件中的大、小写金额不一致B未按施工组织设计方案进行报价C投标联合体没有提交共同投标协议D投标报价中采用了不平衡报价第8题对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（）。A按所有有效投标人中的最低投标价确定B按所有有效投标人的平均投标价确定C按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D按项目特点、行业管理规定自行确定第9题某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万人民币，预算时得成本是9000万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据《招投标标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（）。A1000万元B950万元C900万元D800万元第10题开标应当在招标文件确定的提交文件截止时间的（）进行。A当天公开B当天不公开C同一时间公开D同一时间不公开第11题某建设单位就一个办公楼群项目进行招标，根据《招标投标法》，该项目的评价工作应由（）来完成。A该建设单位的领导B该建设单位的上级主管部门C当地政府部门D该建设单位依法组建的评标委员会第12题评标委员会应为（）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员数总数的（）A5,2/3B7,4/5C5,1/3D3,2/3第13题招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不公开了可以的。例如，（）在确定中标结果之前就不可以公开。A评标委员会成员名单B投标邀请书C资格预审公告D招标活动的信息第14题按照《招标投标法》和相关法规的规定，开标后允许（）。A投标人更改投标书的内容和报价B投标人再增加优惠条件C评标委员会要求投标人对投标内容解释说明D招标人更改评标、标准和办法第15题评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排序顺序。A1~2B1~3C1~4D1~5第16题根据《招标投标法》的相关规定，下列说法符合开标程序的是（）。A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止日期的同一时间公开进行B开标地点由招标人在开标前通知C开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加第17题根据《招标投标法》的有关规定，招标人应当自中标通知书发出之日起（）按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10日B15日C30日D3个月第18题关于评标委员会成员的义务，下列说法错误的是（）。A评标单位委员会应当客观、公正地地履行职务B评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财务或者其他好处C评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较情况D评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况第19题投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合同的项目，则（）。A允许投标单位补充填写B视为报废C退回投标书D认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中第20题采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位。A总得分最低B总得分最高C投标价最低D投标价最高第21题投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。A以单价金额为准B以总价金额为准C由投标人确认D由招标人确认第22题根据《招标投标法》的规定，开标应由（）主持。A当地政府相关行政部门B招标代理机构C招标人D中介机构第23题根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。A投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标B投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整C招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整D招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人第24题评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为（）。A不同意评标结果B同意评标结果C退出本次评标D本次评标失败第25题投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误时，正确的做法是()。A投标人以口头形式进行澄清、说明，并由招标代理机构作出书面记录B评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人C评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明D投标人提出的不改变投标文件实质性内容的澄清、说明，评标委员会应予接受第26题投标人拒绝按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以（）。A否决其投标B认定为细微偏差C认定其投标有效，但不予推荐为中标候选人D作不利于投标人的评审第27题下列评标环节排序，正确的是()。（1）推荐中标候选人，撰写评标报告（2）初步评审（3）组建评标委员会（4）详细评审A（1）（2）（3）（4）B（1）（3）（2）（4）C（3）（2）（4）（1）D（3）（4）（2）（1）第28题招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于()个的，不得开标。A2B5C4D3第29题下列有关标底说法正确的是()。A标底即招标控制价B以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件C以投标报价是否接近标底作为中标条件D标底只作为评标的参考第30题招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的()。A0.25B0.2C0.15D0.1第31题关于综合评估法，错误的是()。A根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人B对技术部分和商务部分进行量化后，评标委员会应当对这两部分的量化结果进行平均，计算出每一投标的综合评估价或者综合评估分C评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上D需量化的因素及其权重应当在招标文件中明确规定，可以采取折算为货币的方法、打分的方法或者其他方法第32题招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过（）的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。