2025年捐赠管理系统建设工程合同

2025年捐赠管理系统建设工程合同

甲方：北京盛世华章科技有限公司

地址：北京市朝阳区光华路1号

联系方式/p>

乙方：上海卓越系统集成有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道888号

联系方式/p>

第一条合同标的

本合同项下，乙方按照甲方要求，承建2025年捐赠管理系统建设工程，包括但不限于系统设计、软件开发、硬件部署、系统集成、测试验收等全部工作，确保系统符合甲方预定功能需求及性能指标。

第二条合同期限

本合同项下工程自双方合同签订之日起生效，预计工期为180日历天，具体完成时间为2025年12月31日前。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，工期相应顺延。

第三条计费标准/价格

本合同总价款为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00），包含但不限于软件开发费、硬件设备费、技术服务费、税费等全部费用。付款方式按工程进度分阶段支付：合同签订后支付30%，系统开发完成经甲方验收合格后支付40%，系统稳定运行满六个月后支付剩余30%。乙方应向甲方开具等额合规发票。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方的建设工作进行全程监督，要求乙方按合同约定及国家相关技术标准完成建设任务。甲方应及时提供必要的数据资料及系统运行环境，并指定专门人员配合乙方完成系统测试及验收工作。甲方有权根据实际需求提出合理变更建议，但须提前书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。甲方应按合同约定支付合同款项，逾期支付的，应按日向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金。

第五条乙方权利与义务

乙方应组建专业的项目团队，明确项目负责人及各环节责任人，确保项目按计划推进。乙方应严格按照合同约定的功能需求和技术标准进行系统开发，并保证系统代码质量符合行业标准。乙方应提供完整的系统文档，包括设计文档、源代码、操作手册等，并确保资料的真实性和完整性。乙方应配备7×24小时技术支持服务，保障系统上线后稳定运行，并按合同约定履行保修义务。

第六条项目验收/交付标准

项目验收以本合同附件《系统需求规格说明书》及双方确认的测试报告为准。乙方完成系统开发后，应书面通知甲方进行验收测试，甲方应在收到通知后15个工作日内组织验收。验收合格标准包括：系统功能完整，运行稳定，性能指标达标，文档齐全规范。如验收不合格，乙方应在收到甲方书面意见后10个工作日内完成整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担。

第七条保密条款

甲乙双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后三年。任何一方违反本保密义务，应赔偿由此给对方造成的全部经济损失，包括但不限于直接经济损失、商誉损失及维权费用。本保密条款独立于本合同其他条款，即使本合同终止，本保密条款依然有效。

第八条违约责任

1.乙方未按合同约定工期交付合格系统的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价款30%的违约金。

2.甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停或解除合同，并要求甲方支付应付款项及合同总价款30%的违约金。

3.乙方交付系统存在严重缺陷，经整改后仍无法满足合同约定的验收标准的，甲方有权要求乙方双倍返还已支付款项，并追究乙方其他违约责任。

4.任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密给对方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额不低于对方因此遭受的直接经济损失，且甲方有权要求乙方承担不低于合同总价款50%的惩罚性赔偿。

第九条不可抗力

1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。

2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。

第十条合同变更与解除

1.合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。任何一方单方面变更合同内容，视为违约。

2.发生下列情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：

(1)违约方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；

(2)违约方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

(3)违约方违反合同约定，致使合同目的无法实现。

3.合同解除后，双方应相互返还已收款项，已产生的费用由责任方承担。合同解除不影响违约责任和保密条款的效力。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。仲裁条款：如双方在本合同中另行约定仲裁机构，则应优先适用仲裁条款。

第十二条其他约定事项

1.本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。各份合同文本内容相同，具有同等法律效力。

3.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.未经对方书面同意，任何一方不得将