2024-2025学年度一级建造师测试卷附答案详解（基础题）

一级建造师测试卷考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是()。

A.提高强度等级，提高水胶比

B.提高强度等级，降低水胶比

C.降低强度等级，提高水胶比

D.降低强度等级，降低水胶比

正确答案：B

2、（单选题）采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由()对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定。

A.承包人

B.发包人

C.担保人

D.监理人

正确答案：C

3、（单选题）如果某国际工程项目可以同时使用外汇和当地货币支付各类费用，则一般的做法是（）

A.用外汇支付当地的一切花销

B.用外汇支付中国劳动力工资

C.用当地货币购买第三国的材料设备

D.用当地货币支付中国劳动力工资

正确答案：B

4、（单选题）建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在()确定的。

A.项目决策阶段

B.项目设计阶段

C.项目实施阶段

D.招投标阶段

正确答案：A

5、（单选题）属于职业健康安全体系核心要素的是()。A.记录和记录管理B.绩效测量和监视C.培训、意识和能力D.应急准备和响应正确答案：B6、（单选题）现场旁站检查是()的责任。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案：D

7、（单选题）项目的投资目标、进度目标、质量目标之间的关系是()。

A.统一的

B.对立统一的

C.一致的

D.以上都不对

正确答案：B

8、（单选题）关于和解的说法，错误的是()。

A.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C.和解协议具有强制执行的效力

D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

正确答案：C

9、（单选题）施工成本控制的依据不包括()。

A.工程承包合同

B.施工成本计划

C.进度报告

D.职业安全管理计划

正确答案：D

10、（单选题）水准仪型号DS05，其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为()。

A.0.5mm

B.5cm

C.0.5m

D.5m

正确答案：A

11、（单选题）GB/T19000质量管理体系对文件提出明确要求，企业应该具有完整和科学的质量体系文件。下列有关质量管理体系文件的内容构成中，不正确的是()。

A.形成文件的质量方针和质量目标

B.质量标准手册

C.质量管理标准所要求的各种生产、工作和管理的程序性文件

D.质量管理标准所要求的质量记录

正确答案：B

12、（单选题）关于岩土工程性能的说法，正确的是()。A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响正确答案：B13、（单选题）ISO14000环境管理标准是由()颁布的。

A.国际标准化组织

B.建设部

C.国务院

D.国家环保总局

正确答案：B

14、（单选题）可以分析各种因素对成本影响程度的成本分析方法是()。

A.比较法

B.比率法

C.因素分析法

D.差额计算法

正确答案：D

15、（单选题）有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不应小于()%。

A.7

B.8

C.9

D.10

正确答案：C

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有()。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下才能进行调解C.调解达成协议，人民法院一般应制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力正确答案：BCD2、（多选题）隧道工程的关键工序有（）。

A.光面爆破

B.隧道支护

C.围岩加固

D.隧道衬砌

E.注浆加固

正确答案：ABCD

3、（多选题）总体施工顺序是指项目工程内（）之间的施工顺序。A.单位工程B.单元工程C.工区D.工种E.单体工程正确答案：ABC4、（多选题）根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商正确答案：ACE5、（多选题）铁路工程质量管理中为便于管理经常划分成几个阶段，正确划分的质量管理阶段有（）。A.施工准备阶段B.施工生产阶段C.竣工验收阶段D.回访与保修阶段E.工程建设阶段正确答案：ABCD第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日;事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日。事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年7月5日。

4、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。

因为只有事件3是发包人的责任，但事件3延误工期10天小于总时差(25天)，工期索赔不成立，费用索赔成立。

2、（问答题）某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)

合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天;如工程工规延误，支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：

方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;

方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行;

方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。

问题

1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。

2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。

3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作)。

正确答案：1.计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。

2.分析：方案一，设备修复时闻20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用(1×5)=5万元。

方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天，不影响工期)，不增加费用。

方案三，租赁设备安装调试l0