A43467B43468C43498D43466第33题投标文件出现()情况均属于重大偏差。A投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限B投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求C投标文件附有招标人不能接受的条件D投标文件在个别地方存在漏项，并且补正这些遗漏不会对其他投标人造成不公平的结果正确答案：ABC第34题开标时对投标文件密封情况的检验,以下描述不正确的是()。A由公证机构检验投标文件的密封情况B由招投标监督机构检验投标文件的密封情况C由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况D由招标人检验投标文件的密封情况正确答案：BD第35题下列情形，属于投标人以其他方式弄虚作假的行为()。A使用伪造、变造的许可证件B使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的C提供虚假的财务状况或者业绩D提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.提供虚假的信用状况正确答案：ACD第36题对于细微偏差，下列说法正确的是()。A细微偏差在一定程度上影响投标文件的有效性B细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果C评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正D拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准应当在招标文件中规定正确答案：BCD第37题下列关于评标程序的说法正确的是（）。A评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人C评标委员会可以根据评标标准自行确定中标人D依法必须进行招标项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标E在确定中标人前，招标人可以就价格、方案等内容同投标人进行谈判正确答案：ABD第38题投标人有下列哪些行为时，招标人可没收其投标保证金()。A投标截止前，撤回投标文件B不同意延长投标有效期C中标后拒不签订合同D开标后撤销投标文件E不参加现场考察正确答案：CD第39题评标委员会完成评标后，应当提出书面评标报告。评标报告应当包括()A开标记录和废标情况B合同履行中潜在的风险提示C评审方法和标准D推荐的中标候选人及其排列顺序、需要澄清或者说明的其他情况正确答案：ACD第40题关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C招标人要求中标人按中标下浮3%后签订施工合同D中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E招标人在于中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金正确答案：ABD第41题下列有关招标投标签订合同的说法，正确的是（）。A应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同B招标人、中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议C招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出修改D如果招标文件文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供E中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予以退换正确答案：AB第42题下列评标委员会中，符合《招标投标法》的规定是（）。A某甲，有招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册中确定B某乙，现在现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评委会成员的事告诉了某投标人正确答案：AC第43题采用公开招标方式，（）等都应当公开。A评标程序B评标人名单C开标的程序D评标的标准E中标的结果正确答案：ACDE第44题在项目中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（）订立合同。A招标公告B招标文件C中标人的投标文件D中标人的报价E最后谈判达成的降价协议正确答案：BCD第45题评价报告的内容有（）。A招标公告B评标方法C经评审的价格或者评分比较一览表D废标情况说明E推荐的中标候选人名单正确答案：BCDE第46题投标文件有（）情形之一的，由评委会初审后按废标处理。A大写金额与小写金额不一致B投标工期长于招标文件中要求工期的标书C关键内容字迹、无法辨认的标书D未按招标文件要求提交投标保证金的E总价金额与单价金额不一致正确答案：BCD第47题我国《招标投标法》规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。A招标人B投标人或投标人推选的代表C评标委员会D地方政府相关行政主管部门E公正机构正确答案：BE第48题关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）。A在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项B在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据C补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果D细微偏差不影响投标文件的有效性E细微偏差将导致投标文件成为废标正确答案：ABD第49题下列符合我国《招标投标法》关于评标的有关规定的有（）。A招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行B评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评价报告，并推荐合适的中标候选人C招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人D评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否定所有投标E任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程和结果正确答案：ABDE第50题采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）A以评标价最低的标书最优B以投标报价最低的标书为最优C技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D中标后按投标价格签订合同E中标后安评标价格签订合同正确答案：AD第七章作业第1题1、合同是一种（）行为。