2024-2025学年度监理工程师模考模拟试题及参考答案详解【突破训练】

监理工程师模考模拟试题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）在采用定额单价法编制施工图预算的过程中，工料分析表的编制依据是（）。

A.分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量

B.分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息

C.定额项目中所列的工、料、机的数量

D.分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息

正确答案：A

2、（单选题）在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且()，从而难以实现工程预定的目标。

A.采取纠偏措施是不可能的

B.采取纠偏措施是不经济的

C.偏差可能有累积效应

D.不能降低偏差的严重程度

正确答案：C

3、（单选题）根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列监理职责中，属于监理员职责的是（）。

A.处置生产安全事故隐患

B.复核工程计量有关数据

C.验收分部分项工程质量

D.审查阶段

正确答案：B

4、（单选题）施工合同条件中，基准日是指()的日期。

A.提交履约保函的日期

B.递交投标书截止的日期

C.递交投标书截止日前28天的日期

D.签署协议书的日期

正确答案：C

5、（单选题）根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()。

A.材料生产厂家

B.保修期限

C.材料供应单位

D.合理使用年限

正确答案：D

6、（单选题）在实物法编制施工图预算中，计算完工程量之后的步骤是()。

A.套单位估价表

B.套当时当地的人、料、机单价

C.套预算人、料、机定额用量

D.套费用定额

正确答案：C

7、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，我国进度款支付比例最高不超过（）。

A.90％

B.80％

C.30％

D.10％

正确答案：A

8、（单选题）工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。

A.清单中的工程量

B.预算工程量

C.实际完成量

D.计划完成量

正确答案：C

9、（单选题）当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是()。

A.减少相邻工作之间的时间问隔

B.缩短关键工作的持续时问

C.减少相邻工作之间的时距

D.缩短关键工作的总时

正确答案：B

10、（单选题）要约的撤回应在()取消要约的意思表示。A.签订合同之前B.合同成立之后C.要约发生法律效力之前D.要约发生法律效力之后正确答案：C二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）非节奏流水施工的特点是()。

A.相邻专业队的流水步距不尽相等

B.各施工过程天各个施工段流水节拍不尽相等

C.流水节拍较大的施工段可增加专业队

D.各专业队在施工段上能够连续作业

E.每个施工段上由不同专业队连续作业

正确答案：ABD

2、（多选题）下列造成孤岛型直方图的原因有（）。

A.分组组数不当

B.对上下限的控制太严格

C.原材料发生变化

D.临时他人顶班作业

E.两组工人进行生产

正确答案：CD

3、（多选题）属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()。

A.未按期送达的资格预审申请文件

B.未经法定代表人或其授权的代理人签字

C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件

D.内容虚假的资格预审申请文件

正确答案：ABCD

4、（多选题）遇到()情况时，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。

A.设计文件有缺陷

B.由于业主原因造成临时停工

C.业主供应的设备和材料推迟到货

D.特殊恶劣气候，造成施工停顿

E.工程师对竣工试验干扰

正确答案：ABCE

5、（多选题）用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是()。

A.采用技术的先进性

B.工程量大、单价高的分部分项工程

C.补充单位估价表

D.计取的各项费用(取费)

E.设计标准的合理性

正确答案：BCD

6、（多选题）下列属于采购方违约责任的情况有（）。A.拒绝提前提货B.中途退货C.不按期自提产品D.拒绝接收有质量问题的材料E.逾期付款正确答案：BDE7、（多选题）下列施工阶段的目标控制工作中，属于监理工程师质量目标控制工作的有()。

A.审查施工管理制度

B.审查施工组织设计

C.计量己完合格工程量

D.比选工程变更方案

E.审核竣工图

正确答案：BDE

8、（多选题）采用横道图表示工程进度计划的缺点有（）。

A.不能反映工程费用与工期之间的关系

B.不能计算各项工作的持续时间

C.不能明确反映影响工期的关键工作和关键路线

D.不能明确反映各项工作之间的逻辑关系

E.不能进行进度计划的优化和调整

正确答案：ACD

9、（多选题）下列风险管理工作中，属于风险分析与评价工作内容的有（）。

A.确定单一风险因素发生的概率

B.分析单一风险因素的影响范围大小

C.分析各风险因素之间相关性的大小

D.分析各个风险因素最适宜的管理措施

E.分析各个风险因素的结果

正确答案：ABE

10、（多选题）下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是（）。

A.供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货承担违约责任

正确答案：ABCE

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率。

正确答案：

错误

2、（判断题）代理不合法的合同属于无效合同。

正确答案：

错误

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某工程，甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件：

事件1：乙施工单位编制的深基坑工程专项施工方案经项目经理审核签字后报甲施工单位审批，甲施1单位认为该深基坑工程已超过一定规模，要求乙施工单位组织召开专项施工方案专家论证会，并派甲施工单位技术负责人以论证专家身份参加专家论证会。

事件2：深基坑工程专项施工方案经专家论证，需要进行修改。乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见对专项施工方案进行修改完善后立即组织实施。

