公路路面工程施工合同

公路路面工程施工合同合同双方当事人甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方注册地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方注册地址]资质等级：[公路工程施工总承包X级/路面工程专业承包X级]联系方式：[乙方联系电话]鉴于条款1.甲方系[公路名称]（K0+000至KX+XXX段）路面工程的建设单位，已取得该项目的立项、规划等合法审批文件；2.乙方具备承揽本工程的相应资质，且已通过甲方招标（或协商）确定为承包人；3.双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：[公路名称]K0+000至KX+XXX段路面工程1.2工程地点：[具体路段名称，如XX市XX区XX路至XX路之间]1.3工程范围：（1）基层：两层水泥稳定碎石（底基层厚XXcm、基层厚XXcm）施工；（2）面层：AC-20C中粒式沥青混凝土（厚XXcm）+AC-13C细粒式沥青混凝土（厚XXcm）施工；（3）附属工程：路面标线（含车道线、斑马线、停止线等）、路缘石安装（如有）；（4）其他：施工范围内的临时排水、场地清理（含施工垃圾外运）。1.4结构类型：上述1.3条约定的路面结构体系1.5合同工期：计划开工日期：[YYYY年MM月DD日]计划竣工日期：[YYYY年MM月DD日]总日历天数：[XX]天（含节假日、雨天等，不可抗力除外）节点工期：-底基层施工完成：[YYYY年MM月DD日]前-基层施工完成：[YYYY年MM月DD日]前-面层施工完成：[YYYY年MM月DD日]前-附属工程完成：[YYYY年MM月DD日]前第二条合同文件组成及解释顺序2.1合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）投标函及投标函附录（如有）；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款（参照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201及公路工程相关规定）；（6）技术标准和要求（含《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017等现行国家/行业标准）；（7）施工图设计文件；（8）工程量清单及报价单；（9）双方确认的洽商记录、变更签证等书面文件。2.2解释顺序：上述文件依次优先，若有矛盾以优先文件为准；若优先文件未约定，以次优先文件为准。第三条合同价款3.1本合同总价：人民币[大写金额]元（¥[小写金额]元），为固定总价合同（除本合同约定的变更、签证外，总价不作调整）。3.2价款包含范围：人工费、材料费（含主材、辅材）、机械使用费、管理费、利润、规费、税金（9%增值税专用发票）、措施费（临时设施、环境保护、文明施工、安全防护等）、成品保护费、竣工资料编制费等完成本工程所需的一切费用。3.3价款调整情形：仅因甲方书面指令的设计变更、工程范围调整、不可抗力导致的费用增加可调整总价，调整方式按本合同第八条执行。第四条双方一般权利义务4.1甲方权利义务（1）开工前[7]天内提供施工场地（完成场地清表、临时道路接驳），办理施工所需的占道许可、夜间施工许可等批文；（2）开工前[10]天内提供完整施工图及技术交底资料；（3）委派[甲方代表姓名]为现场代表（需书面授权），负责协调周边关系、检查质量进度、签署签证文件；（4）按本合同约定支付工程价款；（5）组织工程竣工验收，[15]天内出具验收意见；（6）有权对乙方施工质量、安全、进度进行全过程监督，发现不合格项有权要求乙方限时整改（整改期限不超过[3]天，逾期未整改甲方可委托第三方处理，费用从乙方工程款中扣除）。4.2乙方权利义务（1）按合同约定组织施工，确保质量合格、工期达标；（2）开工前[5]天内提交施工组织设计、专项施工方案（含沥青摊铺、雨季施工等）报甲方审批（甲方[7]天内批复，逾期未批视为同意）；（3）委派[乙方项目经理姓名]为项目经理（需持有注册建造师证，常驻现场时间≥90%），负责现场管理；（4）自行采购符合设计要求的材料（甲方供应材料除外），所有材料进场前需提供合格证、检验报告，经甲方现场取样送检合格后方可使用（检测费用由乙方承担）；（5）遵守安全生产规定，办理施工人员意外伤害保险（保额≥50万元/人）、施工机械设备保险，费用自理；（6）负责施工期间的成品保护（直至竣工验收交付），若发生损坏需无偿修复；（7）竣工后[15]天内提交完整竣工资料（含施工记录、检验报告、竣工图等，一式[6]份）及结算资料。