2024-2025学年度一级建造师通关题库含答案详解【考试直接用】

一级建造师通关题库考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）通常情况下，玻璃幕墙上悬开启窗最大的开启角度是()。

A.30°

B.40°

C.50°

D.60°

正确答案：A

2、（单选题）造成施工安全控制的动态性的原因是()。

A.建设工程项目的复杂性和广泛性

B.建设工程项目的单件性和复杂性

C.建设工程项目的复杂性和分散性

D.建设工程项目的单件性和分散性

正确答案：D

3、（单选题）某企业于2004年获得IS09000质量认证，其有效期应到()年。

A.2005年

B.2001年

C.2008年

D.2014年

正确答案：B

4、（单选题）产品的多样性和生产的单件性决定了职业健康安全与环境管理的()。

A.不符合性

B.经济性

C.多样性

D.持续性

正确答案：C

5、（单选题）关于袋装沙井施工要求的说法正确的是()。

A.砂料应该采用湿的中粗砂

B.砂袋灌砂率为80%

C.袋装砂井的井位偏差不大于±10cm

D.砂袋头应露出地面不少于0.3m

正确答案：C

6、（单选题）某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，则工作F的总时差和自由时差分别为()。

A.5;4

B.11;7

C.5;5

D.4;41

正确答案：A

7、（单选题）平屋面材料找坡的排水坡度宜为()。

A.0.5%～1.0%

B.2%～3%

C.3.5%～4%

D.4.5%～5%

正确答案：B

8、（单选题）非抗震设计时，梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度，直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于()倍的梁纵向钢筋直径。

A.5

B.8

C.10

D.32

正确答案：A

9、（单选题）承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于()。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.工期拖延索赔

D.工程终止索赔

正确答案：A

10、（单选题）一次死亡10人以上(含10人)的事故是()。

A.轻伤事故

B.重伤事故

C.特大伤亡事故

D.重大伤亡事故

正确答案：C

11、（单选题）在国际上业主方工程建设物资采购的模式不包括()。

A.业主方自行采购

B.业主方指定供货商

C.与承包商约定某些物资为指定供货商

D.承包商采购

正确答案：B

12、（单选题）梁的支承与受力如图，A为铰支座，C为固端支座，则A支座反力为()KN。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

13、（单选题）施工单位发生重大事故后，应当在()内写出书面报告，按规定程序向有关部门上报。

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

正确答案：B

14、（单选题）承包人可以在任何时候向发包人代表提交工程变更建议书，最后的批准权在()。

A.监理单位

B.施工单位

C.业主

D.发包人

正确答案：D

15、（单选题）在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是()。

A.天然含水量

B.天然密度

C.密实度

D.可松性

正确答案：D

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）项目后评价主要内容包括（）。A.影响评价B.经济效益评价C.项目投资评价D.过程评价E.项目法人评价正确答案：ABD2、（多选题）根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)，以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括()。A.工程概况B.施工部署C.施工方法和工艺要求D.施工准备与资源配置计划E.施工现场平面布置正确答案：ACD3、（多选题）根据《水利基本建没项目竣工决算审计规程》(SL557-2012)，审计终结阶段要进行的工作包括（）。A.下达审计结论B.征求意见C.出具审计报告D.整改落E.后续审计正确答案：DE4、（多选题）关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有()。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下才能进行调解C.调解达成协议，人民法院一般应制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力正确答案：BCD5、（多选题）在我国，大型房屋建筑工程标准一般指()。

A.25层以上的房屋建筑工程

B.高度100m及以上的构筑物或建筑物工程

C.单体建筑面积2万m2及以上的房屋建筑工程

D.单跨跨度30m及以上的房屋建筑工程

E.单项建安合同额1亿元及以上的房屋建筑工程

正确答案：ABDE

第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某段新建双线铁路的一段软土地基，设计的处理措施是浆喷搅拌桩。浆喷搅拌桩施工中，取芯发现少数桩体的无侧限抗压强度不足，调查中排除了水泥质量问题，水泥出厂到保管场所保护很好。

问题：

1.简述浆喷搅拌桩的作用原理以及施工步骤。

2.桩体的无侧限抗压强度不足，请分析发生质量问题的原因可能在哪几方面?

3.质量问题出现后应采取什么措施来解决?

正确答案：浆喷搅拌桩的作用原理是：

在搅拌桩机的上下旋转中将喷入的水泥浆与桩体内的泥土充分拌合，搅拌桩体发生化学固结并产生一定的承载力，同时桩间土在桩的限制下也产生一定的承载力，形成复合地基，能够承担路基土体自重和列车荷载。

浆喷搅拌桩的主要施工步骤是：

(1)平整场地;

(2)定位测量;

(3)桩机就位;

(4)向下旋钻至桩底;

(5)边提钻边喷浆边搅拌;

(6)桩头段二次复喷复搅。

2.浆喷搅拌桩桩体的无侧限抗压强度不足，发生质量问题的原因可能在如下几方面：

(1)水泥浆的主要材料水泥不合格;

(2)水泥浆配合比不合适;

(3)水泥浆喷量不足;

(4)搅拌不均匀;

(5)桩头段复搅拌不充分。

3.质量问题出现后应采取的解决措施是：采取侧位补桩的措施解决

2、（问答题）某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)

合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天;如工程工规延误，支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：

方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;

方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行;

方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。

问题

1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。

2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。

3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作)。

正确答案：1.计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。

2.分析：方案一，设备修复时闻20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用(1×5)=5万元。

方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天，不影响工期)，不增加费用。

方案三，租赁设备安装调试l0天，不超过E的总时差(或不影响工期)，但