地面光伏发电EPC总承包合同样本合同

地面光伏发电EPC总承包合同样本合同合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在中国______省（市）______市签署：发包人：________________________（以下简称“发包人”）法定代表人/授权代表：________________________地址：________________________联系方式：________________________承包人：________________________（以下简称“承包人”）法定代表人/授权代表：________________________地址：________________________联系方式：________________________根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就发包人委托承包人承担______（项目名称，以下简称“项目”）的工程总承包（EPC）事宜，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：______（项目名称）1.2项目地点：中国______省（市）______市______区/县______镇/街道______村/社区1.3项目内容：建设一座地面光伏发电站，总装机容量约为______千瓦，主要设备包括光伏组件、逆变器、汇流箱、支架系统、升压站（如有）、开关设备、电缆及监控系统等。1.4项目特征：本项目为______（例如：地面式固定支架光伏电站），采用______（例如：单晶硅/多晶硅）光伏组件，逆变器类型为______（例如：组串式/集中式），并网方式为______（例如：自发自用、余电上网）。第二条合同标的2.1承包人按照国家及行业相关法律法规、技术标准和规范，以及合同约定的技术规格、设计图纸、工程量清单（如有）等要求，负责项目的勘察（如需）、设计、采购、施工、设备安装调试、试运行、直至取得并网发电许可证并实现商业运行的全过程总承包服务。2.2承包人应确保项目最终质量达到合同约定的质量标准，并满足发电效率、发电量等性能指标要求。第三条合同文件3.1组成本合同的文件包括：(1)本合同协议书；(2)中标通知书（如适用）；(3)投标函及其附录（如适用）；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)合同附件（包括但不限于：技术规范书、设计图纸、主要设备材料品牌型号清单、发包人提供的条件文件等）。3.2组成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决；协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。第四条合同价款4.1本合同采用______（固定总价/可调价格）方式。4.2合同总价款为人民币______元整（大写：______元整）。4.3如采用可调价格方式，价格调整的触发条件、计算方法等具体约定见专用合同条款。第五条合同工期5.1本合同项目的计划开工日期为______年______月______日。5.2本合同项目的计划竣工日期为______年______月______日。5.3项目总工期为______天。5.4工期的计算以双方在开工日期确认函中确认的日期为准。5.5因发包人原因、设计变更、不可抗力等非承包人原因导致工期延误的，工期应相应顺延，具体处理方式按本合同约定执行。5.6因承包人原因造成工期延误的，承包人应承担违约责任，并按合同约定支付逾期竣工违约金。第六条质量标准6.1本项目工程质量必须符合国家现行有关法律、法规、技术标准和规范的要求，以及合同约定的技术规范、设计图纸和标准。6.2项目最终应达到______（例如：合格/优良）等级。6.3承包人应建立健全质量保证体系，并按合同约定及国家相关规定进行材料设备检验、工序验收和竣工验收。第七条发包人义务7.1发包人应负责办理项目所需全部政府批准、许可、备案等手续，并承担相关费用，确保承包人能够顺利进行项目实施。7.2发包人应在______年______月______日前完成项目所需场地的征用、清理和移交工作，并确保场地具备施工条件。7.3发包人应向承包人提供项目所需的水源、电源（至项目场地入口处）、通信等必要条件，并承担相关费用。7.4发包人应负责提供项目所需的并网接口和并网协议，并与电网公司协调并网事宜。7.5发包人应负责组织设计交底，审阅承包人提交的设计文件，并按合同约定支付合同价款。7.6发包人应指定或授权工程师（以下简称“工程师”）负责合同履行过程中的协调、管理、监督和确认工作。第八条承包人义务8.1承包人应具备相应的资质和履约能力，按照合同约定、技术规范、设计图纸和标准完成项目的设计、采购、施工、调试、试运行等全部工作。8.2承包人应自行承担其设计、采购、施工、调试等过程中产生的全部费用，并确保项目最终总成本不超过合同总价款（可调价格除外）。8.3承包人应建立健全项目管理体系和安全保障体系，确保施工安全，并承担因其原因造成的人员伤亡和财产损失。8.4承包人应按合同约定提交项目进度计划、设计文件、材料设备清单、检验报告、调试报告等文件，并接受工程师的检查和监督。8.5承包人应负责采购符合合同约定标准和要求的材料设备，并承担检验、保管和保管责任。承包人应在使用前向发包人提供材料设备的出厂合格证、检测报告等相关证明文件。8.6承包人应负责项目的设备安装、调试和试运行，直至项目能够并网发电。8.7承包人应负责办理项目施工期间所需的水、电、气等临时设施的相关手续并承担费用。8.8承包人应按合同约定履行缺陷责任期内的保修义务。8.9承包人应按合同约定提交履约保函和支付保函。8.10承包人应配合发包人及有关部门对项目进行竣工验收，并提交完整的竣工资料。第九条工程变更9.1任何一方提出工程变更，应向对方发出书面变更通知。9.2变更内容涉及设计文件、技术规范、工程量增减等，应按合同约定履行变更程序，并获得对方书面确认。9.3因变更导致合同价款增减及工期影响的，双方应依据合同约定进行协商调整，并签订书面变更协议。