灯光施工合同_第1页
灯光施工合同_第2页
灯光施工合同_第3页
灯光施工合同_第4页
灯光施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

灯光施工合同

合同编号：［合同编号］

甲方：［甲方名称］（以下简称甲方）

地址：［甲方地址］

电话：［甲方电话］

传真：［甲方传真］

邮编：［甲方邮编］

联系人：［甲方联系人］

乙方：［乙方名称］（以下简称乙方）

地址：［乙方地址］

电话：［乙方电话］

传真：［乙方传真］

邮编：［乙方邮编］

联系人：［乙方联系人］

现就甲乙双方就灯光施工事宜，达成如下合同:

第一章合同目的和范围

1.1合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在灯光施工方面的权益和义务，确保

项目的顺利进行。

1.2合同范围

本合同约定了以下工作范围：

(1)灯光设计：乙方将根据甲方要求进行灯光设计，并提供设

计方案。

(2)灯光采购：乙方将负责采购灯光设备和材料。

(3)灯光安装：乙方将负责灯光设备和材料的安装。

(4)灯光调试：乙方将进行灯光系统的调试和测试。

(5)灯光维护：乙方将负责灯光系统的日常维护和保养。

第二章价格和支付方式

2.1价格

甲方应支付给乙方的费用为：［费用金额］,含税。

2.2支付方式

（1）甲方应在签署本合同后的3个工作日内，向乙方支付合同

款项的30%作为预付款。

（2）甲方应在乙方完成灯光施工并验收合格后的7个工作日内,

向乙方支付合同款项的70%作为尾款。

第三章工期

3.1开工日期

工程开工后，乙方应在7个工作日内开始施工，并通知甲方。

3.2完工日期

乙方应确保合同约定的灯光施工在［完工口期］前完成。

第四章质保和维修

4.1质保期

乙方对灯光施工提供12个月的质保期，自工程竣工之日起计算。

4.2维修

在质保期内，如果灯光设备浮现故障，乙方应免费修复或者更

换。

第五章违约责任

5.1甲方违约责任

(1)如甲方未按照本合同约定支付合同款项，乙方有权暂停工

作，同时甲方应支付乙方迟延支付的每日千分之三的逾期罚金。

(2)如甲方违反本合同其他约定，乙方有权解除合同，并要求

甲方承担相应的违约责任。

5.2乙方违约贡任

(1)如乙方未按照本合同约定完成灯光施工，乙方应承担违约

责任，并支付由此产生的一切费用和损失。

(2)如乙方违反本合同其他约定，甲方有权解除合同，并要求

乙方承担相应的违约责任。

第六章争议解决

6.1本合同的解释和争议解决适合中华人民共和国法律。

6.2甲乙双方因履行本合同发生争议的，应通过友好商议解决;

商议不成的，应向合同签订地人民法院提起诉讼。

附件：

(1)灯光设计方案

(2)灯光施工进度表

(3)灯光设备和材料清单

法律名词及注释:

1.质保期：指乙方对所提供的灯光设备承担的维修和质量保证

期限。

2.违约责任：指因违反合同约定而产生的法律责任。

3.商议解决：指甲乙双方通过友好商议、沟通以解决合同履行

中的争议。

4.诉讼：指甲乙双方在争议无法通过商议解决时，向法院起诉,

并依法由法院作出判决。

本文档涉及附件：

（1）灯光设计方案

（2）灯光施工进度表

（3）灯光设备

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论