事件3：监理人员在巡视中发现，主体混凝土结构表面存在严重蜂窝、麻面。经检测，混凝士强度未达到设计要求。总监理工程师向甲施工单位签发了《工程暂停令》要求报送质量事故调查报告。

问题：

1根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。

2.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。

3.针对事件3，根据《建设工程监理规范》写出项目监理机构的后续处理程序。

正确答案：1不妥之处一：乙施工单位编制深基坑专项施工方案经项目经理审核签字后，报甲施工单位审批。

正确做法：乙施工单位编制专项施工方案后，经项目经理审核签字，交由乙分包企业的技术负责人签字审批后，再报甲单位审批。

不妥之处二：甲施工单位要求乙施工单位组织召开专家论证会。

正确做法：专家论证会应当由总包单位组织，也就是由甲施工单位组织。

不妥之处三：甲施工单位委派单位技术负责人，以专家的身份参加论证会。

正确做法：參建各方的人员可以参加专家论证会，但不得以专家的身份参加。

2.不妥之处：乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见修改完善后，立即组织实施。

正确做法：专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当按规定重新组织专家论证。

3.(1)总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。

(2)对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

(3)当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令;

施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工，单位恢复施工。

(4)项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

2、（问答题）某工程，建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同，包括A～I共9项工作，合同工期200天;与乙施工单位签订了设备安装施工合同，包括P、Q共2项工作，合同工期70天。经甲乙双方协调，并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014-5-1所示。

工程施工过程中发生如下事件：

【事件1】：工作B、C和H均需使用土方施工机械，由于机械调配原因，施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和H的施工作业。

【事件2】：甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时，项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查，是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签，甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理，发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。

【事件3】：受到事件2的影响，乙施工单位窝工损2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。

【事件4】：工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖，项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求，甲施工单位不同意复验，项目监理机构坚持要求复验，甲施工单位进行剥离后，复验结果表明工程质量合格。

问题：

1、事件1中，在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下，甲施工单位应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序?为完成B、C和H三项工作，土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?

2、写出事件2中项目监理机构处理该设计变更的程序。

3、事件2中，项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。

4、事件3中，项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。

5、事件4中，甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。

正确答案：1、事件1中：

(1)施工顺序：C→B→H;50-40=10天;

(2)土方施工机械最少闲置时间是10天。

2、事件2中，项目监理机构处理设计变更的程序：

(1)对变更费用和工期影响作出评估;

(2)与建设单位、施工单位共同协商确定费用及工期变化;

(3)会签《工程变更单》;

(4)监督甲施工单位返工处理。

3.事件2中：

(1)项目监理机构应批准费用补偿5万元;

理由：返工处理费用非甲施工单位原因造成的，属建设单位原因。

(2)项目监理机构不应批准工程延期20天，应批准工程延期10天;

理由：工作F的工作时间增加非甲施工单位原因造成的，但工作F有10天的总时差，只影响工期10天;故应批准工程延期10天。(因为该施工进度计划关键线路为：1→2→3→5→8→9→11→12，F工作不在关键线路上，7→8工作有10天的机动工作时间)。

4.事件3中：

(1)项目监理机构应批准费用补偿2万元;

理由：窝工损失由非乙施工单位原因造成的，属建设单位原因。

(2)项目监理机构不应批准工程延期20天，应批准工程延期10天;

理由：工作F的工作时间增加20天，但只影响工作P晚开始10天，故应批准工程延期10天。

5、事件4中：

(1)甲施工单位的做法不妥;

理由：甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。

(2)项目监理机构的做法妥当;

理由：项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时，应坚持进行剥离复验。

3、（问答题）某市高等专科学校由于在校学生的增加，决定建设一座学生宿舍楼，通过招标，该高等专科学校选择了A施工单位，签订了施工合同，并委托某监理单位实施施工阶段的监理任务，也签订了委托监理合同。

2003年3月15日，监理单位按国家有关规定向本市建设行政主管部门申请领取施工许可证，建设行政主管部门于2003年3月16日收到申请书，认为符合条件，于2003年4月10日颁发了施工许可证。因施工图设计出现问题，一直未开工，于是办理了延期开工申请，直到2003年8月10日才开工。施工中A施工单位将部分工程分包给施工单位。

施工现场存在许多电力管线，监理单位向建设单位提出要办理有关申请批准手续。

【问题】

1.《中华人民共和国建筑法》规定，具备哪些条件才可申请领取施工许可证?

2.施工许可证的申请和颁发过程有何不妥之处?请说明理由。2003年8月10E1开工是否需重新办理施工许可证?为什么?

3.《中华人民共和国建筑法》对分包工程做了哪些禁止性规定?

4.根据《中华人民共和国建筑法》对建筑安全生产管理的有关规定，简述建设单位在什么情形下需按国家有关规定办理申请批准手续。

正确答案：1.《中华人民共和国建筑法》规定，申请领取施工许可证应当具备的条件是：

(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;

(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;

(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;

(4)已经确定建筑施工企业;

(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;

(6)有保证工程质