2026年集中式光伏电站建设工程合同

2026年集中式光伏电站建设工程合同

合同编号：_________

签订地点：_________

签订日期：2026年_________月_________日

甲方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：___________________

联系方式：____________________

乙方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：___________________

联系方式：____________________

鉴于：

为促进可再生能源发展，保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就建设2026年集中式光伏电站工程事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第十条标的物及质量标准

10.1标的物名称：集中式光伏电站建设工程

10.2规格型号：

（1）光伏组件：_________________________；

（2）逆变器：_________________________；

（3）汇流箱：_________________________；

（4）变压器：_________________________；

（5）支架系统：_________________________；

（6）电气控制系统：_________________________；

（7）其他设备材料：_________________________。

10.3数量：

（1）光伏组件：______________兆瓦，约合______________片；

（2）逆变器：______________台；

（3）汇流箱：______________台；

（4）变压器：______________台；

（5）支架系统：覆盖______________平方米；

（6）电气控制系统：套；

（7）其他设备材料：按工程量清单及设计图纸执行。

10.4计量单位：

（1）光伏组件：片；

（2）逆变器：台；

（3）汇流箱：台；

（4）变压器：台；

（5）支架系统：平方米；

（6）电气控制系统：套；

（7）其他设备材料：项。

10.5质量标准：

（1）所有设备材料必须符合国家及行业相关标准，主要包括但不限于：《光伏组件》、《光伏逆变器》、《光伏支架》等现行有效国家标准、行业标准及出厂质量保证书；

（2）双方另有约定的标准或技术要求，以附件______________为准。

10.6验收标准：

（1）工程验收以国家电网公司《光伏电站验收规范》（DL/T5249）及相关行业规范为准；

（2）设备材料验收以出厂合格证、检测报告及本合同约定标准为准；

（3）验收不合格部分，乙方应在______________日内完成整改，直至符合约定标准。

第十一条价款及履行

11.1合同总价：

（1）人民币（大写）：_________________________元整；

（2）人民币（小写）：______________元。

11.2税费及发票：本合同总价为______________（含/不含）增值税，税率______________%。乙方应在收款后______________日内向甲方开具符合国家税务规定的______________（增值税专用发票/普通发票）。

11.3付款方式及节点：

（1）预付款：合同生效后______________日内，甲方支付合同总价______________%作为预付款，即人民币______________元；

（2）进度款：

①工程完成______________%经甲方确认后，甲方支付合同总价______________%作为进度款，即人民币______________元；

②工程完成______________%经甲方确认后，甲方支付合同总价______________%作为进度款，即人民币______________元；

（3）尾款：工程竣工验收合格并完成结算后______________日内，甲方支付合同总价______________%作为尾款，即人民币______________元。

甲方应将款项支付至乙方以下账户：

开户行：_________________________

户名：_________________________

账号：_________________________

11.4履行时间、地点及方式：

（1）履行时间：乙方应于______________年______________月______________日前完成全部工程建设及设备材料供应；

（2）履行地点：工程地点位于_________________________；

（3）履行方式：乙方负责将标的物运输至甲方指定地点并完成安装调试，交付具备并网发电条件的合格工程。

11.5运输费用：设备材料的运输费用由______________承担，相关保险费用由______________承担。

11.6逾期付款责任：甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分______________%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的______________%。逾期超过______________日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿损失。

第十二条风险控制及违约责任

12.1甲乙双方主要权利与义务

（1）甲方权利与义务：

①按合同约定支付工程款；

②提供必要的施工条件及设计文件；

③按合同约定组织工程验收；

④监督工程进度及质量，但不得随意干涉乙方正常施工。

（2）乙方权利与义务：

①按合同约定工期、质量标准完成工程建设；

②负责设备材料的采购、运输、安装及调试；

③配合甲方完成工程验收；

④对工程质量和安全负责，办理相关许可手续。

12.2违约责任

（1）逾期付款：甲方未按第11.3条约定支付款项的，除支付逾期违约金外，每逾期一日，还应按逾期支付金额的______________%向乙方支付资金占用费，直至付清为止。逾期超过______________日，乙方有权解除合同，甲方应支付合同总价______________%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

（2）逾期交付：乙方未按第11.4条约定工期交付工程或设备材料的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价______________%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的______________%。逾期超过______________日，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价______________%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（3）质量不合格：若工程或设备材料出现质量缺陷，乙方应在收到甲方通知后______________日内修复或更换。逾期未处理或修复后仍不合格的，甲方有权委托第三方处理，费用由乙方承担，且乙方应按缺陷部分价值的______________%支付违约金。若缺陷导致甲方无法并网发电，乙方还应支付合同总价______________%的违约金。

（4）其他违约：任何一方违反本合同其他约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

12.3争议解决

（1）争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交______________（诉讼/仲裁）解决。

（2）管辖约定：

①诉讼方式：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

②仲裁方式：提交______________仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。

12.4不可抗力：因地震、洪水、战争等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明，协商变更或解除合同。

第十三条合同生效及附则

13.1生效条件：本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

13.2合同份数：本合同一式______________份，甲方执______________份，乙方执______________份，报送______________份，具有同等法律效力。

13.3法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

13.4附件：本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单如下：

附件一：工程量清单及预算书

附件二：设计图纸及技术规范

附件三：主要设备材料品牌及规格清单

附件四：双方另行约定的标准或要求

13.5通知与送达：双方在本合同首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后______________日视为送达）或通过电子邮件发送（以发送时视为送达）。

13.6合同修改：对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

________________