临时用电工程监理服务合同

临时用电工程监理服务合同本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：甲方（业主）：名称：________________________地址：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________联系电话：________________________乙方（监理单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________联系电话：________________________根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）等法律法规、规章及标准规范，就甲方委托乙方对______（项目名称）临时用电工程进行监理服务事宜，双方达成协议如下：第一条监理服务范围与内容1.1本合同所指的临时用电工程为甲方投资的______（项目名称）工程，位于______，主要包括为该工程施工服务的临时性电力供应系统及相关设施。1.2监理服务范围覆盖该临时用电工程的施工准备阶段至竣工验收、交付使用的全过程。1.3监理服务具体内容包括：1.3.1参与审查施工单位提交的临时用电施工组织设计或专项施工方案，包括其合规性、专业性、安全性及可操作性，并提出书面审查意见。1.3.2审查施工单位选择的变压器、配电系统方案、线路敷设方式、设备选型（如配电箱、开关、电缆、接地装置等）是否符合设计图纸、技术规范、国家强制性标准及施工方案要求。1.3.3核查施工单位现场临时用电管理人员、专职电工等特种作业人员的资质证书、执业资格是否符合要求。1.3.4审查施工单位建立的安全管理体系、安全专项措施（如三级配电两级保护、TN-S接零保护系统、接地与防雷措施、线路安全防护、防触电措施、安全警示标志等）及应急预案的完备性与合理性。1.3.5对临时用电设施的关键工序和重点部位进行旁站监理，如变压器安装、配电系统接线、电缆敷设、接地电阻测试等。1.3.6对施工现场临时用电进行定期巡视检查和不定期抽查，重点检查安全防护措施落实情况、线路敷设规范性、设备运行状态等，对发现的问题及时签发监理工程师通知单，要求施工单位整改，并跟踪整改结果。1.3.7审核施工单位报送的临时用电相关的施工记录、检查记录、设备检测报告（特别是接地电阻测试、绝缘电阻测试报告等）。1.3.8参与临时用电工程的分部分项工程验收和竣工验收工作，并形成监理验收意见。1.3.9审核施工单位报送的与临时用电工程相关的工程款支付申请，提出监理审核意见供甲方参考。1.3.10做好监理日志和各类监理记录，整理、签发监理文件，并负责监理资料的收集、整理和归档工作。1.3.11及时向甲方报告临时用电工程的质量、安全状况及存在的问题，提出改进建议。1.3.12在合同约定的缺陷责任期内，对临时用电工程存在的问题进行监督检查，并督促施工单位维修。第二条监理单位与业主的权利与义务2.1监理单位权利：2.1.1有权查阅与临时用电工程相关的甲方文件、设计图纸、施工合同及施工单位报送的所有技术文件和资料。2.1.2有权进入施工现场，对临时用电设施的施工、安装、运行进行检查、巡视和平行检验。2.1.3有权要求施工单位立即停止违反法律法规、强制性标准、设计图纸、施工方案或合同约定的施工行为，并要求其限期整改。2.1.4有权签发监理工程师通知单，要求施工单位整改问题；根据情况严重程度，有权签发暂停施工令，并及时向甲方报告。2.1.5有权要求施工单位按照规定程序报送各类报验资料，并对其内容进行审核。2.1.6有权参加与临时用电工程相关的各类会议，并发表监理意见。2.1.7有权依据合同约定和监理规范，对工程款支付申请进行审核，并向甲方提出审核意见。2.1.8对施工过程中发现的违反法律法规或强制性标准的行为，有权向甲方及有关政府主管部门报告。2.1.9有权要求甲方提供开展监理工作所需的必要条件（如具备资质的试验室、必要的工作场所和办公设施等）。2.2监理单位义务：2.2.1按照本合同约定和国家有关监理规范，履行监理职责，坚持原则，公正执行监理业务。2.2.2依据监理规划和实施细则，选派具备相应资格、经验和能力的总监理工程师、专业监理工程师及监理员，并保持人员相对稳定。更换总监理工程师需事先征得甲方书面同意。2.2.3编制详细的监理规划和针对临时用电工程特点的监理实施细则，报送甲方审核。2.2.4在监理过程中，认真履行检查、巡视、旁站等职责，做好监理记录，确保监理资料真实、完整、规范。2.2.5及时、准确地向甲方报告工程进展情况、质量状况、安全状况及存在的问题，并提出监理建议。2.2.6接受甲方的监督和管理，按甲方要求参加相关会议。