2024-2025学年度一级建造师题库检测试题打印附参考答案详解【轻巧夺冠】

一级建造师题库检测试题打印考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）根据《防洪法》，在河道上修建跨河桥梁，其（）应当报经有关水行政主管部门审查同意。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程建设方案

D.工程补偿方案

正确答案：C

2、（单选题）下列关于施工组织设计的说法，错误的是()。

A.施工组织设计按编制对象，可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案

B.施工方案以分部分项工程或专项工程为主要对象

C.施工组织总设计以单位工程为主要对象

D.单位工程施工组织设计以单位工程为主要对象

正确答案：C

3、（单选题）设计质量控制的依据中，体现项目发包人的建设意图的文件资料之一是()。

A.设计规范、规程

B.项目评估报告

C.选址报告

D.设计纲要

正确答案：D

4、（单选题）房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是()

A.起居室

B.餐厅

C.卫生间

D.书房

正确答案：C

5、（单选题）从风险产生的原因分析，下列不属于常见质量风险类型的是()。

A.自然风险

B.技术风险

C.管理风险

D.安全风险

正确答案：D

6、（单选题）关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判正确答案：C7、（单选题）建筑产品受到不同外部环境影响的因素较多，下列有关其主要表现错误的是()。

A.露天作业少

B.气候条件变化的影响

C.工程地质和水文条件的变化

D.地理条件和地域资源的影响

正确答案：A

8、（单选题）楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是()的楼梯。

A.幼儿园

B.医院

C.住宅套内

D.专用疏散

正确答案：B

9、（单选题）在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由()承担。

A.业主

B.分包单位

C.施工总承包管理单位

D.施工总承包单位

正确答案：C

10、（单选题）招标过程中，评标报告内容一般不包括()。

A.开标记录

B.评标标准

C.评标委员会成员名单

D.所有投标一览表

正确答案：D

11、（单选题）天然骨料开采，在河漫滩多采用（）。A.正铲B.反铲C.索铲D.推土机正确答案：C12、（单选题）关于非预应力轨道板预制施工的说法，错误的是()。A.采用独立预制台座B.采用倒模法浇筑C.采用底振式振捣D.采用连体养护罩养护正确答案：A13、（单选题）下列不属于建设工程项目质量影响因素的是()。

A.人的因素

B.材料因素

C.方法因素

D.资质因素

正确答案：D

14、（单选题）建设工程的投标是指在同意招标人拟定好的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应的条件，通过()以求获得招标项目的行为。

A.协商

B.谈判

C.竞争

D.合作

正确答案：C

15、（单选题）下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A.建立进度控制的会议制度B.分析影响项目工程进度的风险C.制定项目进度控制的工作流程D.选用有利的设计和施工技术正确答案：B二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。

A.不得压缩合同工工期

B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系

D.严格履行企业质量管理认证体系

E.不擅自修改设计文件

正确答案：BE

2、（多选题）工程项目管理案例分析的基本依据（）

A.《建设工程项目管理规范》

B.《全国优秀工程项目管理成果发布管理办法》

C.《全国优秀项目管理成果评价标准》

D.其他相关法律、法规

E.其他相关要求

正确答案：ABCDE

3、（多选题）施工单位在堤防施工过程中的质量检验工作制度包括（）。

A.班组初检

B.作业队复检

C.项目部终检

D.单位抽检

E.质检员平行检验

正确答案：ABC

4、（多选题）关于高压旋喷桩质量检测的方法有()。A.钻芯B.声测法C.小应变D.静载法E.开挖法正确答案：AD5、（多选题）改建营业线和增建第二线的施工测量，在（）均与新线相同。A.单线绕行B.双线绕行C.任何地段D.与营业线并行地段E.与营业线并行地段和单线绕行地段正确答案：AB第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)

合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天;如工程工规延误，支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：

方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;

方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行;

方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。

问题

1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。

2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。

3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作)。

正确答案：1.计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。

2.分析：方案一，设备修复时闻20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用(1×5)=5万元。

方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天，不影响工期)，不增加费用。

方案三，租赁设备安装调试l0天，不超过E的总时差(或不影响工期)，但增加费143750元(350元/天×125天=43750元)。

三个方案综合比较，方案二合理。

3.评分标准：②→④→⑦，③→④箭线、节点编号正确，E1、E2名称、工作时间正确

关键线路之-①→③→④→⑦→⑧→⑨(或B→E2→H→K)

关键线路之二①→②→⑤→⑦→⑧→⑨(或A→C→D→H→K)

2、（问答题）某新建单线铁路工程设计行车速度为160km/h，全长189km，其中简支T梁有360孔，设计为跨区间无缝线路，站线铺轨28km，沿线有十多家石料场，其中铺轨与架梁由一个工程局公司总承包，接轨站位于繁忙的铁路干线上，站内有大量平地。

问题：

1.选择铺架方案，并加以解释。

2.建设单位要求7个月完成铺架，请确定有关施工进度。

3.简述跨区间无缝线路施工方案与施工步序。

4.简述该工程铺架施工应投入的主要机械设备。

正确答案：1.应选择的铺架方案是：在接轨站设置制梁场合轨排基地，采用机械化方案铺轨、架梁，铺架前采用汽车运输道碴，提前预铺道床。原因是：轨道工程和梁部工程规模大，应采取机械化铺架，接轨站有条件设置铺架基地，价购梁运输困难，应该现场制梁，沿线石料丰富，可以就近分散铺设道床。

2.按照经验，平均每天可以架梁3孔，接轨3km。

计算检验：189÷3+360÷3=183天=6月，实施工期略小于要求工期，可行。

所以有关施工进度确定如下：

制梁3孔/天，架梁3孔/天;轨排组装3km/天(包括沿线轨排)，正线铺轨3km/天;站线铺轨2km/天(铺轨机返回车站进