分布式光伏发电epc总承包合同示例合同

分布式光伏发电epc总承包合同示例合同合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在中国______省______市______签订：发包人：________________________（以下简称“发包人”）法定代表人：____________________注册地址：_______________________联系人：________________________联系电话：______________________承包人：________________________（以下简称“承包人”）法定代表人：____________________注册地址：_______________________联系人：________________________联系电话：______________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就发包人委托承包人承担______（项目名称）分布式光伏发电项目（以下简称“本项目”）的设计、采购、施工（EPC）总承包事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：______（项目名称）1.2项目地点：______（项目详细地址）1.3项目内容：在本项目场地内建设一个总容量为______千瓦的分布式光伏发电系统，包括但不限于光伏支架、光伏组件、逆变器、电气设备等的采购、安装及调试。1.4项目工期：本项目计划开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日，总工期为______日历天。第二条合同价款2.1本项目合同总价款为人民币______元整（大写：____________________）。2.2合同价款已包含设计费、设备费、材料费、施工费、运输费、保险费、税费、项目管理费、利润、风险金以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用。2.3合同价款暂定，最终以中标通知书确认的金额为准。第三条发包人义务3.1发包人负责提供本项目所需项目场地，并保证场地具备施工条件，包括但不限于完成土地平整、提供施工用电、用水等。3.2发包人负责办理本项目所需的各项政府审批手续，并承担相关费用。3.3发包人负责提供本项目所需的全部基础资料，包括但不限于项目场地地质勘察报告、项目用电需求说明、相关审批文件等，并保证资料的真实性、准确性和完整性。3.4发包人负责协调项目实施过程中涉及的政府部门和其他相关单位的关系，为项目的顺利实施提供必要的支持。3.5发包人按合同约定及时支付工程款。3.6发包人负责组织本项目竣工验收，并负责办理项目并网手续。第四条承包人义务4.1承包人负责本项目的EPC总承包管理，包括但不限于项目的设计、设备材料采购、施工、调试、验收等。4.2承包人应根据国家及行业相关标准和技术规范，完成本项目的设计工作，并提交符合要求的设计文件。4.3承包人负责本项目所需设备材料的采购，并保证设备材料的质量符合国家及行业相关标准。4.4承包人负责本项目的施工工作，并保证施工质量符合国家及行业相关标准。4.5承包人负责本项目的调试工作，并确保项目达到设计要求。4.6承包人负责本项目的竣工验收准备工作，并配合发包人办理项目竣工验收手续。4.7承包人负责本项目并网后的运行维护工作，并承担保修期内的保修责任。4.8承包人应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，负责项目实施过程中的安全生产管理工作。第五条设计5.1承包人应按照国家及行业相关标准和技术规范，完成本项目的设计工作，并提交符合要求的设计文件。5.2设计文件应包括但不限于项目设计方案、设备材料清单、施工图纸、调试方案等。5.3承包人应配合发包人完成设计文件的审查工作，并根据审查意见进行设计修改。5.4设计变更应按照合同约定的程序进行，并经发包人书面同意。第六条采购6.1承包人应按照设计文件的要求，负责本项目所需设备材料的采购。6.2承包人应选择质量可靠、性能优良的设备材料，并保证设备材料的质量符合国家及行业相关标准。6.3承包人应负责设备材料的运输和保管工作，并承担相关费用。6.4设备材料到货后，承包人应负责组织验收，并提交验收报告。第七条施工7.1承包人应按照设计文件和施工图纸的要求，组织本项目施工，并确保施工质量符合国家及行业相关标准。7.2承包人应编制施工组织设计，并报发包人审核。7.3承包人应制定施工进度计划，并按照计划组织施工。7.4承包人应加强施工安全管理，并采取有效措施防止安全事故发生。7.5承包人应负责施工现场的管理，并保持施工现场的整洁和有序。第八条工程款支付8.1本项目工程款采用按进度支付的方式。8.2发包人按合同约定支付工程款，承包人应向发包人提供等额发票。8.3预付款：合同签订后______日内，发包人支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元整（大写：____________________）。8.4进度款：本项目完成______%后，发包人支付合同总价款的______%作为进度款，即人民币______元整（大写：____________________）。8.5进度款：本项目完成______%后，发包人支付合同总价款的______%作为进度款，即人民币______元整（大写：____________________）。8.6竣工结算：本项目竣工验收合格后______日内，发包人支付至合同总价款的______%，即人民币______元整（大写：____________________）。8.7尾款：本项目并网发电后______日内，发包人支付剩余的______%作为尾款，即人民币______元整（大写：____________________）。8.8发包人应按照合同约定及时支付工程款，逾期支付的，应向承包人支付违约金，违约金利率为______%。第九条验收9.1本项目竣工验收应按照国家及行业相关标准进行。9.2承包人应在本项目竣工验收前______日，书面通知发包人进行竣工验收。9.3发包人应在收到通知后______日内组织竣工验收。9.4验收合格的，发包人应签署竣工验收报告。9.5验收不合格的，承包人应负责整改，并承担整改费用。第十条缺陷责任期及保修10.1本项目的缺陷责任期为______年，自项目竣工验收合格之日起计算。10.2承包人在缺陷责任期内，应负责免费修复本项目出现的缺陷。10.3本项目的保修期为______年，自项目竣工验收合格之日起计算。10.4承包人在保修期内，应负责免费维修本项目出现的质量问题。第十一条违约责任11.1发包人未按照合同约定支付工程款的，应向承包人支付违约金，违约金金额为未支付工程款的______%。11.2承包人未按照合同约定完成项目建设的，应向发包人支付违约金，违约金金额为合同总价款的______%。11.3因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等。12.2任何一方因不可抗力导致无法履行合同的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。12.3因不可抗力导致合同无法继续履行的，合同可以解除。第十三条保险13.1承包人应自行投保工程一切险和第三方责任险，保险金额应不低于合同总价款的______%。13.2保险费用由承包人承担。13.3因保险事故造成的损失，由保险公司承担赔偿责任。第十四条索赔14.1发生索赔事件时，索赔方应在索赔事件发生后______日内向对方发出索赔通知，并提交索赔报告和相关证据。14.2被索赔方应在收到索赔通知后______日内进行审核，并书面答复索赔方。14.3索赔金额应经双方协商一致，并作为合同价款的调整依据。第十五条合同解除15.1发生下列情形之一的，一方有权解除合同：*一方严重违约，导致合同目的无法实现的；*双方协商一致同意解除合同的；*因不可抗力导致合同无法继续履行的。15.2合同解除后，双方应妥善处理善后事宜，并返还从对方取得的财产。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。16.3仲裁地点为______。第十七条通知和送达17.1本合同项下的所有通知、文件等均应以书面形式进行。17.2通知应在以下地址送达：*发包人：________________________*承包人：________________________17.3通知送达后______日内，送达方即视为已履行通知义务。第十八条知识产权18.1本项目的设计、技术等知识产权归承包人所有。18.2发包人有权在本项目范围内使用承包人提供的知识产权，但不得超出合同约定的范围。第十九条合同