2.2.7对在履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密和技术信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得泄露给任何第三方。2.2.8在缺陷责任期内，按照约定履行监督检查义务。2.3业主权利：2.3.1有权了解临时用电工程的监理工作情况，查阅监理规划和实施细则、监理日志、监理文件及监理资料。2.3.2有权审查乙方及派驻现场监理人员的资质证书及相关执业资格证书。2.3.3有权要求乙方提交监理月报、专题报告或临时报告。2.3.4有权对乙方的监理工作提出建议和意见。2.3.5有权审批乙方提交的符合要求的各类报验资料和监理费用支付申请。2.3.6有权对监理合同的履行情况进行监督。2.4业主义务：2.4.1按照合同约定，及时向乙方提供开展监理工作所需的必要信息、技术资料、现场条件（包括满足乙方办公、资料查阅、必要检查等所需的场所和设施）。2.4.2按合同约定及时足额支付乙方监理服务费。2.4.3协调解决施工过程中与临时用电工程相关的、需要甲方协调的外部关系问题（如与其他专业工程的交叉作业协调、外部报批手续等）。2.4.4及时向乙方提供与临时用电工程相关的必要设计文件、施工图纸、技术要求及其他背景资料。第三条合同期限3.1本合同有效期自本合同双方签字盖章之日起生效，至甲方临时用电工程竣工验收合格、乙方完成全部监理服务、甲方支付全部监理服务费并双方签署监理合同终止/结清单之日止。3.2如因非乙方原因导致工程暂停，合同期限相应暂停计算。工程复工后，本合同期限继续计算至合同约定的终止条件满足为止。3.3如工程因甲方原因发生延期，合同期限相应顺延，具体顺延时间由双方协商确定，并在书面补充协议中明确。第四条监理费用4.1监理费的总额为人民币______元（大写：________________________元整）。该费用为固定总价包干，包含乙方为提供本合同约定的监理服务所产生的全部费用，包括但不限于人员费、差旅费、办公费、资料费、必要的检测费用（若合同约定由乙方承担）、税金等。4.2具体费用构成明细：______（可简述或引用附件，若无附件则在此处说明构成）。4.3支付方式与时间：4.3.1预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价的______%，即人民币______元（大写：________________________元整），作为监理工作的预付款。4.3.2进度款：乙方完成相应监理工作阶段，并经甲方确认后，可向甲方申请支付进度款。具体支付节点及比例如下：（1）主体施工阶段起，按月支付当月完成监理工作量的______%，支付至累计已完成工程量的______%；累计支付不超过合同总价的______%。（2）主体施工完成，进入设备安装及调试阶段后，支付至累计已完成工程量的______%。（3）竣工验收合格后______日内，支付至合同总价的______%，即人民币______元（大写：________________________元整）。4.3.3尾款：乙方提交完整监理资料并经甲方确认，且甲方结清所有应付监理服务费后______日内，甲方向乙方支付剩余的______%，即人民币______元（大写：________________________元整）作为尾款。4.3.4每次支付均需乙方提交符合要求的监理费支付申请、相关证明文件。甲方应在收到乙方申请后______日内完成审核并支付。4.3.5甲方逾期支付监理服务费，每逾期一日，应按逾期支付金额的______‰向乙方支付滞纳金。4.4价格调整：除本合同另有约定外，合同生效后，由于甲方原因导致监理工作范围增加或监理时间延长，经双方确认后，可相应调整监理费，具体调整方法为：______（例如，按新增工程量或延长工期按原费率计算等）。第五条监理机构与人员5.1乙方在本项目现场设立监理机构，负责具体履行监理合同约定的各项任务。5.2乙方应指定一名总监理工程师负责本项目的全面监理工作。总监理工程师姓名为：__________，资质等级：__________，注册证书编号：__________。总监理工程师代表乙方履行本合同约定的相关权利和义务。5.3乙方应配备足够数量的专业监理工程师和监理员，具体人员名单及资质证明将在合同生效后______日内提交甲方确认。监理人员应持证上岗，并保持相对稳定。如需更换主要监理人员（包括总监理工程师），需事先征得甲方书面同意。5.4各级监理人员应认真履行职责，遵守职业道德和行业规范。第六条监理工作程序6.1乙方应在合同生效后______日内，编制详细的监理规划和针对本临时用电工程的监理实施细则，报送甲方审核。