2025年城市大脑建设工程合同

2025年城市大脑建设工程合同

甲方：北京智联科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村大街28号

联系方式/p>

乙方：上海数字信息技术有限公司

地址：上海市浦东新区张江高科技园区博云路2号

联系方式/p>

第一条合同标的

本合同项下甲方委托乙方承担2025年城市大脑建设工程，包括但不限于项目需求分析、系统设计、软件开发、系统集成、设备采购、安装调试、技术培训以及后期运维服务等全部工作。乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提出的技术要求，完成城市大脑建设项目的全部内容，确保项目成果满足甲方运营管理需求。

第二条合同期限

本合同有效期为自双方签字盖章之日起至项目竣工验收合格之日止，具体期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如项目因故需延期，双方应另行签订书面协议，经甲方书面同意后方可延期执行。

第三条计费标准/价格

本项目总价款为人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元），包含项目设计费、软件开发费、硬件设备费、安装调试费、技术培训费及后期运维服务费等全部费用。乙方应在合同签订后十日内向甲方提交详细的项目报价清单，经甲方审核确认后作为本合同附件。甲方应按照合同约定分期支付项目款项，首期付款应在合同签订后支付总价款的30%，其余款项根据项目进度按合同约定分阶段支付。任何价格调整均需经双方书面协商一致后方可执行。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方的项目实施过程进行监督和检查，要求乙方按照合同约定的技术标准和进度要求完成工作。甲方有权根据项目实际需求调整项目功能或优化方案，但应及时以书面形式通知乙方，并承担由此产生的额外费用。甲方应向乙方提供项目所需的相关数据和资料，并保证数据的真实性和完整性。甲方应按时足额支付合同款项，如因甲方原因导致付款延迟，应向乙方支付每日万分之五的违约金。甲方有权在合同履行完毕后，要求乙方提供完整的项目文档、源代码及相关技术资料。

第五条乙方权利与义务

乙方有权要求甲方提供必要的项目实施条件，包括但不限于办公场所、网络环境及项目所需数据资料。乙方应组建专业的项目团队，明确项目负责人及各阶段工作人员，确保项目按计划推进。乙方应建立完善的项目管理制度，定期向甲方汇报项目进展情况，并接受甲方的监督检查。乙方应保证项目成果的质量，所有开发成果应符合国家及行业相关标准，并提供必要的技术支持和售后服务。如因乙方原因导致项目延期，应向甲方支付每日万分之五的违约金，但最长不超过合同总价款的20%。

第六条项目验收/交付标准

项目验收应在乙方完成全部合同约定内容后进行，甲方应在收到乙方验收申请后十五日内组织相关人员进行验收。验收内容包括系统功能完整性、性能指标达标情况、数据安全性及系统稳定性等，验收标准以双方确认的技术文档及需求规格说明为准。如验收合格，双方应签署项目验收报告；如验收不合格，乙方应在收到验收意见后十日内完成整改，并承担由此产生的费用。项目交付应包括完整的系统软件、硬件设备、技术文档、操作手册及培训资料，并确保系统在交付时能稳定运行三个月以上。

第七条保密条款

甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密内容包括但不限于项目技术方案、客户信息、财务数据及项目进度等。本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效，持续有效期限为本合同终止后五年内。任何违反保密义务的一方应赔偿由此给对方造成的全部损失，包括直接经济损失和间接经济损失。因法律规定或行政要求必须披露的保密信息除外，但披露前应提前通知对方。

第八条违约责任

甲方未按合同约定支付项目款项的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项千分之五的违约金，逾期超过三十日，乙方有权暂停项目实施或解除合同，并要求甲方支付合同总价款20%的违约金。乙方未按合同约定交付合格项目的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，逾期超过六十日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付款项的120%作为赔偿。因乙方原因导致项目功能不符合约定标准，甲方有权要求乙方在三十日内免费修复，逾期未修复或修复后仍不符合标准的，甲方有权要求乙方降低项目价格，或直接委托第三方完成缺陷修复，费用由乙方承担。乙方在项目实施过程中泄露甲方商业秘密，应赔偿甲方由此遭受的直接经济损失，赔偿金额不低于人民币伍佰万元整，并承担相应的法律责任。

第九条不可抗力

因地震、台风、洪水、火灾、战争、政策调整等不可预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件，导致合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力的一方应在事件发生后七日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，双方互不承担违约责任。不可抗力影响消除后，受影响方应尽快恢复合同履行，并采取措施减少损失。

第十条合同变更与解除

本合同的任何变更，均需经双方协商一致，并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方有权在合同履行期间，因项目需求发生重大变化而书面通知乙方解除合同，但应承担乙方已完成工作的相应费用，并支付合同未履行部分价款50%的补偿金。乙方有权在甲方无正当理由逾期支付款项超过三十日，或明确表示不履行合同主要义务时，书面通知甲方解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及合同总价款30%的违约金。合同解除后，双方应妥善处理项目资料及设备，并结清所有款项。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交北京市海淀区人民法院通过诉讼方式解决。仲裁选择：如双方在本合同签署之日起三十日内未能就仲裁机构达成一致，则争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁裁决后，双方应自觉履行，一方不履行的，另一方可向人民法院申请强制执行。

第十二条其他约定事项

本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，其中壹份报双方上级主管部门备案。项目实施过程中，如遇国家法律法规或政策调整，双方应遵循新的规定执行，由此产生的成本变动由双方协商解决。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。项目完成后，相关知识产权归属按照