第五条工期延误与调整5.1甲方原因导致工期延误：（1）未按时提供场地、图纸（逾期≥3天）；（2）未按时支付进度款（逾期≥7天）；（3）甲方指令的工程变更导致工作量增加。后果：工期相应顺延，甲方承担乙方由此增加的机械停滞费、人员窝工费（按签证确认的数量计算，机械停滞费按台班单价的70%，人员窝工费按当地最低工资标准）。5.2乙方原因导致工期延误：（1）施工组织不当、进度滞后；（2）质量不合格返工；（3）材料供应不及时。后果：按日支付违约金（合同总价×0.5‰/天），累计违约金不超过合同总价的5%；逾期≥10天，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金。5.3不可抗力导致工期延误：（1）不可抗力包括地震、洪水、台风（风力≥8级）、政府指令停工等；（2）乙方应在事件发生后[24]小时内通知甲方，提供损失证明；（3）工期顺延，双方各自承担自身损失（甲方承担已完工程损失，乙方承担机械、人员损失）。第六条质量与验收6.1质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017，达到合格等级，通过甲方及交通主管部门验收。6.2验收流程：（1）分项工程验收：每完成一个分项（如底基层摊铺），乙方自检合格后提交验收申请，甲方[24]小时内验收；（2）隐蔽工程验收：基层完成后、面层施工前，乙方提前[48]小时通知甲方验收，甲方未按时验收的，乙方可自行验收，甲方需予以确认；（3）竣工验收：工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织设计、监理等单位验收，验收合格签署《竣工验收报告》。6.3质量缺陷处理：（1）验收不合格的，乙方需在[7]天内无偿返工、返修，直至合格，工期不予顺延；（2）质保期内（[12]个月，自竣工验收合格之日起算）出现质量问题，乙方需在[24]小时内到场处理，[7]天内修复；逾期未处理，甲方可委托第三方，费用从质保金中扣除。第七条合同价款支付7.1预付款：合同总价的10%，乙方提交等额预付款保函后[7]天内支付；预付款在进度款中按50%比例扣回（即每支付100元进度款，扣回50元预付款）。7.2进度款支付：（1）底基层+基层施工完成、验收合格后，支付合同总价的30%；（2）面层施工完成、验收合格后，支付合同总价的40%；（3）附属工程完成、验收合格后，支付合同总价的10%；累计支付至合同总价的80%。7.3竣工结算与支付：（1）竣工验收合格后，乙方提交结算资料，甲方[30]天内审核完毕，双方确认结算总价；（2）结算确认后[15]天内支付至结算总价的97%；（3）剩余3%为质量保证金，质保期[12]个月届满后无质量问题，[15]天内支付（无息）。7.4支付要求：甲方支付款项前，乙方需提供等额增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付。第八条工程变更8.1变更指令：仅甲方可发出书面变更指令，乙方不得擅自变更；乙方提出的合理化建议需经甲方书面同意后方可实施。8.2变更价款确定：（1）合同中已有适用单价的，按合同单价计算；（2）合同中有类似单价的，参照类似单价确定；（3）合同中无适用/类似单价的，由乙方提出报价（含人工、材料、机械、利润），甲方[10]天内审核确认；（4）变更导致工期调整的，双方协商确定顺延工期。8.3签证流程：变更发生后[7]天内，乙方提交签证申请（含工程量、价款、工期），甲方[7]天内审核确认，逾期未确认视为认可。第九条违约与争议解决9.1甲方违约：（1）未按时支付进度款，按应付未付金额的0.5‰/天支付违约金；逾期≥15天，乙方有权停工，甲方承担停工损失；（2）无故解除合同，支付合同总价10%的违约金，赔偿乙方已完工程损失。9.2乙方违约：（1）擅自转包/分包（除甲方书面同意的专业分包），甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金；（2）质量不合格且拒不整改，甲方有权委托第三方处理，费用从工程款中扣除，乙方支付合同总价5%的违约金。9.3争议解决：双方协商不成的，向[工程所在地]人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1保险：乙方需办理施工人员意外险、机械设备险，甲方办理工程一切险，保险期限自开工至竣工验收交付。10.2临时设施：乙方自行负责临时道路、水电接驳（费用自理），竣工后[10]天内清理现场。10.3合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格、结算款支付完毕、质保期届满后终止。10.4补充条款：（1）施工期间需遵守