A民事法律B刑事法律C个人D社会第2题2、下列合同中（）属于《民法典》合同篇管辖的范围。A行政机关与相对人之间签订的行政合同B用人单位与劳动者之间签订的劳动合同C赠与人与受赠人之间达成的口头赠与合同D收养人与被收养人之间签订的收养合同第3题3、下列合同中（）属于实践合同。A买卖合同B委托合同C保管合同D借贷合同第4题4、下列属于单务合同的是（）。A买卖合同B租赁合同C赠与合同D运输合同第5题5、下列属于附条件的合同是（）。A如果天下雨，我就送你雨伞一把B如果你考上大学，我就支付你四年的学费C父亲对儿子说，如果我死了，你就继承我的财产D如果你把这辆自行车偷来，我会以两倍的价格购买第6题6、下列合同中不属于要式合同的是（）。A中外合资经营企业合同B中外合作经营企业合同C技术转让合同D国际贸易合同第7题7、张某为办养猪场向王某借款1万元，没有约定利息。2年后，养猪场获利。张某归还借款时，王某要求其支付1000元利息，为此双方发生争议。张某应否支付利息（）。A张某不必支付利息B张某应按照当地民间利率支付利息C张某应按照银行存款利率支付利息D张某应在不超过银行存款利率4倍第8题8、在大陆法系中常被称为是债法中的“帝王规则”的合同法的基本原则是（）。A诚实信用原则B公平原则C公序良俗原则D公正原则第9题9、下列属于要约的是（）。A超市货架上标价的商品B某单位购买工程的招标公告C含有“仅供参考”的订约提议D某公司寄送的价目表第10题10、下列关于承诺的说法中，正确的是（）。A承诺可以撤回B承诺既可以撤回也可以撤销C承诺可以撤销D承诺既不能撤回也不可以撤销第11题11、下列合同生效的要件中，错误的是（）。A合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力B意思表示真实C不违反法律、行政性法规的强制性规定，不损害社会公共利益D具备法律所要求的形式第12题12、执行政府定价的合同，当事人一方逾期交付货物，遇到政府下调价格时，应按（）执行。A原价格B新价格C市场价格D原价格和新价格的平均价格第13题13、合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。A仲裁和诉讼B结算和清理C结算、清理、违约D结算、仲裁、违约第14题14、某物资采购合同采购方向供货方交付定金5万元。由于供货方违约，按照合同约定计算的违约金是12万，则采购方有权要求供货方支付（）万元承担违约责任。A5B10C12D22第15题15、某人以其居住的公寓作为担保，该种担保方式属于（）。A保证B抵押C质押D留置第16题16、下列关于要约的说法中，正确的是（）。A要约可以撤回B要约既可以撤回也可以撤销C要约可以撤销D要约既不能撤回也不可以撤销E要约可以撤回但不可以撤销正确答案：ABC第17题17、融资租赁合同的法律特征有（）。A是转移财产使用权的合同B为双务合同C为有偿合同D为诺成合同E为格式合同正确答案：ABCD第18题18、下列合同中既属于诺成合同又属于有偿合同的有（）。A买卖合同B两个自然人之间的借款合同C租赁合同D支付保管费的保管合同E赠与合同正确答案：AC第19题19、所有的合同的订立过程都必须经过（）过程。A要约邀请B要约C承诺D公证E登记正确答案：BC第20题20、下列合同中，属于可撤销合同的是（）。A因重大误解订立的合同B违反法律的强制性规定的合同C一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D订立合同时显示公平的合同E以合法行为掩盖非法目的合同正确答案：ACD第21题21、温某向肖某发出要约，肖某如期收到，下列选项中，会使要约失效的情形有（）。A肖某打电话给温某拒绝该要约B肖某发出承诺前温某通知肖某撤销该要约C温某依法撤回要约D承诺期限届满，肖某未作承诺E肖某对要约的内容作出实质性变更正确答案：ABDE第22题22、下列合同中，债权人有留置权的包括（）。A买卖合同B保管合同C运输合同D加工承揽合同E仓储合同正确答案：BCDE第23题23、有下列情形之一的，当事人可以解除合同（）。A因不可抗力致使不能实现合同目的B在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内扔未履行D当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E当事人一方履行不合要求的正确答案：ABCD第24题24、合同争议解决的方式有（）。A和解B调解C诉讼D仲裁E投诉正确答案：ABCD第25题25、《中华人民共和国民法典》规定，当事人一方依照民法典的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求确认解除合同的效力。有权确认的机关有（）。A人民法院B人民检察院C仲裁机构D工商行政管理局E行业主管机关正确答案：AC第八章作业第1题1、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF—2016—0203），发包人应向堪察人提供的资料不包括（）。A坐标和标高B建筑总平面图C初步设计D立项批复第2题2、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF—2016—0203），下列说法正确的有（）。A勘察人应案勘察任务书要求进行勘察工作，包括地下埋藏物的查清工作B为开展勘察工作所发生的障碍物清除、场地平整及青苗赔偿等费用由勘察人自行承担C建设工程勘察合同可以采用总价合同、单价合同或者双方约定的其他合同价款形式D当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，并在双方确定变更事项后7天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更第3题3、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF—2016—0203），关于合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。A中标通知书、图纸、合同协议书、专用合同条款B合同协议书、中标通知书、专用合同条款、图纸C合同协议书、图纸、专用合同条款、中标通知书D合同协议书、通用合同条款、中标通知书、图纸第4题4、根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209），下列说法正确的有（）。A建设工程方案设计批准、施工图设计审查是设计人的一般义务B设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务C基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用由发包人承担。基准日期为工程设计合同签订日前28天的日期D建设工程设计合同的预付款比例一般不高于合同总价款的20%第5题5、根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202），下列关于监理合同有效期的说法正确的是（）。A监理合同有效期以约定的日历天数为准B监理服务期不包括保修阶段C监理合同有效期自实际开工之日起D监理合同有效期至完成监理工作并结清监理酬金之日止第6题6、根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202），下列说法有误的是（）。