6.2乙方应按照监理规划和实施细则，以及国家、行业现行规范标准，开展巡视、平行检验、旁站监理等工作，并及时签发监理文件（如监理工程师通知单、工程款支付证书、验收记录等）。6.3乙方应建立完善的监理资料管理体系，确保监理资料的完整性、规范性和可追溯性。6.4乙方应定期（如每月）向甲方提交监理工作报告，汇报临时用电工程进展、质量、安全状况、存在问题及建议等。6.5乙方应按合同约定参加甲方组织的或政府主管部门组织的与临时用电工程相关的各类检查、验收活动，并提交监理意见。第七条监理文件7.1乙方应负责编制和签发本合同约定的所有监理文件，包括但不限于：（1）监理规划（2）监理实施细则（3）监理工程师通知单（4）暂停施工令（如需）（5）工程款支付证书（6）隐蔽工程验收记录（含监理意见）（7）分部分项工程验收记录（含监理意见）（8）临时用电工程竣工验收报告（9）监理月报/专题报告/日报（10）监理工作总结报告（11）其他根据合同约定或监理工作需要形成的文件7.2乙方应确保监理文件的内容真实、准确、符合规范要求，并按时签发、送达甲方。第八条违约责任8.1乙方违约责任：8.1.1乙方未按合同约定的监理范围、内容和标准履行监理义务，或因监理失职、渎职导致临时用电工程质量、安全出现问题，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。8.1.2乙方选派的监理人员不符合合同约定的资质要求，或擅自更换总监理工程师未征得甲方同意，甲方有权要求乙方纠正，并可能解除合同，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。8.1.3乙方未按约定提交监理规划、实施细则、监理文件或监理资料，或提交的文件资料不符合要求，影响甲方正常工作或工程进展的，乙方应承担相应责任。8.1.4乙方及其监理人员在履行合同过程中泄露甲方商业秘密，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。8.1.5因乙方原因导致监理工作延误，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。8.1.6乙方违反法律法规或强制性标准，发出错误指令，造成损失的，应承担相应责任。8.2甲方违约责任：8.2.1甲方未按合同约定及时支付监理服务费，应向乙方支付滞纳金，并承担乙方因此遭受的损失。8.2.2甲方未按约定提供乙方开展监理工作所需的必要条件或资料，导致乙方工作延误或无法正常开展，应承担相应责任。8.2.3甲方无正当理由拒绝乙方根据合同约定或规范标准提出的合理建议，并因此造成损失的，甲方应承担相应责任。8.2.4甲方未按约定审批乙方提交的必要文件，导致乙方工作延误，应承担相应责任。第九条不可抗力9.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱等。9.2任何一方因不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行合同义务时，不承担违约责任，但应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。9.3双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否暂停合同、部分或全部解除合同。因不可抗力解除合同的，双方应做好善后工作，互不承担违约责任。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.1甲乙双方对于在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）、工程信息及其他未公开信息，负有保密义务。11.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、转让或许可使用该保密信息，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。11.3本保密义务不因本合同的终止而失效。第十二条合同生效、变更与终止12.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件后方能生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3本合同正常终止的条件为：（1）甲方临时用电工程竣工验收合格。（2）乙方已按照合同约定完成全部监理服务。（3）甲方已按照合同约定支付全部监理服务费。（4）双方已签署监理合同终止/结清单。12.4出现以下情况之一，本合同可提前终止：（1）经双方协商一