第十条进度款支付10.1本合同项下的进度款支付按以下方式执行：(1)合同签订后______日内，发包人支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元整（大写：______元整）。(2)承包人完成______（例如：土建工程基础完成/主要设备到场）后，发包人支付至合同总价款的______%作为进度款，即人民币______元整（大写：______元整）。(3)承包人完成______（例如：主要设备安装完成）后，发包人支付至合同总价款的______%作为进度款，即人民币______元整（大写：______元整）。(4)承包人完成______（例如：项目并网发电）后，发包人支付至合同总价款的______%作为进度款，即人民币______元整（大写：______元整）。(5)项目竣工验收合格，并完成结算审核后______日内，发包人支付至结算总价款的______%，即人民币______元整（大写：______元整）。(6)项目缺陷责任期满，且无遗留重大缺陷后______日内，发包人支付剩余的______%尾款，即人民币______元整（大写：______元整）。10.2每次支付前，承包人应向发包人提交符合合同约定比例的进度款支付申请及相应的支持性文件。10.3发包人有权根据承包人提交的资料对进度款支付申请进行审核，并按合同约定支付。10.4支付方式为银行转账。第十一条竣工验收11.1项目达到竣工验收条件后，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。11.2发包人应在收到竣工验收申请报告后______日内组织相关单位进行竣工验收。11.3验收合格的，发包人应在验收合格后______日内向承包人颁发竣工验收证书。11.4验收不合格的，承包人应按要求整改，并承担整改费用，直至验收合格。第十二条缺陷责任期与保修12.1本项目的缺陷责任期为自项目竣工验收合格并并网发电之日起______个月或______个发电周期（以较早者为准）。12.2在缺陷责任期内，承包人对本项目出现的缺陷负责免费维修或更换，直至缺陷消除。12.3缺陷责任期满后，承包人仍需履行合同约定的保修义务，保修期为______年，自项目竣工验收合格之日起计算。12.4发包人有权在缺陷责任期内或保修期内随时对项目进行检查，发现问题应通知承包人及时修复。第十三条保险13.1承包人应在项目实施过程中，根据合同约定及法律规定，投保工程一切险、第三方责任险等相关保险，并确保保险覆盖期间和保额满足要求。13.2承包人应在投保后______日内向发包人提供保险单副本。13.3因承包人原因导致保险事故的，由承包人承担相应责任；因发包人原因导致保险事故的，发包人应承担相应责任。第十四条不可抗力14.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。14.2发生不可抗力事件时，双方应立即采取措施减少损失，并在事件发生后______日内书面通知对方。14.3双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。14.4因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十五条违约责任15.1发包人未能按合同约定履行其义务，或其提供的资料、条件有错误、遗漏，导致承包人损失或工期延误的，发包人应承担相应责任，并赔偿承包人因此遭受的损失。15.2承包人未能按合同约定履行其义务，或其设计、施工、材料设备不符合合同要求，导致工期延误、质量缺陷或造成他人损失的，承包人应承担相应责任，并赔偿发包人及他人因此遭受的损失。15.3发包人未按合同约定支付进度款，应按日向承包人支付未付款项的______%作为违约金。15.4承包人未按合同约定竣工，应按日向发包人支付合同总价款______%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的，发包人有权解除合同。15.5任何一方违反保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十六条索赔与争议16.1发生索赔事件时，索赔方应在索赔事件发生后的______日内向对方发出索赔意向通知，并说明事件的原因、损失情况和索赔要求。索赔方应在发出索赔意向通知后的______日内提交详细的索赔报告及证明材料。16.2被索赔方应在收到索赔报告后______日内进行审核，并给予答复或要求索赔方补充证据。16.3双方应通过友好协商解决索赔事宜。协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。16.4争议解决方式：本合同争议提交______（选择一项：[1]仲裁委员会仲裁，仲裁规则按仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行/2]有管辖权的人民法院诉讼）。第十七条分包17.1承包人不得将合同约定的主体工程进行分包。17.2经发包人书面同意，承包人可以将部分非主体工程或专业性较强的工程分包给具有相应资质的单位分包。17.3承包人应向分包人提供与发包人签订的合同约定的相关文件，并承担对分包人的管理责任。17.4分包人的行为后果由承包人承担。第十八条专利与知识产权18.1承包人在履行合同过程中使用发包人提供的资料、技术等知识产权的，其使用权、所有权等归属按发包人指示执行。18.2承包人自行开发的设计、技术成果等知识产权归承包人所有，但不得侵犯发包人的知识产权。18.3双方就项目成果产生的知识产权有争议的，应协商解决；协商不成的，按有关法律法规处理。第十九条保密19.1双方应对在合作过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。19.2本保密义务在本合同终止后______年内仍然有效。第二十条不可转让性除非事先获得对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。第二十一条通知与送达21.1双方在本合同中载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件按该地址邮寄（以挂号信或快递方式）或发送（以电子邮件方式）