A监理人应按监理合同约定负责主持工地会议和工程竣工验收B监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承人所签订合同的变更事宜C因承包人原因不能按期竣工导致监理工作期限延长时，委托人和监理人应通过协商对监理酬金进行相应调整D监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，无须按照档案管理规定将监理有关文件归档E委托人与监理人解除合同后，监理人完成的善后工作属于正常工作正确答案：ACDE第7题7、根据《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF—2015—0212），下列说法正确的是（）。A委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件，包括但不限于工程项目资料、房屋设备，以及技术标准、规范、定额等咨询工作依据B咨询人提交的工程造价咨询成果文件，要加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章C咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，著作权属于委托人D合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方协商确定执行依据第8题8、关于建设工程全过程咨询及全过程咨询合同，下列说法正确的有（）。A全过程工程咨询采用单次招标方式，可使合同成本大大低于传统模式下设计、招标、造价、监理等分别多次发包的合同成本B全过程咨询单位的工作范围与工作内容在广度和深度上超出了传统的建设工程项目管理及咨询服务C全过程工程咨询单位具有代表发包人监督设计合同实施的权利D全过程工程咨询单位具有代表发包人监全过程工程咨询单位可以将部分专用咨询服务（勘察、设计、监理或造价咨询等）进行分包督设计合同实施的权利E全过程工程咨询费不包括公司管理费、专项评估费正确答案：ABCD第9题9、关于建设工程代建制及代建制合同，下列说法正确的有（）。A“委托代理合同”下，项目投资资金的管理权掌握在投资人手中B“指定代理合同”下，使用单位可能存在消极配合代建工作C“三方代建合同”下，政府投资管理部门、代建单位和使用单位三方相互制约D“三方代建合同”下，项目建设资金筹措及划拨仅是政府主管部门的义务E“委托代理合同”和“三方代建合同”下，代建单位是由投资人采用招标投标方式选定的；“指定代理合同”下，代建单位是由使用单位选定的正确答案：AC第10题10、关于PPP项目合同，下列说法错误的有（）。A在PPP项目中，政府方需要扮演项目发起人的角色B民营企业、国有企业、外国企业、外商投资企业和本级政府下属的政府融资平台都可以作为PPP项目的社会资本方CPPP项目合同是整个PPP项目合同体系的基础和核心，是政府方与社会资本方依法就PPP项目合作所订立的合同DPPP项目合同的合作范围可能包括设计、融资、建设、运营、维护等，在征得项目公司同意的前提下，政府可以就PPP项目合同项下的部分内容与其他方合作E一般情况下，PPP项目合同条款在合同签署时即全部生效正确答案：ABDE第九章作业第1题1.关于法规变化类合同价款的调整，下列谛去正确的是（）。A不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B基准日之前颁布的法规对合同价款有影晌的，应予调整C基准日之后政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑D承包人原因导致的工期延误期间，政策变化引起工程造价变化的．合同价款不予调整第2题2.关下合同款纠纷的处理，人民法院应子支持的是()。A施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的第3题3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于单价合同计量的说法，正确的是（）。A发包人可以在任何方便的时候计量，其计量结果有效B监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，则该工程量视为承包人实际完成的工程量C承包人收到计量的通知后不派人参加，则发包人的计量结果无效D承包人为保护施工质量超出施工图纸范围实施的工程量，应该予以计量第4题4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修期内修复费用的说法，正确的是（）。A因承包人原因造成的工程缺陷，承包人应负责修复，并承担修复费用，但不承担因工程缺陷导致的人身伤害B因第三方原因造成的工程损坏，可以委（托）承包人修复，发包人应承担修复费用，并支付承包人合理利润C因发包人不当使用造成的工程损坏，承包人应负责修复，发包人应承担合理的修复费用，但不额外支付利润D因不可抗力造成的工程损坏，承包人应负责修复，并承担相应的费用第5题5.工程预付款的支付应按照专用合同的约定执行，但最迟支付的时间是（）。A签订施工合同后30天内B开工通知载明的开工日期7天前C收到中标通知书并确认后30天内D实际开工日前14天第6题6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列因不可抗力事件导致的损失或增加的费用中，应由承包人承担的有（）。A停工期间承包人按照发包人要求照管工程的费用B因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失C合同工程本身的损坏D承包人施工设备的损坏E承包人的人员伤亡和财产损失正确答案：ABC第7题7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于承包人索赔的说法，正确的有（）。A承包人应在发出索赔意向通知书28天后，向监理人正式递交索赔报告B承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书C监理人应在收到索赔该报告后28天内完成审查并报送发包人D承包人接受索赔处理结果的，索赔款项应在竣工结算时进行支付E具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔持续递交延续索赔通知正确答案：ABE第8题8.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是（）。A在初始延误发生作用期同,其他并发延误者按比例承担责任B若初始延误者是发包人，则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C若初始延误者是客观原因,则在其延误期內,承包人不能得到经济补偿D若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿第9题9.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是（）。A期中进度款的支付比例,一股不低于期中价款总额的60%B期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%C综合单价发生调整的项目,其增减费在竣工结算时一并结算D发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款第10题10.