服装店铺陈列装修施工合同

服装店铺陈列装修施工合同甲方（委托方）：[甲方全称]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]地址：[甲方注册地址/店铺地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系人电话]乙方（承包方）：[乙方全称]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]地址：[乙方注册地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系人电话]第一条工程概况1.1工程名称：服装店铺陈列装修工程1.2工程地点：[店铺具体地址，明确至门牌号]1.3工程范围：（1）墙面工程：基层批刮腻子、打磨，乳胶漆涂刷（需提供环保检测报告）或木饰面安装（含收边条）；（2）陈列系统：定制金属/木质陈列架、挂杆（含吊杆及五金配件）、展示台（含玻璃/木质台面）制作安装，道具固定件预埋；（3）照明工程：轨道灯、射灯、氛围灯带安装，线路穿管铺设（符合消防规范），开关插座布置（含面板）；（4）地面工程：瓷砖铺贴/地板铺设（含找平、勾缝），门槛石安装；（5）水电改造：原有线路检测，新增线路铺设（不含主管道改造）；（6）软装布置：衣架（甲方提供除外）、陈列道具（甲方提供除外）摆放，绿植（若有）定位；（7）其他：门头招牌安装（含LED发光字，甲方提供设计稿除外），施工期间场地临时防护。1.4工期：开工日期：[YYYY年MM月DD日]（以甲方书面通知为准）竣工日期：[YYYY年MM月DD日]总日历天数：[X]天（法定节假日顺延）甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期顺延，乙方需提交书面说明。第二条合同价款及支付2.1合同价款：固定总价人民币[X]元（大写：[壹贰叁肆伍陆柒捌玖零元整]），包含人工、材料、机械、运输、安装、管理、利润、税金及合同约定范围内所有费用，仅甲方书面变更可调整。2.2付款方式：（1）预付款：合同签订后3个工作日内，支付总价款30%（[X]元）；（2）进度款1：墙面工程完成、陈列架框架安装完毕，甲方验收确认后3个工作日内，支付30%（[X]元）；（3）进度款2：竣工初步验收合格后3个工作日内，支付35%（[X]元）；（4）质保金：剩余5%（[X]元），竣工验收满12个月无质量问题后3个工作日内无息支付。2.3付款凭证：乙方每次收款需提供等额合法发票（增值税[普/专]票）。第三条双方权利义务3.1甲方义务：（1）开工前3个工作日清空场地，提供水电接驳点；（2）提供经确认的设计图纸（乙方设计需甲方书面确认）；（3）委派[甲方代表姓名]负责现场协调、验收；（4）办理物业许可、消防报备（乙方协助提供资料）；（5）主要材料进场前24小时内验收签字，逾期视为确认。3.2乙方义务：（1）按《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210施工，确保陈列效果符合服装展示需求；（2）采购材料符合甲方确认的品牌、规格，提供合格证；（3）委派[乙方项目经理姓名]负责现场安全、进度，配备防护设施，购买施工意外险；（4）承担施工期间全部安全事故责任（自身及第三方伤亡、财产损失）；（5）竣工后3个工作日内清运垃圾至物业指定地点；（6）提交竣工验收报告、竣工图纸、材料验收记录等资料。第四条工期延误及违约责任4.1乙方延误：每逾期1天付总价款0.5‰违约金；逾期超10天，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并付5%违约金，赔偿租金、营业损失。4.2甲方延误：图纸变更、付款延迟等导致工期顺延；逾期付进度款超7天，乙方有权停工，甲方按每天0.5‰付窝工损失。4.3不可抗力：地震、政府指令等导致延误，双方免责，工期顺延，乙方24小时内通知甲方并提供证明。第五条质量验收与保修5.1验收：（1）隐蔽工程（水电、基层）完成后，乙方提前24小时通知甲方验收，合格后方可后续施工；（2）竣工后乙方提交验收申请，甲方5个工作日内验收，合格签署确认单；逾期未验收视为合格；（3）验收不合格，乙方7个工作日内整改，逾期按延误工期处理。5.2保修：（1）期限：竣工验收满12个月，防水工程（若有）5年；（2）范围：乙方施工质量问题（甲方使用不当、不可抗力除外）；（3）响应：乙方24小时内到场，紧急情况12小时内到场，48小时内维修；逾期甲方可自行维修，费用从质保金扣除，不足由乙方补足。第六条违约责任6.1甲方逾期付款：每逾期1天付应付未付金额0.5‰违约金，超15天乙方有权停工。6.2乙方用不合格材料：甲方要求更换，乙方承担费用并付不合格材料金额20%违约金，延误按工期违约处理。6.3质量不合格导致无法开业：乙方赔偿甲方近3个月日均营业额×延误天数的营业损失，及其他直接损失。第七条争议解决协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第八条其他8.1变更：需双方书面确认《工程变更单》，价款、工期相应调整。8.2保密：双方对合同内容、店铺商业信息保密2年。8.3生效：双方签字盖章后生效，一式