防水工程索赔合同范本合同合同

防水工程索赔合同范本合同合同合同鉴于发包方（以下简称“甲方”）拟建设[项目名称]项目（以下简称“本项目”）需要，委托承包方（以下简称“乙方”）进行本项目中的防水工程施工（以下简称“本工程”），并依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，为规范本工程中因非乙方原因导致的额外费用及工期延误的索赔事宜（以下简称“索赔”），甲乙双方本着平等自愿、公平合理、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条索赔依据1.1乙方提出索赔应严格依据本合同（包括但不限于合同协议书、中标通知书、投标文件、技术规范、施工图纸及附件、工程量清单、进度计划等）的约定。1.2乙方提出索赔还应符合国家、地方现行的法律法规、行业标准、规范及规定。1.3乙方提出索赔应基于实际发生的、与索赔事件直接相关的、合法有效的证据。第二条索赔事件范围2.1以下事件或情况（或其直接后果）发生后，若非因乙方原因造成，乙方有权依据本合同及附件的规定提出索赔：(a)因甲方提供的设计文件错误、遗漏或与实际情况不符，导致乙方需采取额外措施、修改方案或返工；(b)因甲方原因导致的工程量增加或工程内容变更，且该变更或增加非因乙方过错引起；(c)因甲方未能按照合同约定及时提供施工所需场地、工作面、原材料、构配件、设备、设计文件、许可、批准或协调工作（包括与其他承包单位的协调），导致乙方窝工、停工或工期延误；(d)因甲方指令或甲方原因造成的工程暂停、中断；(e)因甲方指定的分包单位或供应商违反其合同义务，给乙方造成直接损失；(f)非乙方原因导致的不可抗力事件，如地震、洪水、战争、动乱等，造成乙方人员伤亡、设备损坏、材料损失或工期延误；(g)因甲方原因导致本工程或相关区域的其他工程发生质量问题或结构缺陷，乙方为修复该问题或缺陷而进行的处理；(h)合同约定的其他可索赔情形。第三条索赔通知3.1发生本合同第二条约定的可能引起索赔的事件后，乙方应在知悉该事件之日起[7]日内，以书面形式向甲方项目经理或其授权代表发出索赔意向通知。3.2索赔意向通知应简明扼要地说明事件发生的时间、地点、基本事实、潜在影响（如可能导致的工期延误和费用增加），并表明乙方拟提交详细的索赔报告。3.3若乙方未在规定时间内发出索赔意向通知，导致其索赔权利丧失，甲方有权拒绝其相应的索赔要求。第四条索赔资料提交4.1乙方应在发出索赔意向通知后[28]日内，或经甲方书面同意的其他期限内，提交详细的索赔报告及所有支持性证据材料。4.2索赔报告应包括但不限于以下内容：(a)索赔事由的详细描述，包括时间、地点、原因；(b)索赔事件对工期的影响分析（如有）；(c)索赔事件对费用的影响分析，包括成本计算明细、费用明细、合理的利润损失（如有）；(d)附件清单及所有相关证据材料（复印件或原件）。4.3乙方应保证所提交的索赔资料真实、准确、完整。如索赔事件持续，乙方应定期更新索赔资料，直至索赔事件处理完毕。第五条索赔审查与处理5.1甲方收到乙方的索赔报告及证据材料后，应在[28]日内（或经双方书面协商确定的期限内）进行审查，并就索赔金额和工期影响给予乙方书面答复。5.2甲方审查索赔报告时，有权要求乙方就索赔报告的任何部分进行解释或提供补充资料。5.3若甲方同意索赔，应在审查期内书面确认批准的索赔金额和/或工期顺延天数。5.4若甲方部分同意索赔，应在审查期内书面确认批准的部分及未批准的部分，并说明理由。5.5若甲方不同意乙方的索赔要求，应在审查期内书面通知乙方，并详细说明不同意的原因及依据。若甲方认为乙方存在反索赔权利，应同时提出反索赔要求，并遵循本合同规定的索赔程序处理。第六条索赔处理期限的延长6.1经甲方书面同意，或因索赔事件持续存在导致无法在原定期限内完成索赔处理，本合同第五条约定的索赔审查期可以适当延长，延长期限由双方协商确定，但延长期限一般不超过[42]日。第七条利息7.1若甲方未能在本合同第五条规定的期限内支付其应支付的索赔款，自应付之日起至实际支付之日止，甲方应按未付金额的[万分之五]向乙方支付利息。第八条反索赔8.1若因乙方原因（如施工质量不符合合同要求、违反合同约定等）给甲方造成损失，甲方有权依据合同约定向乙方提出反索赔，反索赔的提出和处理应遵循本合同第三条至第七条的约定。双方应将反索赔金额相互抵扣。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向[项目所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。第十条其他10.1本索赔协议是本合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。10.2本索赔协