钢结构幕墙施工合同

钢结构幕墙施工合同钢结构幕墙施工合同甲方（发包方）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________联系电话：________________________乙方（承包方）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________资质等级：钢结构工程专业承包____级、建筑幕墙工程专业承包____级安全生产许可证号：________________________联系电话：________________________第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程范围：（1）钢结构幕墙钢骨架部分：钢立柱、横梁制作安装，预埋件/后置埋件安装，钢构件防腐处理（除锈等级Sa2.5级，防腐涂层干膜厚度≥120μm）；（2）建筑幕墙面板部分：玻璃/石材/金属面板（具体规格见附件1《材料清单》）安装，密封胶打注（耐候密封胶、结构胶，品牌见附件1），开启扇制作安装；（3）配套工程：幕墙周边收口、防火封堵（防火棉填充，厚度≥100mm）、避雷系统连接（与建筑主体避雷网可靠连接）。1.4承包方式：包工包料（含材料采购、运输、制作、安装、检测、成品保护）。1.5工程质量标准：符合《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）、《建筑幕墙工程质量验收标准》（GB50210-2018）及地方现行规范，达到甲方验收合格标准。第二条合同价款2.1合同总价：人民币______元（大写：________________________），为固定总价合同（含人工、材料、机械、管理、利润、税金、措施费、检测费、成品保护费等全部费用）。2.2价款调整情形：仅因甲方书面设计变更、工程量增减（经甲方现场签证确认）可调整，调整方式为：按合同约定单价（附件2《工程量清单单价表》）计算，无约定单价的按当期《______市工程造价信息》执行。第三条工期3.1开工日期：______年______月______日（以甲方书面开工通知为准）。3.2竣工日期：______年______月______日，总工期______日历天。3.3工期延误责任：（1）甲方原因（图纸延误、场地未交付、付款不到位、设计变更超______天确认）：工期顺延，甲方按乙方实际停工天数赔偿窝工损失（每日______元）；（2）乙方原因（施工组织不当、材料供应滞后、质量返工）：每逾期1天，按合同总价万分之五支付违约金，逾期超15天，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金；（3）不可抗力（地震、台风等）：工期顺延，双方互不承担损失赔偿责任（需提供气象/政府部门证明）。第四条双方权利义务4.1甲方权利义务（1）提供施工图纸（含深化设计要求）、施工场地（水电接驳点至现场边界），办理施工许可；（2）组织图纸会审、隐蔽工程验收、竣工验收；（3）按合同约定支付工程款；（4）协调现场其他施工单位交叉作业（乙方需配合的，甲方提前3天书面通知）。4.2乙方权利义务（1）按图施工，不得擅自变更设计；（2）材料进场前提交样品（含合格证、检验报告），经甲方/监理确认后方可使用；（3）配备专职安全员，落实安全防护（高处作业系安全带、设置防护网），承担施工期间安全事故全部责任（含人员伤亡赔偿）；（4）成品保护：幕墙安装完成后，设置防护膜，直至工程竣工验收；（5）办理施工人员工伤保险（提供保单复印件）。第五条材料设备供应5.1所有材料由乙方供应，品牌、规格需与附件1一致，不得擅自更换；5.2材料进场验收：乙方提前24小时通知甲方/监理，验收合格后方可卸货，不合格材料12小时内退场，费用乙方承担；5.3结构胶、密封胶需提供与面板的相容性试验报告（有效期内）。第六条验收6.1隐蔽工程验收：钢骨架安装完成、防火封堵完成后，乙方提交验收申请，甲方/监理24小时内验收，合格后方可进入下一道工序；6.2竣工验收：工程完工后，乙方提交验收报告（含检测报告：幕墙四性试验、钢结构探伤报告），甲方10日内组织验收，验收合格签署《竣工验收记录》；6.3验收不合格：乙方5日内整改完毕，直至合格，费用乙方承担，工期不顺延。第七条付款方式7.1预付款：合同生效后7日内，甲方支付合同总价10%（人民币______元），乙方需提供等额履约保函；7.2进度款：（1）钢骨架安装完成50%：支付至已完工程量的70%；（2）面板安装完成100%：支付至已完工程量的85%；（3）竣工验收合格后15日内：支付至合同总价95%；7.3质保金：合同总价5%（人民币______元），质保期满2年后10日内无息支付。第八条质保期8.1质保期：自竣工验收合格之日起2年；8.2质保责任：乙方免费维修（含材料、人工），但因甲方使用不当、外力损坏、不可抗力除外；8.3维修响应：甲方通知后24小时内到场，72小时内修复完毕。第九条违约责任9.1甲方逾期付款：每逾期1天，按应付未付金额万分之五支付违约金，逾期超30天，乙方有权停工；9.2乙方质量不合格：除整改外，按合同总价5%支付违约金，整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方损失（含第三方返工费用）；9.3乙方擅自转包/分包：甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方承担合同总价15%的违约金。第十条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他11.1本合同自双方签字盖章之日起生效；11.2附件（《材料清单》《工程量清单单价表》《施工进度计划》）为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；11.3本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，监理单位执______份。甲方（盖章）：________________________法定代表人/授权代表（签字）：____