隔断工程专业施工合同

隔断工程专业施工合同甲方（全称）：________________________住所：________________________法定代表人：________________________委托代理人：________________________乙方（全称）：________________________住所：________________________法定代表人：________________________委托代理人：________________________鉴于甲方就【XX项目隔断工程】委托乙方施工，乙方具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，签订本合同。一、工程概况1.1工程名称：XX项目隔断工程1.2工程地点：XX市XX区XX路XX项目施工现场1.3工程范围：轻钢龙骨石膏板隔断、钢化玻璃隔断、铝合金框架隔断（含龙骨安装、面板/玻璃固定、密封打胶、五金配件安装等，具体见附件一《工程量清单》、附件二《施工图纸》）1.4承包方式：包工包料（含材料采购、运输、施工、安装、调试、验收、质保及垃圾清运等全部工作）1.5工期：-开工日期：XXXX年XX月XX日（以甲方书面开工令为准）-竣工日期：XXXX年XX月XX日-总工期：XX日历天（含节假日）1.6质量标准：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及设计要求，达到合格标准二、合同价款2.1合同总价：人民币XX元（大写：XX元整），为固定总价合同（含材料、人工、机械、管理费、利润、税金及所有风险费用）2.2价款调整情形：仅在以下情况调整（需甲方书面确认）：-工程变更（含设计变更、施工范围调整）-甲方书面签证的现场洽商-不可抗力导致的工程损失2.3调整方式：-变更项目有合同单价的，按合同单价计算；无合同单价的，按乙方投标报价原则（或当地造价信息）计算，经甲方确认后执行-签证项目按实际发生的人工、材料、机械费用计算，需附原始凭证三、双方权利义务3.1甲方权利义务-开工前XX天提供符合施工要求的场地（三通一平、无障碍物），出具《场地交接记录》-开工前XX天提供施工图纸、技术要求，乙方收到后XX天内确认，逾期视为认可-协调乙方与其他施工单位交叉作业，明确施工界面及时间节点-按约定支付工程价款，组织隐蔽工程、竣工验收-有权对工程质量、进度监督，发现问题要求乙方24小时内整改3.2乙方权利义务-提供资质证书复印件（加盖公章），确保资质有效-开工前XX天提交施工组织设计、进度计划，经甲方确认后执行-主要材料（龙骨、石膏板、玻璃等）采购前报样品、厂家资质、检验报告，甲方XX天内确认，逾期视为认可；材料进场需经甲方检验，不合格立即退场-遵守施工现场安全规范，设置警示标志，为施工人员购买意外伤害保险（费用自担）；发生安全事故立即通知甲方及主管部门，承担全部责任（含伤亡赔偿、罚款）-按约定工期竣工，逾期承担违约责任-质保期内履行保修义务，接到通知后24小时到场、48小时修复四、工程变更与签证4.1甲方变更需出具《工程变更单》（含变更原因、范围、价款、工期影响），乙方XX天内提交报价及工期调整方案，甲方XX天内确认（双方签字盖章生效）4.2无甲方书面确认的变更，乙方不得施工，费用自担、工期不顺延4.3现场签证需甲方现场代表签字+项目专用章，否则无效五、工期延误5.1甲方原因（场地未交付、图纸延误、付款逾期）：工期顺延，赔偿乙方窝工/机械闲置损失（按实际发生计算）5.2乙方原因：每延误1天，按合同总价万分之三支付违约金，累计不超合同总价5%5.3不可抗力：工期顺延，双方免责；乙方需XX小时内通知甲方并提供证明5.4工期顺延需双方书面确认，否则无效六、质量与验收6.1隐蔽工程验收：龙骨安装、管线铺设完成后，乙方提前24小时书面通知甲方，甲方XX小时内验收；未到场视为合格，留存影像资料6.2中间验收：隔断框架、面板/玻璃安装完成后，验收合格方可进入下一道工序6.3竣工验收：乙方提交竣工报告、竣工图纸、检验报告后，甲方XX天内组织验收；合格签署《竣工验收记录》，不合格乙方XX天内整改（逾期按延误处理）七、合同价款支付7.1预付款：合同生效后XX天内，甲方支付合同总价10%（乙方提交等额预付款保函，有效期至预付款扣完）7.2进度款：-框架安装验收合格：支付30%-面板/玻璃安装验收合格：支付30%-竣工资料提交：支付10%7.3竣工结算款：验收合格后XX天内，乙方提交结算资料，甲方XX天内审核；无异议支付至结算总价97%7.4质保金：结算总价3%，质保期满后XX天内支付（无利息）7.5付款前乙方需提供合法增值税发票（税率按国家规定），否则甲方顺延付款不担责八、质量保修8.1质保期：自验收合格之日起，隔断工程2年，防水部分（如有）5年8.2质保范围：施工质量导致的开裂、变形、脱落、密封不良等8.3乙方逾期未修复，甲方可委托第三方，费用从质保金扣除（不足部分乙方补足）九、违约责任9.1甲方违约：逾期付款按应付未付金额万分之五/天支付违约金；逾期30天以上，乙方有权解除合同并索赔9.2乙方违约：质量不合格无偿整改；安全事故承担全部责任；逾期竣工超15天，甲方有权解除合同并索赔（含另行委托费用）9.3合同解除后，双方XX天内结清款项十、争议解决协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼十一、其他11.1不可抗力：地震、台风等不能预见/避免/克服的客观情况，双方及时通知并提供证明11.2廉洁条款：禁止行贿，违约支付合同总价10%违约金，守约方有权解除合同11.3合同生效：双方签字盖章之日起生效，一式XX份（甲XX份、乙XX份）11.4附件：《工程量清单》《施工图纸》《材料确认单》《资质证书复印件》为本合同组成部分甲方（盖章）：________________________法定代表人/委托代理