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径，下列关于调解的说法中正确是（）。A承包人对调解书有异议时,可以停止施工B发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C发承包双方可在合同行期间协议调换或终止合同约定的调解人D调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认收终止第11题11.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是（）。A工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款B工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用C工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款D承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理第12题12.工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。A有效的施工合同B经审批的施工方案C当事人双方确认的现场签证D对争议事件各方当事人理由第13题13.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),下列事项应纳入工程变更范国的有()。A改变工程的标高B改变工程的实施顺序C提高合同中的工作质量标准D将合同中的某项工作转由他人实施E工程设备价格的变化正确答案：ABC第14题14.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，下列变化应纳入工程变更范围的有（）。A改变墙体厚度B工程设备价格上涨C转由他人实施土石方工程D提高地基沉降控制标准E增加排水沟长度正确答案：ADE第15题15.为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A请求仲裁的意思表达B仲裁事项C选定的仲裁员D选定的仲裁委员会E仲裁结果的执行方式正确答案：ABD第16题16.下列导致承包人工期延长和费用增加的情形中，根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和《或增加费用，但不支付承包人利润的有（）。A发包人提供图纸延误B施工中遇到了难以预料的不利物质条件C在施工场地发现文物D发包人提供的基准资料错误E发包人引起的暂停施工正确答案：BC第17题17.进行施工招标应满足的条件包括()。A概算已批准B有满足施工需要的施工图纸C已选择了监理单位D建设资金来源已落实E已有建筑许可证正确答案：ABDE第18题18.订立施工合同应具备的条件包括()。A工程项目已列入年度建设计划B具备了施工所需的设计文件和技术资料C初步设计已经批准D施工图设计已经批准E建设资金和主要建筑材料设备来源已落实正确答案：ABCE第19题19.《施工合同文本》由()组成。A施工合同协议书B中标通知书C工程预算书D施工合同专用条款E施工合同通用条款正确答案：ADE第20题20.在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有(ACE)。A由于发包方违约，承包方主动暂停施工B由于承包方违约，发包方提出暂停施工C工程师认为有必要而要求暂停施工D发包方驻工地代表要求的暂停施工E发生意外情况而引起的暂停施工正确答案：ACE第21题21.施工合同文本有关延期开工的正确规定包括()。A工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期B工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期C承包商经工程师批准后，可推迟开工日期D承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期E承包商递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期正确答案：ACE第22题22.当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A合同条件B协议条款C纪要协议D招标文件第23题23.进行施工中间验收后，监理工程师在24小时内既未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包商()。A可继续施工B应等待监理工程师进一步指示后再施工C要求监理工程师再次检验D向业主申请继续施工第24题24.业主应对因()原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。A监理工程师提供的水准点高程资料有误B承包商使用的测量仪器有误差C承包商放线有误差而监理工程师未查出D承包商放线后监理工程师未进行复测第25题25.竣工结算在()之后即可进行。A施工全部完毕B保修期满C试车合格D竣工验收报告被批准第26题26.甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后28天内无正当理由不组织验收，或验收后14天内不予批准且不能提出修改意见，()。A可视为竣工验收报告没有批准，不可办理结算手续B可视为竣工验收报告没有批准，但可办理结算手续C可视为竣工验收报告已经批准，可以办理结算手续D可视为竣工验收报告已经批准，但不可办理结算手续第27题27.支付工程款的前提是()。A招标文件中写明的工程量B施工合同中约定的工程量C设计文件中标明的工程量D核实确认已完的工程量第28题28.下列行为中，属于不符合暂停施工的是()。A工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工B工程师未能在规定时间内提出处理意见，乙方可自行复工C乙方送交复工要求后，可自行复工D施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工第29题29.在施工过程中，导致暂停施工的情况主要有()。A甲方代表要求的暂停施工B乙方代表要求的暂停施工C由于甲方代表违约，承包方主动暂停施工D由于乙方代表违约，发包方主动暂停施工E意外情况导致的暂停施工正确答案：ACE第30题30.施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有()。A工程量变化B工程设计变更C不可抗力D乙方实际进度与进度计划不相符E一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时正确答案：ABCE第31题31.工程款的结算方式有()。A预付款结算B按月结算C竣工后一次结算D分段结算E年终结算正确答案：BCD第32题32.在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有()。A由于发包方违约，承包方主动暂停施工B由于承包方违约，发包方提出暂停施工C工程师认为有必要而要求暂停施工D发包方驻工地代表要求的暂