灌区工程建筑施工合同

灌区工程建筑施工合同甲方（发包人）：XX灌区管理局法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号乙方（承包人）：XX水利工程建设有限公司法定代表人：XXX资质等级：水利水电工程施工总承包叁级地址：XX市XX区XX路XX号第一条工程概况1.1工程名称：XX灌区2024年度干支渠衬砌及配套建筑物工程1.2工程地点：XX灌区XX支渠至XX干渠沿线（具体范围见附件1《工程施工范围图》）1.3工程内容：（1）XX干渠15km混凝土衬砌（C20混凝土，厚度10cm，含渠底、渠坡衬砌及伸缩缝沥青杉板填充）；（2）配套建筑物：新建钢制闸门8座（DN1000-DN1500，含启闭机及预埋件）、分水口12个（配铸铁闸阀）、渡槽加固2处（跨度10m、15m，采用碳纤维布粘贴加固）、排水涵洞3座（DN800钢筋混凝土管）；（3）附属工程：施工临时道路铺设（长度2km，砂石路面）、渠道清淤（长度15km，淤泥清运至指定弃土场）、临时灌溉分水设施（PVC管临时分水口6个）。1.4工程立项：本工程已取得XX市水利局《关于XX灌区2024年度工程立项的批复》（XX水〔2024〕XX号）。第二条合同价款与支付2.1合同价款：采用固定单价合同，暂定总价人民币壹仟贰佰万元整（¥12,000,000.00），最终价款以实际完成工程量及本合同约定单价结算。2.2价款组成：含人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、增值税（9%），暂列金额人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00）（用于不可预见变更）。2.3支付方式：（1）预付款：合同生效后10日内，甲方支付合同价款10%（¥1,200,000.00），乙方需提交等额银行履约保函；（2）进度款：按月支付，乙方每月25日前提交《工程量月报表》及验收记录，甲方及监理5日内审核，支付审核确认工程量的70%；（3）竣工结算款：工程验收合格后30日内，乙方提交完整结算资料（含竣工图、结算书、验收记录），甲方15日内审核完毕，支付至结算总价的97%；（4）质量保证金：结算总价的3%，质保期满10日内无息支付（质保期自竣工证书签发之日起12个月）。第三条工期3.1开工日期：以甲方签发的《开工令》为准（预计2024年3月1日）；3.2竣工日期：总日历天数180天（预计2024年8月28日）；3.3节点工期：（1）XX干渠15km衬砌完成：2024年6月30日前；（2）配套建筑物安装调试完成：2024年8月15日前；（3）临时设施拆除及场地清理：2024年8月25日前；3.4工期延误：（1）甲方原因（供图延迟、场地未移交、灌溉调度冲突）：工期顺延，甲方赔偿乙方机械停滞费（按台班单价计算）及人工窝工费（每人每日200元）；（2）乙方原因：每逾期1日支付合同总价万分之三违约金，逾期超30日，甲方有权解除合同，乙方承担总价款10%违约金。第四条工程质量4.1质量标准：符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）及国家现行标准，确保渠道渗漏量≤0.5L/(m²·d)、闸门启闭灵活无卡阻、渡槽加固后变形量≤1mm。4.2验收程序：（1）班组自检→工序交接检→监理验收→甲方终检；（2）隐蔽工程（衬砌下基础夯实、渡槽预埋件、涵洞基础）需经甲方及监理现场验收签字后方可覆盖；（3）竣工验收集：乙方提交《竣工质量自评报告》，甲方组织监理、设计、XX市水利工程质量监督站验收，合格后签署《工程竣工验收证书》，不合格则乙方无偿返工至合格，工期不顺延。第五条双方责任5.1甲方责任：（1）开工前7日内移交施工场地（含临时用水用电接口，水费电费由甲方承担），协调当地村委及农户关系，解决施工阻工问题；（2）开工前10日内提供完整施工图纸及技术交底，组织图纸会审；（3）施工期间协调灌溉用水调度，避免施工时段与灌溉高峰冲突；（4）按时支付工程款，组织竣工验收。5.2乙方责任：（1）配备符合资质的项目经理（水利二级建造师）及特种作业人员（如焊工、起重工），进场设备需提供合格证明；（2）严格按图施工，不得擅自变更，变更需提交《工程变更申请》经甲方及监理书面同意；（3）施工期间设置临时分水设施，保证沿线农田灌溉用水不中断，遇灌溉高峰需调整施工时段；（4）环境保护：施工废水经三级沉淀后排放，不得污染渠道水体；施工垃圾集中清运至距灌区5km外的指定弃土场；（5）安全生产：设置安全警示标志（如渠边防护栏、施工警示灯），配备安全帽、救生衣等防护用品，承担施工期间所有安全事故责任（含人员伤亡、财产损失）；（6）材料设备：乙供材（混凝土、钢材）需提供出厂合格证及检测报告，进场前报监理验收；甲供材（钢制闸门）由甲方运至施工现场，乙方2日内检验，不合格的1日内通知甲方退换。第六条工程变更6.1甲方提出变更：签发《工程变更指令》，乙方按指令施工，变更价款按本合同单价计算，无约定单价的由双方协商确定（参考当地造价信息）；6.2乙方提出变更：需提交《工程变更申请》（含变更原因、价款、工期影响），经甲方及监理审核同意后方可实施，否则价款不予调整；6.3变更确认：变更后3日内，双方签署《工程变更签证单》作为结算依据。第七条质量保修7.1质保期：12个月（自《工程竣工验收证书》签发之日起）；7.2保修响应：乙方接到甲方保修通知后24小时内到场维修，48小时内解决问题（紧急情况12小时内到场）；7.3费用承担：施工质量问题，乙方无偿维修；使用不当或不可抗力导致损坏，费用由甲方承担；逾期未维修，甲方可委托第三方，费用从质保金中双倍扣除。第八条违约责任8.1甲方违约：（1）未按时支付工程款，每逾期1日按应付未付金额的万分之三支付违约金；（2）未移交场地导致停工超15日，乙方有权解除合同，甲方赔偿总价款5%违约金；8.2乙方违约：（1）质量不合格，无偿返工至合格，逾期按日支付合同总价万分之三违约金；（2）擅自转包或分包，甲方有权解除合同，乙方承担总价款10%违约金；（3）安全事故导致人员伤亡，乙方承担全部赔偿责任及法律责任。第九条争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地XX市XX区人民法院提起诉讼。第十条其他10.1不可抗力：指地震、洪水、政府指令等不能预见、不能避免的事件，双方互不承担责任，工期顺延；10.2保险：乙方需办理施工人员意外伤害险（保额≥50万元/人）、工程一切险（保额≥合同总价），保险期限至工程竣工验收合格；10.3合同生效：自双方签字盖章之日起生效；10.4合同份数：一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，